2022年水电安装施工合同范本.docx

2022水电安装施工合同范本随着我国经济的不断发展，我国的经济发展的模式也发生了肯定的改变，在平常的生活中，人们常常会遇到将工程承包出去这样的状况，依据我国法律的相关规定，将工程承包出去须要签订相应的合同来约束双方的行为，那么,水电工程承包合同怎么写呢？水电安装施工合同1建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年 月 日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2.如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件，（2）工程量改变和设计变更；（3）非乙方缘由得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不行抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款x元，反之每提前一天嘉奖x元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2.乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。开户银行：开户银行：帐 号： 帐 号 ：甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：年 月 日水电安装施工合同2甲方：（发包方）乙方：（承包方）风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范和建筑装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。2、本工程保修期_年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米。5、乙方承包内容：（1）水电开槽、布线、穿线、埋槽；（2）全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋；（3）水电施工穿墙、打孔、切割；（4）开关插座面板安装；（5）小五金的安装；（6）后期灯具的安装（水晶灯另计）；（7）其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向_人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。4、合同有效期至_年_月_日。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日水电安装施工合同3甲方项目负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必需听从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不听从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。2、乙方必需每周星期一组织工人平安学习，宣扬平安责任，提高工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。3、各班组严格根据生产、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。三、平安生产责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安生产，督促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安生产制度，组织好每日班前、班后的平安检查。四、平安生产制度施工生产现场的状况是困难的，必需亲密留意防止工伤事故的发生，杜绝担心全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必需仔细检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进行操作。2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和游戏，不准酒后操作。3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品旁边严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危急处休息。4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁相互打赌逞强、昌险作业等。5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应实行防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁接着高空作业。6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。7、进入现场工人必需正确佩戴平安帽如发觉罚款50元。8、用电焊机要留意防火、防电。9、每天上班前必需对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。10、如由施工操作不合理，违章作业出现的平安事故由乙方负责。11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。五、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方项目负责人：水电安装施工班负责人：第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页