2022年施工劳务承包合同.docx

2022施工劳务承包合同在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动酬劳，劳动者与发包方没有关系，对于施工劳务承包合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的施工劳务承包合同范文，感谢您的观赏。施工劳务承包合同范文一甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳务法和相关规定，结合本工程详细状况，本着同等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量： 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包平安文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、平安网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的全部材料)。2、承包工作内容：基础部分人工协作清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内一般抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方担当乙方运用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能运用的状况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方供应至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械运用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20xx年河南省建设工程工程量清单综合单价及相应配套的取费定额。承包单价组成：一次主体结构承包单价200元/m2;墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等其次次主体结构、抹灰、贴砖承包单价101元/m2。综合单价合计300元/m2。2、基础按地下室的建筑面积101元/m2计算承包费。3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。四、结算及付款1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。5、因甲方的缘由或其它协作因素造成的停工，一切损失都由甲方担当，另外工期也随着延长。6、乙方缘由造成工期延误，一切损失由乙方负责。五、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的全部材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和平安交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方供应每层测量放线所需的限制轴线和限制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方刚好予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，须要乙方返工的，甲方依据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教化，乙方主动协作支配实施。3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。4、甲方向乙方供应设计施工图纸肆套和施工方案、施工安排、设计变更、技术交底等各两份。5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及担当。(二)乙方职责及承诺1、质量标准：合格。2、工期：依据施工现场的实际状况，乙方按甲方编制的施工进度网络安排严格执行。3、平安生产：达标(1)乙方人员进场前必需经过施工平安教化，遵纪遵守法律，遵守甲方的各种管理制度。(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。(3)施工平安设施及费用均由责任方负责并担当费用，如发生平安事故，由责任方负全责。4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。5、乙方根据甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满意工程进度的须要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成奢侈。7、全力协作甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。8、依据施工组织设计总进度安排的要求，每月月底前5天提交下月施工安排。并经甲方批准后严格执行。六、文明施工1、为达到文明工地，乙方需听从甲方人员的工作支配，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格根据现场各种规定实施。2、乙方人员必需遵纪遵守法律，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将依据治安条例的有关规定处理，情节严峻者送交执行机关处理和罚款。3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整齐。4、建筑垃圾、生活垃圾刚好清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，假如发觉乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。七、材料管理1、甲方供应用量实行包干制度，节约分成。超出限制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的运用，发觉不合理的运用和管理不善造成人为的奢侈，甲方有权制止并按管理制度赐予罚款处理。2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应安排，经确认后，甲方应按供应安排要求的质量、品种、积累、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。3、乙方妥当保管、合理运用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必需刚好进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。八、违约、争议1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方担当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。2、若合同履行中发生争议，双方根据实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方居处在地人民法院受理。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。十、补充协议1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：合同签订时间： 年乙方(盖章)： 代表人(签字)： 联系电话： 月 日施工劳务承包合同范文二发包方(简称甲方)：承包包(简称乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、法规，遵循同等、自愿、公正和诚信的原则，就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项，经双方协商，达成如下一样看法，特订立本合同。一、工程名称二、工程地点三、承包方式和内容四、工程价格甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量，其清包工工程价格为：_元/m2。(不含税)五、工程暂做价建筑面积暂按_平方计算，暂定总价人民币_，以实际竣工建筑面积决算为准。六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。七、进度款的拨付1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_%。2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_%。3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_%。4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_%。5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_%。6、竣工验收3个月后一次性付清余款。7、工程款的拨付必需由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。八、工期1、总工期为_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日，工期为_天。每超期一天罚款1010元。九、质量标准乙方必需依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工，工程质量必需达到合格要求。十、乙方(项目部)责任和义务1、隐藏工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参与验收合格后，方可施工下道工序，否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验，全部损失乙方担当。2、分项工程完工后，甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时，乙方应刚好返工，直至质量合格止;其返工费用由乙方担当。3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。4、开工前乙方应向甲方供应本工程项目经理及全部施工操作人员的身份证复印件，每月附考勤表。十一、平安生产的文明施工1、平安考核指标：本项目的伤亡事故率为零。2、乙方在施工现场内不得随意大小便，做到文明施工，不得私自拿工地材料等，如有发觉将赐予该价格10倍的罚款，情节严峻的移交司法部门处理。3、乙方必需遵守现行建设工程平安生产管理条例的有关规定，要求及郓城县住建局有关规定，并随时接受有关部门的检查，在施工过程中违反质量、平安操作规程，发生质量、平安事故的全部法律责任和费用均由乙方担当，甲方概不负责。在工地外任何事故，甲方概不负责。4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故，乙方应根据有关规定马上上报有关部门，同时根据政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件，所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部担当(如乙方担当的费用不够时，从剩余工程款中扣除)。共2页，当前第1页12第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页