欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2022年建设工程施工合同范本4篇.docx

    • 资源ID:10286711       资源大小:64.45KB        全文页数:84页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2022年建设工程施工合同范本4篇.docx

    2022建设工程施工合同范本4篇本文书目建设工程施工合同范本建设工程施工合同格式范本建设工程施工合同(电力)建设工程施工的合同范本承包人(全称):(以下简称乙方)一、 工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、 施工工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天三、 质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本协议双方约定: 后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间:七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定,向发包人供应竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后,经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数:十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量修理事项:甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签):_ 法定代表人(签):_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同格式范本建设工程施工合同范本(2) | 返回书目核心内容:建设工程施工合同是由房地产商与施工单位签订的,是为了双方的权利和义务不受到损害。当房地产商托付施工单位建设商品房时,两者就会签订合同。建设工程施工合同格式是怎样的?内容条款包括哪些?以下是由看准网我为您收集整理的一份建设工程施工合同格式范本,仅供参考。建设工程施工合同格式范本甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚恳信用原则,经自愿、同等协商就工程施工事项达成一样,且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切打算工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。节点限制工期见下表:2.4.2工期延误假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a、重大设计变更;b、不行抗力;c、由于业主缘由要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4因乙方缘由导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否改变合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.3税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件,并供应施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务:5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、平安、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员探讨和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工打算工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必需按甲方要求的进度安排组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意安排进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作:6、施工协助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它:7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(,由甲方按约定消耗量向乙方有偿供应,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若选购时价格高于核销日市场价,则根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他:8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备,并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应担当相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要听从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它:。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充详细工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向甲方担当主合同相应项目约定的甲方应担当的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料),费用由方担当(视工程项目详细状况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责,费用由方担当。9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方应担当的工程质量责任。9.2.5其它:1、平安生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家平安生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的平安规章制度和现场防护要求,确保施工平安。并签订平安生产责任书,见附件c,并应向甲方缴纳平安保证金。乙方发生平安事故及重大环境事故,该保证金不退还。1.2其它要求:11、职业健康与环境爱护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康平安责任书,见附件d,作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求:11.2环境爱护11.2.1在施工场地涉及危急区域或有害因素等环境问题须要平安防护、环境爱护措施实施时,乙方应提出平安、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方担当。11.2.12其他要求:11.3责任划分乙方如发生职业健康平安、环境污染等事故时,应马上通知甲方,同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方担当由此发生的一切费用,包括担当当地政府有关部门对此作出的责任追究及惩罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准,对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意:由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金,如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时,甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资,提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%,剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资状况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必需满意工程项目实施的要求,并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时,甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置,相关费用由乙方担当。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应协作甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。15.2其他要求:16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量供应便利条件并派人参与。若乙方收到通知后不参与计量,则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方根据5。2。3条上报已完工程量报表,经甲方部门校核,经部门审核,经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方缘由,未根据本合同约定的条件和期限付款,担当延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主缘由造成甲方不能按期支付,甲方不担当任何责任,乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方缘由造成乙方损失的,甲方应担当乙方干脆经济损失的赔偿责任。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、平安等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的,每发生一起担当违约金元至元。19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则,甲方有权解除合同,没收乙方履约保证金,同时乙方还应担当违约金元及由此造成甲方的全部损失。19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任:。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不行抗力及免责条款21.1不行抗力不行抗力系指:由于地震、台风、水灾、火灾、斗争等其他不行预见且对其发生和后果不能防止和避开,干脆影响本合同履行的外部力气。不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力结束后天内,乙方应向甲方提交损失状况和费用的正式报告和有关资料。21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款,乙方应充分理解,不能因业主缘由造成甲方未能按期支付而视甲方违约。22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不果时:提请北京仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议,不得影响与争议无关或不受影响义务的履行,但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工,且经调查后被认定为理由不充分的,乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任,并应担当因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙双方各1份,副本甲方份、乙方份。本合同签订地为甲方法人居处地:省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量计价清单c技术条款d平安生产责任书e职业健康平安责任书f保廉合同g双方认为应当补充的其他材料甲方:(项目部全称)乙方:(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(托付代理人): 法人代表(托付代理人):开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:建设工程施工合同(电力)建设工程施工合同范本(3) | 返回书目电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:发包方(简称甲方);协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。开工日期:协议条款约定的工程开工日期。竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式:依据合同发生的手写、打、复英印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力:因斗争、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次如下:()协议条款;()合同条件;()洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;()招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;()工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;()标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;()构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不一样的,按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相应的措施保密,由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付,费用由乙方担当。乙方未如约收到甲方供应的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第七条其次款约定处理。乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表,酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。()甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内赐予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定,以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延。()甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方担当由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。()乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。乙方代表易人,应提前天通知甲方,后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条甲方工作甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求,完成以下工作:()办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。()将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款约定地点,并保证施工期间的须要。()开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。()向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实精确。()办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、马路通讯线路须要的协议。()将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。()组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。()协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护,并担当有关费用。()根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。()协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,刚好处理有关问题。甲方未按合同约定履行以上义务,则担当由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。甲方将上述某项工作托付乙方完成,应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求,完成以下工作:()在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计,经甲方代表批准后运用。()按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。()按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫,并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任。()按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方担当。()实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能限制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当,因乙方责任造成的罚款除外。()已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作,爱护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方担当责任。()按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。()保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,担当因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设计安排”、“供应土建工程安排”等资料,乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度安排”,在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料,按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”,按第八条其次款处理。甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”同意与否,应在协议条款约定的期限内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件,应共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方担当特别施工技术措施费。第十条延期开工乙方应按协议条款约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工,因故不能如期开工的,应在约定的开工日期天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后天内作出答复,逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺延。乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟,由甲方担当乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥当爱护已完成工程,实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求,经批准后接着施工。甲方代表未在约定时间内提出处理看法,或在乙方提出复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的,按第七条其次款约定处理。暂停施工出于非乙方缘由,由甲方担当经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方担当发生的费用。第十二条工期延误对以下状况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。()工程量改变或设计变更;()一周内,非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时;()合同中约定的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。乙方在以上状况发生后天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告,甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改看法,逾期未予答复,即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前施工中须要提前竣工,双方协商一样后签订“提前竣工协议”,合同竣工日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容:()提前的时间;()乙方实行的赶工措施;()甲方为赶工供应的条件;()赶工措施的经济支出和担当;()提前竣工收益的共享。乙方按“提前竣工协议”修订施工进度安排,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订安排后天内赐予批复,逾期未批复则视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验供应便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起返工、修改的经济支出,由甲方担当,工期相应顺延。以上检查合格后,又发觉由乙方缘由引起的质量问题,仍由乙方担当责任。以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方担当,相应顺延工期。第十五条质量等级评定工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应赐予相应顺延。工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发觉,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件,由乙方担当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方担当违约责任。由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方担当,工期相应顺延。乙方无力予以修改的,经甲方代表认可,该部分可不在评定质量等级之列。双方对工程质量有争议,可按第三十条约定处理。第十六条隐藏工程和中间验收须要进行中间验收的工程或部位,在协议条款中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐藏或中间验收小时前通知甲方代表验收,并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签后,方可进行隐藏和接着施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求,验收小时后,甲方代表不在验收记录上签,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐藏或接着施工。第十七条分部试运工程具备分部试运条件,应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外,分部试运由乙方负责,编制分部试运方案和措施,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后日内予以批准或提出修改看法,逾期未批复即视为经甲方代表批准。乙方在分部试运的小时之前通知甲方代表参与,甲方代表不能按时参与部分试运可书面托付他人全权代表,非发生第三十七条约定的状况不得推迟。分部试运的调整试验记录,由乙方及调试单位作出,甲方代表在记录上签,作为质量验收和整套启动的依据。由于乙方缘由试运达不到验收要求,甲方代表在试运后小时内提出修改看法,由乙方按其看法修改后重新试运。甲方代表未参与分部试运且未托付他人代理,或参与试运未在约定时间内提出修改看法、试运合格不签验收,试运结束小时后试运记录自行生效,甲方应予承认,乙方可接着施工并可据以办理有关手续。经分部试运合格的设备和系统,由于生产或试运须要接着运转,可交由甲方负责保管和运行维护。分部试运费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方担当。由于设计、设备制造、操作不当等非乙方缘由造成试运达不到验收要求,由乙方或由乙方协作责任方拆除、修理、重新安装,所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等,均由甲方给会后与责任方结算,延误的工期予以相应顺延。第十八条验收和重新检验单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收小时前提交“验收通知”,通知甲方代表参与验收,通知包括验收的内容、时间、地点,附上乙方自检记录。甲方代表不能按时参与验收可书面托付他人代理,或在验收小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效。无论甲方代表是否参与验收,当其提出对已经隐藏工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方担当由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方担当发生的费用,工期也予顺延。第五章合同价款与支付第十九条合同价款及调整甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款,待保修期满后退还。合同价款在协议条款中予以约定,按建设工程价款结算方法和关于基本建设工程实行竣工结算的详细规定结算付款,任何一方不得擅自变更,发生下列状况之一的可作调整。()甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量削减。()甲方代表确认的设计变更或工程洽商。()工程造价管理部门公布的价格调整。()合同约定的其它增减或调整。合同价款可调整的范围,在协议条款中约定。乙方在第十九条其次款约定的状况发生后天内,按其次十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额。并将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内予以批准并通知经办银行和乙方,或提出修改看法及理由,逾期未答复则视为甲方代表予以批准,应据以结算付款。其次十条工程款预付甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。甲方未按其次十条第一款付款,乙方在约定给付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付,乙方可在提交通知后暂停止施工,按第七条其次款约定处理,并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。其次十一条工程量的核实确认乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交“已完工程报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量),逾期未予以计量,即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认,亦作为工程款支付的依据。甲方在进行计量小时前通知乙方派人参与,乙方应为计量供应便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参与计量,甲方的自行计量无效。乙方无正值理由未参与计量,甲方自行计量的结果有效,即为工程价款支付的依据。甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身缘由造成返工的工程量,不予计量。其次十二条工程款支付乙方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,依据构成合同价款相应项目的单位和取费标准,计算出已完工程的价款,编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后天内予以签证,并通知经办银行付款。甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证,或经办银行由于甲方缘由未付款,乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”,在发出通知天后甲方仍未按要求给付,乙方可暂停施工,按第七条款约定处理,并由甲方偿付应付工程款的利息,利息从其计量签第天起按约定的利率计龋第六章材料设备供应其次十三条甲方供应材料设备甲方按协议条款约定为乙方供应材料、设备,所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和供应时间、地点应与清单相符,并向乙方供应材料、设备的质量合格证明。甲方代表在供应材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领取,阅历收、领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。甲方供应的材料、设备与协议条款约定、合同文件规定或清单不符,按以下状况分别处理:()材料、设备的单价不符,由甲方担当全部价差。()材料、设备的种类、规格、质量等级不符,乙方可拒绝接收,保管,由甲方运出施工现场并重新选购。设备

    注意事项

    本文(2022年建设工程施工合同范本4篇.docx)为本站会员(h****)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开