2022年关于建筑合同范文集合6篇.docx

2022年关于建筑合同范文集合6篇关于建筑合同范文集合6篇在不断进步的社会中，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我为大家收集的建筑合同6篇，欢迎大家共享。建筑合同 篇1甲方：乙方：依据上中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经协商达成一样，订立本合同。一、工程名称：农产品加工配送中心项目（包括办公楼、冷库、加工车间及附属设施，详细内容以双方确认的工程图纸为准。）二、工程地点：城区工业集聚区三、承包方式：包工包料（包括建筑材料、人工、机械设备、工具用具、周转材料、对焊接头及平安文明设施）四、承包范围1、施工图纸范围内自机械挖土人工协作清土破桩头起先到竣工验收（包括门窗、柔性防水、外墙保温、内外墙涂料、消防安装）;并包含为完成承包工程所必需进行的其他性协助工作（如预留孔、预留埋管、上下水工程、暖气管道、建筑垃圾清理及废料的粉碎与运用、材料堆放与试块的制作）。2、现场临建的搭拆。3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝，垫块支撑、双面胶等。五、开工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。六、工程面积及价款：1、办公楼共X层，总建筑面积 平方米。2、其它建筑面积计算方法按工程图和现行建筑面积计算规则执行。3、本工程包工包料，执行大包价：每平方米 元。七、付款方式工程竣工验收合格后，甲方于 年 月底付清乙方的全部工程款（乙方须供应正式建筑业发票）。八、双方责任：1、甲方责任：（1）、每个单体工程向乙方供应叁套完整图纸，并进行图纸沟通，如有变更应在第一时间通知乙方，避开造成不必要损失。（2）、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令乙方期限整改。（3）、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。（4）、为乙方施工供应便利条件，以便保证各种材料物资顺当供应到现场（钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖等）。（5）、保证按时给乙方拨付工程款。2、乙方责任：（1）、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调及会议的出席，平安文明施工，主要负责人保证吃住在现场。（2）、向甲方上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。（3）、乙方必需听从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必需按时完成。（4）、严格执行特种工种持证上岗，如：塔吊工、电焊工、电工等特别工种。（5）、严格规范施工，保证每个分项分部工程符合标准，凡因质量进度、平安文明施工及人为因素造成的罚款由乙方自己担当，并且因工程不达标造成的返工、误工等一切损失由乙方担当。（6）、因乙方设备、技术或人员缘由导致甲方材料损失，由乙方担当赔偿责任。（7）、施工中留意平安施工，如发生大小事故，全部由乙方担当。（8）、严格按合同工期完成，每拖延一天罚款1000元。九、平安合同内容：1、双方必需自觉遵守、执行建设部建筑施工平安检查标准，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关平安施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的平安与健康。2、乙方应有平安管理组织体制，包括抓平安生产的领导，各级专职、兼职的平安员，应有各工种的平安操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级平安生产岗位责任制、定期平安检查制度、平安教化制度等。3、乙方必需严格遵守有关平安生产法规、制度和规程，并按经济合同有关条款加强自身管理，担当平安施工及监管的主体责任。因工作疏忽或措施不力造成平安事故时，由责任方担当事故责任和一切损失。十、现场文明施工及其人员行为的管理：1、乙方必需遵守现场平安文明施工的各项管理规定，必需符合公司现场标准化布置的要求，按公司的规定执行。2、乙方应实行一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或阻碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅滋事。4、现场必需做到节约用料及随用随清，否则加倍罚款。十一、合同有效期：自 年 月 日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的全部施工内容及工程款付清后自动废止。本合同书条款双方必需严格执行，如出现违反本合同条款的状况，由责任方担当一切经济损失。十二、附则：1、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。2、本合同一式三份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2甲方：(买方) (卖方) 乙方：本着公允.自愿.同等和诚恳信用原则.经双方友好协商，就甲方承建 工程所用的现浇建筑模板.木方全部由乙方供应，本合同成立后双方共同遵守。二、质量、此系样品买卖合同，质量标准按甲乙双方认可的样品质量和乙方的质量承诺条款执行，但甲房要按运用要求运用。三、质量承诺与运用要求：1、甲方收货后七日内，在商品没有运用及保存完好无损坏的状况下，若有质量疑议，可以更换其他产品，七日后甲方未提出疑议，就视为该批商品符合本合同质量要求。2、乙方所供的商品95%，应达到合同全部要求的标准。四、运用要求：运用时板疑家长不干胶封贴，虽锯切运用的模板，锯切后用酚醛汕漆封边，待油漆干后方可运用，周转运用必需运用脱模剂，严禁拆模时从高空向下随意抛掷和与硬物碰撞。五、规格：六、数量：七、供货时间：八、甲方指定 同志为甲方执行为合同的全权代表人，具有模板检验和签字等权力。九、结算及付款方式和期限：1元。2货款。3、应在年月%。4、余款应在月全部。十、违约责任：1、因乙方的全部资金全部用于商业经营，不同于闲置资金和借货资金，所以经双方协商，达成以下加价的方式和赊购条件。十一、假如方需用其它材料，由甲方选购到乙方门市，谈好单价，按送货单上的数量、日期、单价作为结算依据。十二、解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成由乙方所在地法院判决。备注：十三、其它规定，本合同一式两份(一份共2页)，双方各执一份，具有同等法律效力，双方代表人签字生效，货、款两清后自动失效。甲方： 乙方：代表人： 代表人：身份证复印件： 公司地址：公司地址： 电话：电话： 公司法人：公司法人：年 月 日建筑合同 篇3发包人（全称）：_承包人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就_小区_、_号楼工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程立项批准文号：_4、资金来源：_5、工程内容：商住楼建安工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6、工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）：_（￥元）；2、合同价格形式：依据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的'文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在发包人项目所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：（公章）_承包人：（公章）_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。3.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1.乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在20xx年9月12日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2. 乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要;同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3.乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币25，000元。五、违约责任1.甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自20xx年9月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5发包方： XX镇XX村四组 XXX (以下简称甲方)承包方 ： XX镇XX村四组 XXX (以下简称乙方)甲方托付乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合房屋详细状况，双方本着和平、互利、诚信原则，确保建房平安、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。第一条：工程概况1、承包方式：包工包料，甲方以每平方米760元承包给乙方建筑。2、工期：本工程自 20xx 年 7月 11日开工，于20xx年 11月 20日竣工。3、合同价款(人民币大写)： 壹拾贰万壹仟陆佰元正（121，600.00元）其次条 甲方工作2.1、开工前 三 天，向乙方供应经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需的水、电，并说明运用留意事项。2.2、负责爱护好四周建筑及装修、设备管线、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.3、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2.4因不行抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，甲方需按支付乙方误工费。人工每人每天100元，机械费、脚手架按国家造价标准由支付给乙方由此增加的费用和利润。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方在施工过程中，杜绝一切平安事故，并担当由于自身平安措施不到位或者管理不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。乙方全部施工人员必需身体健康，工头负责人必需对全部施工人员进行平安教化和监督。第4条 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水以及不行抗力因素影响，导致停工5小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、因不行抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，工期顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定：5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和为质量评定验收标准。5.2、若由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定(1)固定价格。但是超过承包建筑面积之外和甲方要求不共墙的，甲方应按国家造价标准支付乙方由此增加的费用和应计利润。除此外，本工程不做竣工决算，以双方承包价格为结算依据。本合同生效后，甲方分 3 次，按下列约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清：(1).建完第一层付工程人工费25000元。(2).建完其次层付工程人工费50000元。(3).处理完内外墙皮付工程人工费20000元。(4).工程结束结付工程余费 26600 元。第7条 关于材料供应的约定7.1、本工程无论甲、乙方负责选购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 1.5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条违约责任8.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20 %支付滞纳金。8.2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 200元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 100元，作为嘉奖。8.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。8.4、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第9条 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。9.2、本合同经甲乙双方签字生效。本合同正本两份，双方各执一份。甲方执1份，乙方执 1份，均具同等效力。甲方 ：乙方(盖章)：鉴证方（盖章）：20xx年 X月 XX日建筑合同 篇6出租方：合同编号：签订地址：承租方：签订时间年月日依据中华人民共和国经济合同法及有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。其次条租赁期限自年月日至年月日。共计天。承租方因工程须要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。第三条租金租金收取：第四条押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条租赁物资的修理保养租赁期间，承租方对租用物资要妥当保管，并负担修理保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协协商定的租赁物资缺损赔偿及修理收费方法，由承租方向出租方偿付赔偿金、修理及保养费。第六条出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租赁物资全部权转移给第三方，应正式通知承租方，租凭物资新的全部权方即成为合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方运用，不得变卖或作抵押品。第七条违约责任一、出租方违约责任：1、未按时间供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金的违约金。2、未按质量供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金的违约金。3、未按数量供应租赁物资，致使承租方不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租的违约金。4、其他违约行为。二、承租方违约责任：1、不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金的违约金。2、逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金的违约金。3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约金期租金的违约金。4、其他违约行为。第八条争议的解决方式第九条其他约定事项第十条本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份，都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方：（章）承租方：（章）单位地址：单位地址：法定代表人法定代表人（或托付代理人）（或托付代理人）电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页