2022年关于建筑合同汇总8篇.docx

2022年关于建筑合同汇总8篇关于建筑合同汇总8篇现今许多公民的维权意识在不断增加，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我帮大家整理的建筑合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑合同 篇1发包方（以下简称甲方）：姓名（签字后生效）：工程地点：联系电话： 移动电话：承包方（以下简称乙方）：承包人（姓名）：联系电话：第一条 工程概况1.1工程地点： 面积： m21.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）1.3工程承包方式：1乙方包工，供应部分主材。2乙方包工，甲方供应部分主材。1.4工程期限 天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 施工图纸1 双方商定施工图纸。2 甲方托付乙方设计图纸。第三条 甲方工作3.1开工前，为乙方入场施工创建条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。3.2供应施工期间的水源、电源。第四条 乙方工作4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，按期保质完成工程。第五条 材料供应5.1按合同约定由甲方供应材料的，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，甲方供应的材料必需是符合设计要求的合格产品，假如因甲方供应的材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方担当并负责。第六条 质量标准双方约定工程质量，由双方协商的标准执行。第七条 工程造价及付款方式7.1本合同工程造价为（人民币） 元金额大写：7.2工程付款方式工程款分四次付清 付款方式：合同签订之日，甲方预付款_元，人民币大写：_，木工进场时甲方支付二期款_元，人民币大写：_，涂饰工进场时，甲方支付三期款_元，人民币大写：_，余款于工程完毕后一次性付清。第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。第九条 在施工过程中，双方如有任何看法分歧，应友好协商解决，如不行则向相关部门提出上诉。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2甲方(需方)： 乙方(供方):依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一样，订立本合同。一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常运用的状况下(备注：参照所供应的模板运用说明资料运用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。二、乙方供应产品或原材料必需满意：1、达到四川省相应的质检验收标准;2、根据甲方所须要的规格品牌商标(产地)和数量刚好供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货安排告知乙方，乙方得到安排后应在甲方安排二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方刚好派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当担当由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应依据产品的详细状况，由乙方负责包换并担当退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。七、不行抗力甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。八、其它按本合同规定应当偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法 和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：依据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期依据工程进展甲方确定。四、承包范围工程范围：在业主规定甲方范围内的 工程的模板工程。五、承包方式：包工、包工期、包质量、包平安承包方式，其详细目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。2、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯 私自烧水做饭赐予乙方元的惩罚。3、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。4、包质量目标：确保一次交验合格。六、承包费用（一）在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、平安及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为元。2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。3、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。4、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用（不含税）。七、结算及付款方式1、结算：本工程劳务费用按六层一结算，结算完成工程量的 %，主体完工付工程量的 %，剩余部分主体验收合格后 日内全部付清。2、付款方式：每次结算完成后的7日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。八、施工质量1、乙方必需确保承包范围内的分部分项工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的全部工料费用由乙方负责并担当甲方工期损失。2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的，或整改不刚好的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款1000元。3、项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项工程必需达到国家规定标准。九、施工平安1、乙方必需建立健全的平安组织机构，设立平安负责人及班组兼职平安员，协作甲方做好进场及日常平安工作。2、乙方必需定期做好班内平安教化，使班组人员均有很强的平安意识。3、乙方必需严格执行国家、地方和项目部制定的平安操作规程、平安管理细则、平安管理制度及治安管理条例。十、甲乙双方职责甲方职责：甲方指派 为现场负责人。1、甲方为乙方供应生活和生产临建。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教化培训。3、甲方依据生产状况支配乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。4、甲方为乙方供应必要的材料及大型施工机械，如搅拌机、塔吊等。5、甲方负责供应施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。6、按合同的约定结算及支付劳务费用。7、负责配备平安防护设施（平安帽等劳保用品由乙方负责）。乙方职责：1、负责组织思想品质及技术水同等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必需持证上岗。2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。3、负责编制实际运用的工程材料及周转材料安排，并在运用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理方法领用、保管、归还材料及机具。4、协作其它工种的工作，不得因乙方缘由造成其它工种的返工。 十一、附则1、本合同未尽事宜，双方本着同等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方： 乙方：签订时间：签订地点：建筑合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，甲方将位于砖混构造民房交由乙方承建，为了使工程能按质、按量、按时完成，依据中华人民共和国合同法，签订以下协议：一、工程名称：砖混构造柱一楼一底共二层民房（总面积约平方米），其中：第一层层高4米，其次层高为3、8米。地脚圈梁高度为40厘米，除天井为混凝土地坪外，其它均要贴地板砖，要求平墙，内墙刮钢化粉二道，外墙体临路一面帖瓷砖、背面用水泥沙浆抿滑。二、承包性质：包工不包料，按主体建设实际投影面积计算，每平方米工价元整（￥：元/平方米）。三、承包范围：工程从地脚圈梁、化粪池、室内装潢（铺瓷砖、卫生间、楼梯、钢化粉等属包工范围的）、围墙等全部主体和附属工程由乙方负责承建施工，达到平整光滑、美观。四、双方的权利和义务：工程均由甲乙双方协商的建设方案进行施工，在施工过程中不要给甲方造成材料奢侈，合理运用，如有须要更改的地方经甲方同意后方可更改。1、甲方在施工前必需为乙方保证水、电、路畅通，供应必要的建筑材料；2、施工所需的搅拌机、振动器、模板、顶衬及施工工具由乙方供应；3、每层的浇灌、浇柱必需运用搅拌机并且有振动器振动，浇柱必需运用插入式振动器振动；4、整幢房子的施工的线条要平直，墙面要平整、光滑，瓷砖的角线及平整度必需符合建筑质量要求；5、乙方要严格遵照甲方的要求，按国家颁布的现行有关设计施工规范行政标准施工，为确保工程质量，如发觉质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方停工或返工，若不改正，甲方有权单方终止合同并拒付工程款。6、乙方及临时工的食宿由乙方自行解决，甲方不再供应任何费用。7、在施工过程中，平安第一，闲杂人员不得进入施工现场，乙方必需按国家的平安生产规定施工，在施工过程中造成各种意外事故，一切责任由乙方负责。10、乙方所需的建材，必需事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。11、甲方负责把材料运到工地，其它由乙方自行解决。12、双方均有权供应建议和要求，并有义务接受对方的合理化建议，要求难以达成一样的，按甲方看法处理。13、因不行抗力因素所造成的损失，由双方共同担当。五、施工及工程质量要求：按国家民用建筑标准和图纸要求进行施工，未明确的由双方共同协商，必需符合质检要求。1、室内铺地板砖，卫生间帖卫生砖，其它墙面用钢化粉刮白抹平，达到平整光滑、美观为宜。若铺地板砖、刷钢化粉的施工人员不是一伙的，单项施工完毕，施工人员必需将室内的残渣清干净。2、楼梯踩步贴地板砖，竖面贴地板砖，面积按投影面积计算，不按斜度计算。墙体右山墙和内墙为18厘米厚，卫生间及厨房门墙为12厘米，干后刮两道钢化粉。3、乙方在施工期间不得随意奢侈材料，原则上当天的浆料必需当天用完，浆号必需符合建筑标准所需的浆号。4、施工人员进入施工现场后必需严格施工管理，确保施工平安，对施工过程中造成的人员伤亡（包括第三者的人员伤亡），由乙方担当，甲方概不负责。5、整幢房屋的主体和附属工程建设的质量，甲方聘请建设质量监督管理部门会同乙方共同进行质量验收，若达不到验收标准需返工的部分，工料全部由乙方担当。六、工期要求：乙方必需按甲方测定好的时间进行浇制，施工日期从20x年月日起至20x年月日，全部工程必需在年月日前竣工验收，交付运用。七、乙方每建好一层结束后支付工价4000元，以后按工程进度付款。工程完工，阅历收合格后，付清所余工价。八、违约责任：1、新建房保修期为二年，若出现下列状况，甲方不得以任何借口不修理，保修和修理的工料由乙方自负。板面、墙体等出现裂缝（板面细小线缝在2mm以内除外）；房屋出现坍塌跳壳、顶板脱落；其它因建筑质量不合格而引起的损失。2、双方必需严格仔细履行合同协议，否则甲、乙双方有权单方解除合同，违约造成的全部损失均由违约方担当。九、如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决，此合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方不得在合同中做任何改动（除允许对方同意外），此合同从签字之日生效，在工程全部完工验收合格、结账完毕自行终止。甲方（签字盖手印）：_乙方（签字盖手印）：_年_月_日建筑合同 篇5劳务分包单位：（个人）（以下简称甲方）劳务承包单位：（个人）（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就 工程内的 劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一样，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。一、 工程概况：（1） 工程名称：（2） 工程地点：（3） 结构形式：（4） 承包方式：协议工期：开工日期： 年 月 日竣工日期：年日协议工期总日历天数二 、包干单价及付款方式混凝土浇筑（不包含二次结构）：在承包范围内按元/立方米进行单价包干（采纳地泵输送）;未达到一次性验收合格按 元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整（甲方要求及设计变更除外）。单价包干包括：工程所需的全部人工 、协助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动爱护费等。1、 乙方达到本工程质量、进度、平安文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。（在之前甲方不支付任何费用）2、 每栋楼主体结构三层完工（三层屋面混凝土浇筑完成）后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的70%80%。3、 每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。4、 工程竣工验收合格后，双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算，结算完后7天内甲方支付清全部人工费。三、 分包内容和范围：1、 工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛，混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。2、 乙方需自备混凝土振捣机具（振动器、振动棒和平板振动器、布料机等），压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及平安施工防护用品（平安绳、平安帽、平安带和甲方供应配电箱以外的全部电线电缆和雨天施工用雨具）。3、 本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必需达到合格标准，乙方要严格限制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸，验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行，不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面，结构如出现蜂窝麻面比较严峻、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平，楼层地面标高误差限制在0。510cm，不须要再作找平层。平整度不超过5cm，不漏浆。上述要求如发觉一处则对其进行经济惩罚。并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的工料费用由乙方担当。4、 混凝土的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的平安技术交底操作，违反规定，甲方将视状况赐予惩罚。5、 乙方自备平安防护用品，如平安帽、平安绳、平安带。四、 工程平安及质量标准：严格根据国家质量验收规范和分户验收规定，及甲方、业主、监理的要求和大合同内条款为质量标准。五、 平安文明施工：乙方必需听从甲方管理人员的管理和支配，必需强制性根据国家规范和大合同内及甲方的要求执行，必需做到人走场清、做好成品爱护，材料及工具码放整齐有序，如出现有违章和不按以上条款执行的，视情节轻重，甲方有权对乙方进行经济惩罚，同时乙方需刚好进行整改，对拒不整改的，甲方将对乙方马上清理出场，并追究其责任。（包括生活区、宿舍的卫生等必需达到甲方要求）;如乙方被监理及项目部、业主罚款的，甲方将对乙方进行双倍惩罚，如因违章作业、不听从管理所造成人员伤亡及经济损失的全部由乙方负责。六、平安质量保证：为了确保本工程能保质保量的顺当完成，甲乙双方在签订本合同时，乙方向甲方交付 万元人民币作为质量保证金。此保证金在本工程 施工至 ，无质量和平安问题，甲方一次性无息退还给乙方。如出现有大的质量和平安问题，此保证金甲方不予退还，对造成重大经济损失和平安事故的，除保证金不退还外海追究其责任。七、 此合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，并产生法律效力，以上条款希双方共同遵守，如有违约，违约方将负责赔偿守约方工程总造价2%的违约金。此合同在本工程全部结束后自动失效。（未尽事宜双方共同协商，与本合同具有同等法律效力）甲方代表：乙方代表：年 月 日建筑合同 篇6合同编号：_承租方（以下简称甲方）：_出租方（以下简称乙方）：_依据中华人民共和国合同法以及国家现有法律法规的有关规定，根据同等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。一、机械概况一览表二、双方职责及有关协作事宜1租赁管理及双方职责：乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、修理、日常保养和供应相关内业资料等工作，并担当相应的平安责任。甲方负责设备的运用，乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理，并担当相应的平安责任。2设备进场前，乙方需对设备进行修理和保养，保证设备的.完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备运用登记备案后，乙方将设备交付甲方运用。3甲方应供应一份与安装有关的正式项目施工图交乙方，设备的安装位置与安装（拆卸）方案有关问题应由甲、乙双方共同探讨确定，并刚好做好记要。4设备进、退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作，使乙方设备能够顺当到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。5设备的基础有甲方负责设计与施工。设备安装前，甲方应供应壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方供应，费用由甲方支付。6乙方应协作甲方做好基础预埋节（件）的安装，并按甲方的要求刚好进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。7设备安装前，甲方应供应总功率为_kw电源（380v±5），从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。8设备在安装或拆除过程中，甲、乙双方均应派管理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中，施工现场的警戒区域，甲方应依据乙方的要求划定与落实。9当设备须要做附墙时，甲方应提前_-_天通知乙方，以便乙方统筹支配。10乙方刚好供应设备验收资料及运用过程的内业资料交付甲方运用。乙方设备进入工地后，甲方应做好设备及附件爱护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失，甲方应担当赔偿责任。11依据甲方的要求，乙方为本设备配备证件齐全_名操作司机。在租赁期间，设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律，听从甲方项目部的管理，为甲方供应服务。甲方要合理支配作业时间，不得疲惫作业，若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程，甲方有权要求退回。12在租赁期间，设备的全部权属于乙方，甲方只有运用权。甲方若需对设备进行改善或增、减部件，必需征得乙方的书面同意。13甲方在工地供应宿舍_间，作为设备常用配件及司机休息之用。14甲方每月应支配半天停机时间作为设备保养、检修作业时间，且不扣除租赁费。三、费用结算及双方约定1设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起，至设备实际停用日止。设备实际停用日必需经双方书面确认。2设备安（拆）、进（退）场、附着、爬升等工作内容按_计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_计费。3设备租赁费每月以_计费；设备司机工资由甲方负责按时发放，每人每月以_计费。甲方担当未刚好支付工资的法律责任。4甲方应保证租赁期限不少于_个月，少于_个月，按_个月结算，超出_个月时，按实际租赁时间结算。5合同签定后，甲方预付设备押金_；押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内，设备拆除前双方结清全部费用（含拆除退场费），乙方退还押金。6若由于施工组织设计或现场状况的特别要求，造成设备安装、拆卸无法正常进行，需增加的费用由甲方负责担当。7设备假如在运用中出现故障，乙方应刚好派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的，每超一天租赁费应按_元/天扣除。四、违约责任1若由于甲方未能按约定交付租赁费，乙方有权停机直至拆除，由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方担当。2未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_违约金。五、争议的解决凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，实行如下一种方式解决1提交_仲裁委员会，依据仲裁的有关程序进行仲裁解决。2诉诸当地_法院，诉讼解决。六、补充事_七、附则1本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。2本合同自签章之日起生效，至拆机退场结清费用止自然失效。3本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_地址：_地址：_签约时间：_年_月_建筑合同 篇7甲方： 以下简称甲方乙方： 以下简称乙方依据中华人民共和国建筑法和劳动法的有关规定，本着互惠互利的原则，甲方将北京XX18.19楼外墙保温节能材料由乙方供货，经双方协商一样，达成以下协议望共同遵守：一、供货地点：_市北京XX二、工程名称：北京XX三期18、19楼三、材料名称：无机保温砂浆，抗裂砂浆，钢丝网及辅材。四、价格：按实际施工外墙保温面积计算 23.00元平方米(含税材料价格)、(不含人工费)。五：18、19楼施工完毕后按实际已完工程量付 30%材料款。在建筑节能验收合格备案后除预留5%的保修金，其余一次付清。六、质量和管理：乙方必需按甲方要求供应材料符合设计和规范要求。乙方负责供应材料生产厂家的资质，生产许可证，厂家的检验报告及各种材料进场后的复检报告。所供应资料必需按规范规定要求，符合建筑节能相关标准要求。同时做好施工技术交底，乙方负责技术指导并负责保证通过节能验收。在施工中所出现材料、施工质量问题造成损失均由乙方担当责任。现场钻芯取样由乙方支配负责并担当费用。七、供货时间：以甲方电话通知为准，乙方必需按甲方通知的时间刚好供货，不得耽搁施工工期，若因乙方供货不刚好造成停工，由乙方负责担当经济损失。八、本协议一式两份：甲乙双方各持一份，双方签字之日起生效，工程完工后结清余款后自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇8第一部分 合同协议书发包人（全称）承包人（全称） 甘南州恒生建筑安装有限责任公司依中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和 国招标投标法及相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市具体地址：工程承包范围：施工图中设计的全部内容二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）三、主要日期设计开工日期（肯定日期或相对日期）：施工开工日期（肯定日期或相对日期）：工程竣工日期（肯定日期或相对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准： 合格工程施工质量标准： 合格五、合同价格和付款货币合同价格为（含规费）人民币（大写）：元）。详见合同价格清单分项表。除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、定义与说明本协议书中有关词语的含义与通用条款中给予的定义与说明相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满意之后生效： 签字盖章 发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）工商注册居处： 工商注册居处：合作市人民西路60号 企业组织机构代码：企业组织机构代码：75091211-3 邮政编码： 邮政编码：747000法定代表人：法定代表人：李崇德授权代表： 授权代表：电 话： 电 话：0941-8225398传 真： 传 真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：合同订立时间： 年 月日合同订立地点：其次部分 通用条款第1条 一般规定1.1 定义与说明1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款。1.1.3 专用条款，指合同当事人依据工程总承包项目的详细状况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人托付，根据合同约定对工程建设项目的设计、选购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。1.1.5 发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款实力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人担当连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。1.1.8 分包人，指接受承包人依据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的法人或其他组织。1.1.9 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。1.1.10 监理人，指发包人托付的具有相应资质的工程监理单位。1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。1.1.12 项目经理，指承包人根据合同约定任命的负责履行合同的代表。1.1.13 工程，指永久性工程和（或）临时性工程。1.1.14 永久性工程，指承包人依据合同约定，进行设计、选购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或运用的工程。1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人供应的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。1.1.18 项目基础资料，指发包人供应给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人供应的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受爱护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。几设计阶段的组成，视项目状况而定。1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。1.1.23 竣工试验，指工程或（和）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。1.1.24 变更，指在不变更工程功能和规模的状况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。1.1.25 施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装、并通过竣工试验。1.1.26 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、运用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行打算，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产或（和）运用功能试验。1.1.28 试运行考核，指依据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。1.1.33 项目进度安排，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施 阶段（包括设计、选购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间安排支配。1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人起先现场施工的肯定日期或相对日期。1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的肯定日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。1.1.36 肯定日期，指以公历年、月、日所表明的详细期限。1.1.37 相对日期，指以公历天数表明的详细期限。1.1.38 关键路径，指项目进度安排中干脆影响到竣工日期的时间安排线路。该关键路径由合同双方在探讨项目进度安排时商定。1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所运用的任何期间的起点均指相应事务发生之日的下一日。假如任何时间的起算是以某二期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。1.1.40 工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。1.1.41 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、选购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。1.1.42 合同价格调整，指