2022年关于建筑工程施工合同范文集锦六篇.docx

2022年关于建筑工程施工合同范文集锦六篇关于建筑工程施工合同范文集锦六篇在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我帮大家整理的建筑工程施工合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑工程施工合同 篇1一、合同法第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于建筑法、招标投标法及相关司法说明中。二、建筑法其次十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行干脆发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。其次十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人运用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。其次十七条 大型建筑工程或者结构困难的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行担当连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当根据资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。其次十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。其次十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必需经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必需由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。分析：建筑法上述的一系列规定，主要解决了两个问题：一是建筑工程的承建单位必需具备相应的资质，没有相应资质的施工企业是不能承建相关工程的;二是对合法承包、违法挂靠、联营、非法转包、合法分包、违法分包等一系列建筑合同行为进行了法律上的界定。三、招标投标法第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的选购，必需进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目;(二)全部或者部分运用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目。前款所列项目的详细范围和规模标准，由国务院发展安排部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必需进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。第五十条 招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的状况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十二条 依法必需进行招标的项目的招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况的，或者泄露标底的，赐予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员xx的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，取消其一年至二年内参与依法必需进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法担当赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十五条 依法必需进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，赐予警告，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十七条 招标人在评标委员会依法举荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必需进行招标的项目在全部投标被评标委员会推翻后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。分析：招标投标法的上述规定明确了两方面的内容：一是必需招标的范围(第三条)，对该条的理解必需结合国家发展安排委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定来理解;二是在法律责任章节里用六条规定来明确了招投标后合同无效的情形。四、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的。第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以依据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。分析：该司法说明是目前为止我国对建筑工程施工合同最全面、最权威的司法说明，对建筑施工合同的热点争议问题作了较全面的解答。稍有缺憾的是该说明对合同效力的规定范围较前述几个法律的规定来说是缩小说明，违反法律的强制性规定的其它情形能否认定为无效?该说明的出台在这方面引起了不必要的分歧。建筑工程施工合同 篇2(GF19990201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点：建筑工程施工合同 篇3甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动爱护法及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程平安施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵扰，明确甲乙双方平安责任，遵循同等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、平安内容：1、吊篮由乙方配置。2、吊篮在运用前，乙方必需检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。3、乙方施工人员进入工地必需戴好平安帽，平安帽由乙方负责购买。4、乙方施工人员在施工时必需系好平安带，不得酗酒上架作业。平安带由乙方供应。5、在施工过程中，乙方应刚好搭设好各种乙方用电平安设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级平安教化。乙方必需配置专职平安员督促、检查过程施工，并有相应的平安资料记录。6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确运用平安劳动爱护用品。乙方应随时检查各种平安设施，并实行必需的平安防护措施，严格按平安操作规程施工，消退事故隐患。7、乙方在施工过程中，必需维护甲方的施工形象。四、本工程实行三包，即包质量、包平安、包工期，无论在施工过程中发生任何平安事故，均由乙方负责。本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。甲方：乙方：代表人（签字）：代表人（签字）：时间： 年月日 时间： 年月日建筑工程施工合同 篇4（桩基础工程）甲方：XXXXX有限公司乙方：XXXX有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程合同条例及其他有关法律、行政法规，在遵循同等、自愿、公允和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一样，订立如下协议：一、 工程项目名称：鼎XX二、 工 程 地 点：大庆市XXX。三、 工 程 内 容：地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超 流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。四、 工程价款及承包方式1、 甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。（1） 该工程造价中已包含劳保统筹费用及平安生产措施费、总包服务费、税金等费用。（2） 此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成 品的检验、试验等费用。（3） 最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。（4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。2、 承包方式（1） 乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且供应人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。（2） 乙方自行负责工程所用水、电费用。（3） 甲方负责监管乙方桩基础工程施工及供应场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。3、 乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格根据施工图设计及桩基规范进行施工，如出现任何平安、质量事故均由乙方负责。五、 付款方式1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常运用一年后全部付清。六、工程期限合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天（有效工作日）如施工现场不具备施工条件，工期顺延。七、质量要求1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方缘由造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最终一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方供应完整、详实的内业技术资料四份。八、责任及义务甲方责任及义务：甲方应供应确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工供应一切工作条件。乙方责任及义务：1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队协作进行桩基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方担当费用。2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的打算工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。3、工程开工前五日内，向甲方及监理供应施工组织设计及进度安排进行审批，乙方必需按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。4、乙方在施工过程中假如发生由于土质（如粉质淤泥层等）状况，导致施工不能正常进行，乙方有义务实行一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方担当，由而引起的工期顺延。5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工；桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必需满意设计要求；试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力（实际运用价值）达不到设计要求，乙方根据本工程造价的30%担当违约责任。6、乙方应仔细根据标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查供应便利条件。在施工中听从甲方、监理工程师的监督和管理。7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后刚好通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐藏或接着施工。8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应刚好通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务实行一切措施保证施工工期和质量。9、乙方应与甲方及监理、施工单位主动协作，听从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。11、试验桩必需加早强剂，其费用由乙方担当。12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并担当试验检验费用。13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。14、平安生产 乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工平安保障安排，做好平安技术交底工作，保证施工现场平安。如施工现场出现由于乙方缘由引起的平安事故，乙方担当全部责任及费用。甲方责任及义务1、做好施工现场的“三通一平”工作。2、负责协调乙方和施工队供应工程标高限制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。3、向乙方供应施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方担当。4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。九、其他事项本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。甲 方（公章）： 乙 方（公章）：法人代表签字： 法定代表签字：地 址： 地 址：联 系 电 话： 联 系 电 话：日 期： 日 期：建筑工程施工合同 篇5发包人（全称） （简称甲方）承包人（全称） （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：（人民币）：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：建筑工程施工合同 篇6发包方： （甲方）承包方： （乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在同等协商一样的基础上，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，结合工程实际状况，订立如下协议以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称： 。2、工程地点：。3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。三、工程质量：合格。乙方要严格根据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐藏工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。四、工程承包总价本工程承包总价确定为 元（大写整）。承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应调整（价格必需由甲、乙、监理三方签证）。五、工程款拨付方式1、施工至0。00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的，28日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的28日内付清。六、甲方权利和义务1、派驻现场代表 根据本合同约定代表甲方行使各项职责；2、施工前现场具备开工条件，即三通一平，包括水通、电通、路通、场地平整。3、将施工所需的'生活用水（不含施工用水）、电接至施工场地围墙以内并挂表；4、为乙方供应全套施工图纸六套；5、依据工程须要，甲方有权供应建筑材料及制品，甲方供应材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工；暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩罚；七、乙方权利和义务：1、派驻现场代表 根据合同约定代表乙方行使各项职责；2、供应满意甲方、监理管理人员正常办公和管理须要的办公室及宿舍（依据现场状况，如甲方供应，须扣除乙方相应费用）；3、每月按甲方水电表数刚好、足额缴纳水电费，电费单价计算时综合考虑用电损耗；4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用；5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令；6、因乙方缘由，本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责；7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用；如乙方未按甲方要求刚好清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权支配其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故，人员生命财产损害和经济损失，由乙方担当全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失；9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏，由乙方担当由此发生的全部费用；10、乙方要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、平安及进度，有效协作甲方的协调管理。否则，如因乙方缘由工期滞后影响运用，或存在质量、平安及管理违约行为，甲方有权扣除违约金，违约金可自工程款中扣除；11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作，并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当）。在乙方施工期间，全部由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好协作及成品爱护工作，担当总包管理责任；12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套；八、质量、平安指标1、质量指标：施工过程中，乙方要听从甲方、监理方的管理和支配，严禁独断专行。施工中所运用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定，所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。2、平安指标：施工工程中乙方应做好施工人员的平安教化、抓好平安生产管理工作，进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲密协作，做好施工现场的平安防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位，扣除相应平安文明措施费用；因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故，其责任及费用均由乙方担当。3、进度指标：满意总承包合同的要求。4、其他约定：工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期：1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。2、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议。（1）由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；（2）因甲方或建设方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收，甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工程量不调整（变更除外）。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：（1）增减变更文件和其他洽商记录；（2）隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位。4、工程竣工验收后，质量保修期自工程验收合格之日起计算，依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；装饰装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；采暖工程保修两个采暖期；屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应马上到达现场修正，如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包方担当，在修理保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定：1、执行河北省消耗量定额（HEBGYDA、B 、C 20xx）。2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15%，无综合单价按20xx年第一期造价信息材料价格执行。4、综合用工单价执行冀建质20xx195号，税金费率执行冀建质20xx462号计入，机械台班执行冀建价20xx47号。5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价：依据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价=工程预算造价下浮15%（有特别说明的不再下浮15%）。 除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方缘由，经监理、建设方签证后方可顺延工期。2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约金总数不超过工程承包总价的30%。3、假如乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度安排如期完成工程，连续三个时段未按时达到中间限制工期要求的，将撤换项目部，且延期的期限达到30日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。4、乙方在承包工程期间，假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同，并对乙方进行清场处理，由此造成的一切损失由乙方担当。5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人（包括农夫工）工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，干脆支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有权解除本合同。十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成，由本合同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。合同签订地：衡水泰华房地产开发有限公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页