2022年实用的建筑合同集合8篇.docx

2022年实用的建筑合同集合8篇好用的建筑合同集合8篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，它可以爱护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我细心整理的建筑合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑合同 篇1摘要：合同是法制建设的重要代表，是顺当开展建设工程的前提条件，同时也是经济建设的重要保障。本文笔者对建筑工程合同管理及其风险防范策略进行了分析探讨，希望对相关从业人员具有借鉴意义。关键词：建筑工程，合同管理，风险防范，策略建筑工程合同是有效维护双方合法权益的主要法律文件，明确承发包双方的义务以及权力，是掌控工程项目进度以及质量的有效依据。合同在管理过程中会受到一些管理体制、管理方法以及管理人员等客观因素的影响，使合同的平安性存在肯定的风险。做好合同管理工作，对其存在的风险进行有效防范和限制是非常重要的。1 建筑工程合同管理风险存在的缘由合同文件的不严谨存在风险，双方在制定合同的时候，所列的合同条目不全面、不详细，甚至是遗漏内容或者内容错误，没有将全部的可能会发生的状况和内容列入其中，所签订的合同不严谨，导致各种责任、利益纠纷的出现，给双方带来肯定程度的损失。合同条文不完整，使得理解出现偏差，出现风险，签订合同的双方对合同风险的相识不全面，风险防范意识比较薄弱，由于合同条文不严密、不完整而导致的理解偏差风险，如用词不精确、模糊等，简单产生歧义以及争议，甚至出现相互冲突的状况，双方的合法权益得不到有效保障，造成损失。2建筑工程合同管理风险识别首先是工程合同签订方面的风险，合同主体不当，合同当事人主体合格，是合同有效成立的一个前提条件;文字不严谨，简单存在误会及歧义的状况，造成合同难履行引发争议;条款缺漏，一般漏掉的大部分都是违约责任;违反法律规定签订无效合同，这类型的合同不受法律爱护;境外合同文本的疑问，因为语言文字、国情等方面的差异，使合同文本存在很多疑问，对这些疑问不能回避，要在合同上加以澄清，避开造成损失。其次是工程合同履行方面的风险，该变更的合同没有变更，在合同履行的过程中，合同变更是常见的状况，通常有内容变更或者是合同主体变更，负责履约的管理人员须要具备这种变更意识，避开损失;该发的书函没有发，在履约过程中将必要的书函刚好发出是合同动态管理的须要，也是履约的一种方法，更是建筑企业进行自我爱护的方式;没有刚好办理签证确认，签证是履约过程中的正常行为，是诉讼的重要举证;要追究的责任超过诉讼时效，对于工程款拖欠的状况，假如起诉时超过了两年的诉讼时效，那么其损失将无法挽回，超过诉讼时效就相当于放弃了债权主见，也就是等于权利人将胜诉权放弃了;没有行使应当行使的权力;相关证据或资料的法律效力没有得到有效重视，不是全部的书面证据都有着法律效力，具有法律效力的证据一般是原件、有盖章签名、与事实相关、没有超过期限以及有明确内容等，没有法律效力的书面证据跟一般的纸张没有区分。3建筑工程合同管理风险防范的有效措施3.1 因合同价款约定方式不同而产生风险的防范策略合同范本中一般有固定价格合同、成本加酬金合同以及可调价格合同这三种合同价款约定方式。固定价格合同对承包人造成的风险最大，一旦签订此合同，承包人就必需对约定风险范围之内的风险费用进行全部担当。针对这种合同价款约定方式不同而产生的风险，可以从三个方面进行应对：第一，对合同进行签订的时候，对合同当中价款包含的风险范围须要实行专用条款实施进一步的明确，使这个范围之外的能进行价格调整的风险清楚的呈现出来，对风险的界面进行有效明确，使承包人对于自己要担当的风险有全面的了解，从而留意防范;其次，对合同进行签订的时候，要明确并且细化风险费用的相关计算方式以及不处在风险范围之内的其他合同价款的相关调整方式，有效避开后期因为理解的差异性而引起的纠纷;第三，承包人要对各类相关风险进行深化的了解和驾驭，把相关风险按造成损失的大小、发生概率的大小等实施分类，在进行合同谈判的时候，将造成损失大、发生概率高的风险尽可能加入到相关的可调合同价款的风险范围里面。在固定价格合同、成本加酬金合同以及可调价格合同这三种合同价款约定方式中，后面两种合同价款约定方式使承包人所要担当的风险相对比较小。针对可调价合同，在进行合同谈判的过程中，承包人要尽量争取运用相对有利的合同价款调整的方法。3.2因合同文件说明不同而产生风险的防范策略因为建筑工程合同文件组成比较多，一些组成文件之间往往会有冲突发生，为承包人带来不同程度的风险。针对这个问题，承包人应当将足够的技术力气投入到合同组成文件的前后比照当中，对合同具体分析，最好是能逐条逐句的检查，尤其是依据合同范本承包人须要了解的此类内容：承包人与发包人相关工程的洽商、变更等文件或者是书面协议，这些也要看作合同的组成部分;类似这种变更的文件或者是协议，其拥有的效力比其他合同文件要高，也就是后面签署的文件或者是协议要比前面签署的文件或者是协议的效力高。3.3因延期开工以及工期延误而产生风险的防范策略在合同范本里的通用条款明确规定：由于发包人的因素而无法遵循合同规定的开工时间进行开工，那么发包人须要用书面的形式将延迟开工的时间告知承包人，且发包人须要向承包人赔偿因为推迟开工而导致的相关损失，并顺延工期;不过承包人对于发包人发出的延期开工通知没有相关的推翻权;承包人只可得到因为推迟开工而导致相关损失的部分或者是全部的赔偿，一般间接损失的赔偿较难得到。在大部分的状况下承包人是希望工程能依据合同规定的时间进行开工的，因为假如发生延期开工的状况，那么承包人原制定的工作人员、设施设备以及物料等调配的安排不得不被打乱，因为变更而带来肯定程度的风险。针对延期开工以及工期延误而产生的风险，承包人可从三个方面进行防范：第一，在制定工程进度安排的时候留有肯定的余地，让工期具有肯定的弹性，将工期抗延误的实力提高;其次，加强与发包人、供应商以及设计者等与工程相关人员的日常沟通和联系，尽量消退存在工期延误的隐患，特殊是要尽最大可能的避开网络安排当中关键路途的停工状况;第三，当工期延误的状况是无法避开的时候，承包人应当刚好有效的收集对自己有利的证据，对于因为发包人的责任而造成工期延误为自己带来的相关损失进行科学合理的计算，依据合同当中相关的条款刚好向发包人索取相应赔偿。3.4因分包而产生风险的防范策略在建筑T程施工管理当中，分包现象始终以来都是其麻烦而又困难的问题。不管是针对于承包人还是发包人，分包都是既有利又有弊的双刃剑。对于发包人而言，一方面分包有可能会导致投标报价降低、分工更趋向专业化，而另一方面，发包人不了解分包人的资质，担忧在管理当中由于分散的责任以及环节的增多而影响工程的工期以及质量;对于承包人而言，也存在相类似的问题：分包在科学合理的状况下实施可有效优化总包的资源配置，例如机电专业的分包，能对总包在机电安装方面缺乏专业性而进行有效弥补，不仅可以保证工期，而且还有效削减了肯定的成本;对于一些风险比较大的工程实施分包，在肯定程度上也就是将风险转嫁到分包人身上，这也就是总包企业规避风险而常常运用的有效措施。但是分包也有可能会给总包带来肯定的风险，如管理风险：分包过多简单导致工序协作、搭接困难。4结语合同管理是建筑工程项目管理的重要核心，工程各环节的管理都是以合同作为主要标准。合同管理对建筑工程的良好发展有着重要的影响，它是市场经济的必定要求，是解决双方纠纷的有效依据，更是保障建筑工程顺当进行的重要条件，所以要对建筑工程合同管理过程中存在的风险进行有效防范和限制，从而有效实现建筑行业的许久发展。参考文献1冯逸品，建筑工程合同管理及其风险防范问题探讨】，科技与企业，20xx，12(6):35.建筑合同 篇2甲方： 县 镇 村乙方： 县 镇 村经甲乙双方共同协商，甲方愿将所修建的房屋承包给乙方施工修建，详细事宜协商如下：一、修建工期： 年 月 日至 年 月 日。共 个月。二、修建工资计算：房屋面积约 平方米，按 元/平方米计算，总计工资约 元(大写 元正)。从正负零底层起计算，修建完工后按实际建筑面积计算支付工资。楼梯间在计算面积时必需按建筑面积双算。实际建筑面积以滴水为界计算。三、质量要求：凡属墙体必需是 厘米墙，底楼高度 米，二楼高度为 米、三楼高度为 米，外墙正方 ，其余 ，室内 ，室内墙体、天花板 ,外面漂棚宽度为 公分，楼层(是.否)现浇,气棚必需是现浇，全部建筑内容必需按 进行施工，墙体斜度不能超过 公分。如有基础工程按工天计算，以 元/天计算。四、付款方式：乙方于20 年 月 日进场施工时由甲方支付 元(大写 元正)的工资款，乙方在一楼封顶后，由甲方支付乙方 元(大写 元正)，剩余款由甲方验收合格后于20 年 月 日前全部支付给乙方。五、其他：由甲方供应材料，乙方负责施工，乙方在施工期间所运用的工具由甲方负责。支模由 方负责， 方概不负责。如乙方负责支模、则甲方按 元/平方米支付乙方工资另外计算。六、甲、乙双方签字时甲方交乙方定金 元(大写 元正。)七、平安责任：乙方应根据平安规程施工、甲方应供应相应的平安设备。如发生平安责任( )。八、如一方违约，则违约方付给未违约方违约金 元(大写 元正)九、本合同一式二份、自甲、乙双方签字之日起生效。甲方： 县 镇 村 乙方： 县 镇村(签字) (签字)年 月 日建筑合同 篇3同编号：土建工程劳务承包合同发包方（以下简称甲方）：*建筑安装有限公司 承包方（以下简称乙方）：为了明确责任，按质量完成建筑工程，依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等现行法律，结合本工程详细状况，经双方协商一样。签订如下协议共同遵守。- 1 -1) 图纸设计中建筑面积内的全部砌砖、内墙抹灰、搅拌砌砖砂浆和混凝土（商品砼除外）、浇注混凝土、楼面找平、外脚手架搭设和拆除（围护架、挂平安网、全部楼梯临边防护、基础临边防护）、屋面、散水、室外台阶及台阶上贴大理石、外墙保温刮槽（打底子灰）、工地文明施工及临时设施搭建和拆除、卸陶粒砖及施工工地上材料的搬运等劳动力（甲方不为乙方担当任何杂工费用）。四、质量验收1. 质量均需达到一次性合格的验收要求， 如监理每发一份监理整改通知单，项目部对相应的责任班组处以500元罚款。2. 发生因质量问题引起的返工使下一道工序人工材料增加，乙方必需按市场价对材料及人工进行赔偿。3. 项目部有权对不符要求的工程质量视其实际状况责令其整改、惩罚，严峻者作出停工处理。因乙方缘由造成停工，甲方的全部相应停工损失费合计每天3万元（叁万元），从乙方工程款内扣除，即停工造成的损失由乙方担当。- 2 -2. 待20xx年本工程全部建筑主体完工并通过五方验收后两周内，甲方向乙方支付至实际工程量总价的50%（即63.00元每平方米）。3. 待本工程竣工验收交付业主后的两周内，甲方向乙方支付至实际工程量总价的80%，两个月内支付至实际工程量总价的95%，余5%作为工程回访费。七、双方职责和义务7.1 甲方相关职责和义务1) 合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为实力，甲方有权中止合同。2) 依据项目实际状况，甲方有义务为乙方供应工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水便利等条件。3) 主动为乙方创建必要的施工条件，按安排、按工种、按规划刚好供应各类材料及由甲方供应的机械设备。甲方保证供应的机械设备具有运用的平安性和良好的运用性4) 负责刚好供应施工图纸，并进行施工组织交底，质量、平安及标准化、文明施工的'交底和施工进度安排的交底，乙方必需严格执行。7.2 乙方相关职责和义务1) 乙方必需遵守国家、省市上级机关及有关部门颁发的各项规定,严格劳动力管理,做到持证上岗.2) 乙方进场一周内,必需将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证；每两周乙方向甲方递交一份增减人员的花名册，并附上本条款所规定的各类证件复印件3) 乙方按有关规定，实行严格限制的平安防护措施，并根据国家法律担当因 - 3 -此发生的费用（平安帽、劳保用品等）。4) 乙方必需按甲方的施工图纸和技术说明组织设计、组织生产，按甲方安排进度要求，保质保量按时或提前完成施工任务，否则作违约处理，特别状况双方协商另定。5) 乙方必需细心施工，产品质量必需符合建筑安装工程施工与验收规范的要求，如乙方因施工不慎造成甲方干脆损失和间接损失，由乙方负责按实赔偿。6) 在施工过程中，乙方必需遵纪遵守法律，自觉遵守甲方单位的各项规章制度，及甲方双方签订的各项协议，并接受甲方各方面的监督和检查。如违反，按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。7) 在施工过程中，依据工程实际状况主动组织相关足够施工人员，保证工程进度顺当进行，在未征得甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力气。严禁乙方将所担当的工程项目再转包他方，以上如发觉后造成工程施工进度，质量或平安事故，乙方应担当相应的法律责任，并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。 8) 乙方如发觉材料不足应提前3天向甲方供应需购材料清单，避开出现因材料没有或缺失问题导致拖延工期。9) 未经甲方同意，乙方不得停工或殆工（不行抗拒因素或天气因素外）。10) 施工现场乙方应做到材料分开放置，干一层清一层；对于施工过程产生的垃圾必需在每个工作日结束时刚好清理；对于施工过程产生的水泥袋子等可处理垃圾必需放置到甲方指定的场所，处理权归甲方全部。11) 乙方应做到工具不乱丢，小型材料刚好拾成堆，做到活完料净。- 4 -12) 乙方工程质量不符合要求，返工均由乙方担当全部损失八、平安要求1. 乙方必需根据公司平安管理要求刚好对职工进行平安教化，包括平安书面和口头底、岗前交底。进入现场应严格遵守甲方一切平安操作规定，做好平安爱护措施。如乙方违章作业造成的平安事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不担当任何义务，并处以责任班组500元的罚款。属其它缘由引起的平安事故协商解决。2. 工人进入施工现场必需戴好平安帽扣好帽带，违反者有项目部当场惩罚50100元。3. 乙方宿舍必需依据甲方要求支配，不得乱拉电线、乱接插座，不得破坏自己及相邻单位设施，严禁随地大小便，违反本条款处以100元以上罚金。不得用全新模板用来钉床铺、桌子、凳子，违反每件处以100元罚款。4. 如发生平安事故，乙方应马上上报甲方，事故责任损失在20xx元以内的由乙方自负；20xx-10000元项目部担当40%;10000元以上的项目部担当50%;事故的日常工作由乙方负责,对违反平安操作规定所引起的工伤事故，一切费用由乙方担当。5. 自觉遵守国家法律、法规及项目部的各项规章制度，不准打架、斗殴，违反者当场各方惩罚3000元，事后再作处理。不准赌博，聚众闹事、偷盗、耍流氓活动和违法违纪，对以上人员实行指责教化，罚款直至清退，对触犯形律者送交有关部门追究刑事责任。九、违约责任 因乙方缘由造成的工程拖期，工程拖延一天向甲方支付总工程款的2%作为违 - 5 -建筑合同 篇4发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：经甲乙双方友好协商，乙方承包甲方发包的工程，依据工程内容及相关事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源： 。二、工期要求： 年 月 日开工， 年 月 日完工，工期 天，假如与甲方的工程任务通知书抵触的，以甲方工程任务通知书为准。如遇特别状况(雨、路不通等)可顺延。三、价格条款：本工程执行比选评标包干，完工承包范围内全部工程，工程总价 (大写： )，除非工程量增减，该包干价不再改变;工程量如有增减的，结算时必需供应甲方认可的工程量签证，根据增减工程量结算。四、质量要求： 严格按工程图纸施工，工程质量一次性达到合格标准。五、违约责任：1、因为乙方缘由造成的工期延误，每天向甲方支付工期延误违约金 元，因为甲方缘由造成的工期延误的，经签证注明工期延期、顺延的，则工期顺延。2、乙方所供材料必需是合格材料，并向甲方供应相关证明;如须要检测的，乙方应当自费检测，并向甲方供应相关检测结果。3、因为乙方缘由，施工质量不合格，乙方应向甲方支付工程质量违约金 元，并且乙方担当返工费，工期延误的，每天向甲方支付工期延误违约金 元。因为甲方缘由造成乙方返工的，甲方按实赔偿乙方损失。4、因为乙方施工缘由造成的甲方任何损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且担当一切责任。5、依据法律、合同规定应当由乙方担当的费用，假如乙方不主动担当的，甲方有权从乙方在甲方公司内任何工程的工程款中代扣、代交。六、平安文明施工：1、乙方负责承建工程范围内的平安工作，非甲方干脆缘由造成的任何平安事故由乙方担当一切责任，甲方因此担当责任的，乙方应当全额赔偿。2、假如因为乙方施工缘由造成的任何甲方损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且担当一切责任。3、乙方为完成本合同义务而邀请及/或雇佣的人员与甲方不存在任何干脆或者间接的劳动关系，乙方应当为其务工人员办理相应的养老、工伤等保险，并可为其务工人员补充购买平安生产人身商业保险，其费用自理。七、付款方式：1、完成本合同和工程任务通知书的全部工程，工程竣工验收并阅历审计收合格后付至工程的 95 %;2、该工程质保其为 1 年，质保金为 5 %，质保期到期后一次支付完毕。质保期起始时间以甲方验收合格取得合格证书为准。八、本协议未约定的，由双方协商一样形成书面协议，不能达成一样看法的，可参照双方签订的其他合同之约定。九、本合同在履行过程中发生争议的，由甲方所在地人民法院裁判。十、本协议书一式 四 份，发甲方 二 份，乙方 二 份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5发包方：xx建筑工程公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）担保方： （以下简称丙方）甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的 工程项目，丙方为乙方的承包经营供应不行撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商一样，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。第一章 总则第一条甲方已于 年 月 日与 （以下简称“建设方”）签订 工程建设工程施工合同，为便于该工程施工，甲方特成立xx建筑工程有限公司 项目经理部。其次条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包平安、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式，承包经营xx建筑工程有限公司项目经理部。第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为xx建筑工程有限公司项目经理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部。第四条乙方确认，已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程建设工程施工合同，并确保有实力履行甲方向建设方所应担当的各项权利和义务，担当该项目的全部经营风险。其次章 承包内容第五条 承包范围：甲方与建设方签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的全部责、权、利。第六条 承包方式：包工、包料、包平安、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。第七条 承包期间：自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。第八条 承包费用：乙方按承包工程项目结算总价款的 %（其中承包费为 %；税金为 %）向甲方支付承包费。第九条 承包费的支付时间及方式：甲方在建设方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后，向建设方出具建安发票。第十条 劳保基金的返还：第三章 承包管理第十一条 鉴于建设工程的特别性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。第十二条 人员管理：一、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、平安员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部，帮助甲方管理该工程项目的相关工作；二、除项目经理、财务员以外，其他甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘有阅历、有实力、有责任心的高素养人才作为项目经理部的相关管理人员，但乙方外聘的以上管理人员，需经甲方考核并备案后，方可聘任进行相关工作；三、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用，由乙方负责并担当；四、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员，并自行担当全部费用。第十三条 工程款及财务管理：一、未经甲方的书面授权，乙方无权以任何形式干脆从建设方支取工程款，该项目的全部工程款项，必需经甲方指定的银行账户流转，甲方发觉乙方私自从建设方收取工程款项的，有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回，并有权干脆扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金；二、甲方有权对乙方运用工程款的状况进行监督、审查，乙方需在运用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款运用安排，除乙方项目经理部的管理费用以外，甲方原则上需将工程款干脆支付给收款人；三、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款安排、项目负债状况、项目负债的还款安排；四、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建设方所支付的工程款必需专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔工程款中干脆扣回，并有权干脆扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金；五、甲方需为乙方供应良好便捷的服务，在工程款到帐后且乙方申报工程款运用安排后，刚好审查，并根据工程款支付的轻重缓急，原则上在三个工作日内支付给各收款单位；六、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的运用安排、运用状况，以及该项目的资产负债状况。第十四条 公章管理：一、甲方负责向乙方供应项目经理部公章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方运用，乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动，需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力；二、甲方供应的公章，由甲方委派的财务员进行管理，项目部合同及其他文件的盖章签署，需由公章管理人员审查、登记后方可进行；三、未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方担当由此造成的损失。第十五条 合同管理：一、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行担当，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；二、未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条 项目管理：一、乙方需仔细、负责的全面管理好该工程的全部施工工作，平安生产，依法、依规进行施工，维护和树立甲方的良好形象，甲方负责委派项目经理帮助乙方负责管理该工程的详细施工工作；二、乙方应刚好、妥当处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷，尽量避开和削减各类损失的发生，并负责担当由此给甲方造成的损失；三、乙方需严格根据甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务，行使各项权利，避开出现违约行为；四、乙方应仔细做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取创建最大的经济效益，避开出现亏损。第四章 双方的权利和义务第十七条 甲方的权利和义务：一、为乙方的施工供应优质、高效、便捷的服务；二、帮助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；三、帮助乙方处理质量事故和平安事故；四、帮助乙方组织项目的工程竣工验收；五、为项目部刚好传达和转发有关部门的文件和要求；六、每月定期对乙方的工程进行质量、平安等方面进行指导、监督和检查；七、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理，该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付状况、项目部的资产与负债状况、工程的文明与平安施工等；八、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第十八条 乙方的权利和义务：一、维护甲方的公司形象和声誉，对其承包的工程的工期、工程质量、平安与文明施工等，均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的项目，必需刚好予以整改，直至达到相关要求，且自行担当整改费用；二、接受和协作甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、平安与文明施工等的监督与检查；三、担当建筑法及其他相关法律、法规的相关责任；四、担当施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的修理、工程全部债权债务、工程的平安事故等，并担当相应费用；五、担当甲方与建设方为该工程项目签订的全部合同及其他文件的债、权、利；六、担当本合同约定的相关专项权利和义务。第五章 合同的解除第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后，任何一方均有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商一样解除本合同，任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。其次十条 甲方解除合同的条件：一、乙方私自由甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；二、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上，且乙方无力自行协商解决的；三、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的；四、乙方承包施工的工程项目因平安事故、质量事故等缘由，造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的；五、乙方因拖欠民工工资或其他欠款，出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的；六、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的；七、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；八、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件，且经协商乙方的确不能承包经营该工程项目的；九、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的；一十、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的；十一、乙方严峻违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的；十二、乙方的施工行为严峻违反我国建筑法等相关法律、法规的。其次十一条 乙方解除合同的条件：一、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的；二、无正值理由扣除乙方除承包费（含税费）以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；其次十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的，甲方均需成立工作组接管该工程项目，并确保工程的顺当进行。其次十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内，应当派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的缘由造成甲方解除合同的，乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方缘由造成乙方解除合同的，甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。第六章 合同的结算其次十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后，甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应依据该工程的资产负债状况向甲方提交结算报告，甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后，余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。第七章 合同的担保其次十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等，由丙方为乙方向甲方供应不行撤销的连带责任的保证担保。其次十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。第八章 其他约定其次十七条乙方承包期间，其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的，乙方应刚好实行有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端，造成法院冻结甲方银行账户（基本账户）、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，乙方和丙方应在法院实行强制措施之日起三日内向甲方供应相等的资金作担保。乙方和丙方不能供应相等的资金作担保的，应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三，向甲方支付自法院实行强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方担当。其次十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷，三方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。其次十九条 本合同一式三份，三方各持一份，各方签字（盖章）后生效，并具有同等法律效力。甲方：xx建筑工程公司法定代表人：合同签订时间：乙方：身份证号码：合同签订时间：丙方：身份证号码：合同签订时间：建筑合同 篇6需方(甲方)：北京贸有限公司供方(乙方)：北康装料经营部经协商同意，依据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币 ￥1005000 元。其次条：货款及费用等付款及结算方法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标)，见附表。第四条：验收方法：严格根据国家建材标准执行。第五条：交货规定建1.交货方式: 全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当。2.交货日期:3.交货地点：4.运输费用:第六条：经济责任(一) 乙方应负的经济责任1. 乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述缘由致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方假如不须要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3. 产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。(二) 甲方应付的经济责任。1. 甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前3 天与乙方协商解决。2. 甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的 30 %的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。3. 属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。4. 甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明缘由，取得对方谅解。如有问题协商解决。第七条：产品价格如需调整，必需双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。第八条：如因市场发生重大改变，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必需提前 天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十条：甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并根据本合同附加条款实施。本合同可以不履行或延期履行。并应担当违约责任。第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)经办人(签字) 经办人(签字)地址： 地址：电话： 电话：20xx年 月 日 20xx年 月 日建筑合同 篇7甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立合同。经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺当的完成，特订如下协议：一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。二、工期：从 年 月 日至 年 月 日，总工期 天，必需按甲方的工期进度安排完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。三、付款方式：出基础付总价的10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。四、乙方必需听从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方肯定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意奢侈材料的，按项目部惩罚条例执行。五、工程质量，平安标准及目标1、工程质量，必需全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。2、杜绝伤亡事故，仔细贯彻执行国家关于建议平安生产法，平安生产管理条例。五、乙方必需根据平安操作规程进行施工，确保平安，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_