2022年施工合同模板汇编5篇.docx

2022年施工合同模板汇编5篇施工合同模板汇编5篇随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我整理的施工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方(甲方)：身份证号： 承包方(乙方)：身份证号：为明确双方责任，按质量要求完成承包任务。依据中华人民共和国合同法、建筑法和国家有关法律、法规规定，结合本工程详细状况，经双方协商达成以下条款，共同遵守。 工程概况1、 甲方发包鸭棚建设工程让乙方承建。发包方式包工包料。2、 甲方供应水、电、路三通，一辆农用车。3、 保证工人人身平安。4、 工程承包工料费总计： 元。5、 鸭棚面积为：付款方式：（1）.甲乙双方达成意向。乙方材料（水泥柱）进场，付总承包价格 的40%。（2）.鸭棚主体完工封顶时（棚内不计）甲方再付乙方总工程款的40%。（3）.工程完工后，甲方再付乙方总工程价的15%为工人工资。（4）剩余5%作为质量保证金，工程完工后一个月一次性付清。 质量标准：工程棚舍质量依据禾丰公司所要求标准棚建设。本合同自双方签字之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份。附则：本合同未尽事宜，双方协商解决，若有协商不成，可向当地执法部门协商解决。甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）签订日期：签订日期：施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点场队。二、工程性质包工包料。三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至 年 月 日前全部完工。五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金 元整，工程完工阅历收合格后，于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方供应)。六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采纳LJG-50型。七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必需接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段刚好进行返工。2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺当的施工。3.乙方施工所用的材料厂必需符合电力规范要求。4.乙方要坚固树立平安意识，切实加强平安生产管理，凡施工中出现的平安责任事故均由乙方担当。八.违约责任1.乙方到期不能完工(除人力不行抗拒的自然灾难外)，每延长一天罚款 元。2.工程完工后，阅历收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。3.工程阅历收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必需按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行担当。九.其它1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：负责人签名： 负责人签名：年 月 日 年 月 日施工合同 篇3发包人(甲方)：承包人(乙方)：通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法结合本工程详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容及要求(一)承包范围：1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤修理60米;2、五组区域内108线高速马路下穿通道硬化，长50米;3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30)改造，建彩钢攻蓬一个40;5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。(二)工程内容及要求：本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采纳钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采纳C15水泥沙灰抹面。基础采纳C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为天，年月日至年月日。2、五组区域内108线高速马路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30)改造，建彩钢攻蓬一个40，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米，宽0.12米，全部采纳标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用M7.5水泥沙浆砌砖，M10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50米×深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，基础砌砖2×38墙、3×24墙。房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30，房面为小青瓦加采光瓦。彩钢蓬柱子为直径6-8，壁厚3的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462，全部钢铁构件做防锈处理。工期为天，年月日至年月日。5、朝阳社区八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0.12米，标号C20(实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行实施，托付居委会实施80米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。6.朝阳社区九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0.12米，标号C20(实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行实施，托付居委会实施160米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与刚好支配下道工序。3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体担当，其余实施项目由乙方担当;甲方担当甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。4、按合同约定支付工程款。(二)乙方的权利和义务1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工打算(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品爱护。3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。4、担当在施工过程中的平安工作，严格实施平安防范措施。三、工程价款结算及给付方法(一)由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。(二)工程价款采纳不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。1、四组水泥路硬化人工费元/m3×工程量m3，合计人工费元/m3×工程量m3，合计元。共计元。元。河堤修理2、五组高速马路下穿通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。4、飞虎老年协会围墙费用元/m×工程量m，合计费用元/×工程量费用元/×工程量，合计元。共计元。，合计元。彩钢棚元。批批房5、八组消防通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。6、九组消防通道硬化人工费m3×工程量m3，合计元。元/16累计工程总价款元。(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。四、平安文明施工：(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令细心组织，文明平安施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。(二)、乙方在施工过程中若发生平安事故，乙方担当一切责任和因此产生的全部费用。五、竣工验收乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后刚好组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法，承包人按要求整改并担当自身缘由造成的整改费用。六、违约责任(一)发包人违约：因发包人缘由和不行抗拒缘由造成工期延误，工期顺延，费用不计。(二)承包人违约：1、因承包人缘由，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按1000元/天向发包人支付逾期违约金，并担当由此给发包人带来的全部损失。2、因承包人缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人担当。七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好看法协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。八、合同生效与终止(一)本合同经双方法定代表人或其托付代理人签字且加盖法人公章后生效。(二)合同订立时间：20xx年月日合同订立地点：(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。发包人或托付代理人：(公章)承包人或托付代理人：(公章)电话：电话：签订地点：签订时间：施工合同 篇4工程名称：_审查单位：_工程编号：_年_月_日签订合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；施工单位：_，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程当中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守第一条总则一、工程名称：_。二、国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资安排，工程项目表，申请建筑许可执照，安排任务书，初步设计，总概算等文件号。三、工程编号：_。四、工程地点：_。五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。其次条工程期限本合同全部工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工（各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。在组织施工过程当中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；二、因甲方提出更变安排或变更施工图而不能接着施工者；三、因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。第三条施工打算一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方供应全部工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列第_项供应方式办理：1、特别材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应；2、统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂运用。特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应；3、包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4、_。二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第_项办理：1、以施工图预算加增减变更预算进行结算；2、按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3、按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4、包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算。5、_。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总数_元的百分之_一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理。）第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：1、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准接着施工；2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位届时未参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程当中，如遇特别状况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥变更施工方法的手续。第七条竣工验收，结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管， 致使已验收工程发生损失， 应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方供应以下条件：1、增减工程变更的有关手续和其它洽商记录；2、隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3、供应竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。施工合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校_厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合本工程详细状况，经双方协商一样，签订本合同：一、建设项目：_厕所施工。二、建筑地点：_。三、承包方式：甲方采纳_的方式承包给乙方，乙方不得另行转包给他人。四、工程造价：_元。五、工程建筑要求：（一）乙方在施工过程中必需严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。全部建筑材料必需符合国家标准，建筑质量必需达到合格以上。（二）工期：本工程工期为_天。六、甲方权利与义务：（一）甲方做好施工前打算工作，不影响乙方施工。（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。（三）甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的，甲方有权责成乙方进行更换，对不满足的地方进行返工。七、乙方责任：（一）乙方必需贯彻实施好平安施工条例，提高平安责任感，解除担心全隐患，留意施工平安。乙方在施工中出现平安事故由乙方负责，与甲方不负任何责任。（二）乙方开工前必需砌好符合学校平安的围墙，严禁机动车辆上学时间运输材料，确保学生人生平安。（三）乙方必需有人_个小时看管工地，留意用电平安，严禁学生进入工地。（四）乙方要恳切接受甲方的指导和监督、主动协作甲方做好学校的平安工作。（五）若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题，乙方必需无条件返工，其返工费用由乙方负责。八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向_仲裁委员会申请仲裁或向_人民法院提起诉讼。九、本协议一式_份，双方签字生效，甲乙双方各执_份。且每份法律效力相同。甲方（盖章）：签署时间：_年_月_日乙方（签字）：签署时间：_年_月_日第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页