2022年精选施工合同模板汇编6篇.docx

2022年精选施工合同模板汇编6篇精选施工合同模板汇编6篇随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。信任大家又在为写合同犯愁了吧，下面是我细心整理的施工合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1施工合同发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容和承包范围：地块至市政马路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为_米。4、承包方式：包工包料。全部材料均由乙方自行选购，但材料质量必需符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币_元整。6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_-元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中干脆扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8.1 按以下原则结算：8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2 依据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按_元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等全部费用。8.3 挖土机采纳200型挖机，挖土机费用按_元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等全部费用。9、工程质量9.1 道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1 混凝土层混凝土采纳设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、匀称坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必需用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2 材料要求9.2.1 中标单位必需对所选购的材料质量全面负责，应供应产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位担当。9.2.2 道路基层塘渣要求采纳清塘渣。9.3 乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯定的经济惩罚。9.4 由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。9.5 乙方必需做好本工程的成品爱护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，全部经济损失均由乙方担当。9.6 路基及道路基层必需碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方担当。10、平安生产和文明施工：10.1 乙方必需仔细执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安生产条例和有关规定，施工期间必需仔细做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10.2 施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。同时依据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境爱护工作，如由于乙方缘由造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方担当。10.4乙方的全部人员必需持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必需根据市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的全部资料必需用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方供应完整的工程技术资料二套，其中一套必需是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方供应本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b) 质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方修理通知后，五天内完成修理工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍修理，全部修理款均由乙方担当，甲方可干脆从质量保修金中予以扣除。14、乙方必需协作甲方刚好处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方： 承包方：代 表： 代 表：合同签订地：_年_月_日挪用资金罪和挪用公款罪的区分刑法上规定的挪用资金罪与挪用公款罪存在的差别主要在于二者的主体不同，挪用资金罪犯罪主体系国家工作人员，而挪用公款罪的犯罪主体系公司企业或其他单位的人员。1、挪用公款罪国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人运用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪。主体要件本罪的主体是特别主体，即国家工作人员。客观方面本罪的客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利，挪用公款归个人运用，进行非法活动，或者挪用数额较大的公款进行营利活动，或者挪用数额较大的公款超过三个月未还的行为。主观要件本罪在主观方面是干脆有意，行为人明知是公款而有意挪作他用，其犯罪目的是非法取得公款的运用权。但其主观特征，只是短暂非法取得公款的运用权，准备以后予以归还。至于行为人挪用公款的动机则可能是多种多样的，有的是为了营利，有的出于一时的家庭困难，有的为了赞助他人，有的为了从事违法犯罪活动。动机如何不影响本罪成立。2、挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人运用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，是挪用资金罪。客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的运用收益权，对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位全部或实际限制运用的一切以货币形式表现出来的财产。客观要件本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人运用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。主体要件本罪的主体为特别主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。主观要件本罪在主观方面只能出于有意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍有意为之。总之，二者主要区分在于主体不同，一个是国家工作人员，一个是公司企业或其他单位人员。由于刑事案件均由检察院侦查起诉，因此，建议当事人聘请专业的刑事律师，以便获得法院较轻的量刑。保险合同订立的程序保险合同与其他合同一样，其订立过程往往是一个反复要约(协商)的过程，最终达成协议，即一方(通常是保险人)作出承诺，保险合同成立。保险合同成立后，保险人应刚好签发保险单或其他保险凭证。本文就介绍了保险合同订立的程序的内容，希望对您有所帮助。保险合同订立程序1、填写投保单。保险人为了业务上的须要，印好各种单证备用。投保人提出保险要求，向保险人索取单证并照实、完整地填写其想得到相应保险险种的投保单。2、将投保单交付投保人。投保人在认可保险人设计的保险费率和保险条款的前提下，将保险单交付给保险人，便构成了要约。3、保险人承诺后合同成立。保险人经过对投保人填写的投保单进行必要的审核，没有其他疑问的，通常表示接受并在投保单上签章，构成承诺，合同成立。保险人应当刚好向投保人签发保险单或者其他保险凭证，并在保险单或者其他保险凭证中载明当事人双方约定的合同内容。买房子签合同的留意事项有哪些买房不是一件简洁的事儿，不单要耗费大量金钱，还要在买房的过程中细致选择，在签合同的时候还要仔细批阅，那么在买房子签合同的时候应当留意什么呢？请阅读下面的文章进行了解。签合同留意事项一：开发商五证买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地运用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。签合同留意事项二：是否运用规范的合同文本很多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份房屋定购协议书，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。签合同留意事项三：查验开发商预售证及有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和新建住宅交付运用许可证。签合同留意事项四：买期房要留意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。签合同留意事项五：买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义：一层是房屋运用权即实物交付;另一层是房屋全部权转移即产权过户。签合同留意事项六：签约时要留意房屋质量问题购房者在签约时，应仔细推敲商品住宅质量保证书和住宅运用说明书两书的内容，并将质保书作为合同的附件。签合同留意事项七：签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。签合同留意事项八：留意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中爱护交易公允的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。签合同留意事项九：留意约定违约责任这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。签合同时哪些是事情是不能忽视的呢?1、签合同时.预售合同上的房号楼栋肯定要是预售范围内的;2、明确房产证办理的详细时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题推断标准，确定是否出现质量问题，并约定修理期限、条件等。销售合同签订有什么留意事项签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动。销售合同的签订是一件特别重要的事情，合同签订的好坏，关系到企业的兴衰。那么销售合同签订有什么留意事项呢？请阅读下面的文章进行了解。1、留意对货物的信息进行明确约定在销售合同中，作为供方，应留意对供货的基本信息进行精确、具体约定：1)名称(品名)、型号、品种等表述应完整规范，不要用简称。2)规格应明确相应的技术指标，如成分、含量、纯度、大小、长度、粗细。3)花色，如红、黄、白要表述清晰。4)供货的数量要清晰、精确;计量单位应当规范，一般采纳公制计量。2、应留意对货物质量标准进行明确约定作为销售方，企业应依据自身状况及货物特性将质量标准与需方约定明确：1)如参照国家、行业相关标准等应在中明确约定标准的名称。2)假如是参照企业标准，应留意该企业标准应为已依法备案。3)凭样品买卖的，双方应对样品进行封存，并可以对样品的质量予以说明。4)双方对货物质量有特别要求的，也应在合同中予以明确。3、应留意对货款的支付方式进行明确约定作为供方，应特殊留意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付肯定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。4、应留意对质量检验时限进行明确约定为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得运用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再担当责任。5、应留意对违约责任进行明确约定1)延期付款责任：作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应依据供货状况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的限制，如发生需方货款拖延支付、差额支付等状况，应视状况追究其违约责任，减低风险。2)违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。6、其他事项企业可以依据货物实际状况对产品包装要求、包装物回收、运输方式及费用担当、装卸货责任、商业隐私保守、诉讼管辖地等约定清晰，以降低合同履行风险，并尽可能保障作为销售方的合法、合理利益。希望我整理的有关销售合同的内容能够对您有所帮助，假如还有相关法律疑问，欢迎免费询问我们的专业律师。劳动合同的订立原则与留意事项劳动合同订立是指劳动者和用人单位经过相互选择和同等协商，就劳动合同条款达成协议，从而确立劳动关系和明确相互权利义务的法律行为。那么劳动合同的订立原则有哪些呢？有哪些留意事项呢？请阅读下面的文章进行具体的了解。订立原则一、合法原则。劳动合同必需依法以书面形式订立。做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法。只有合法的劳动合同才能产生相应的法律效力。任何一方面不合法的劳动合同，都是无效合同，不受法律承认和爱护。二、协商一样原则。在合法的前提下，劳动合同的订立必需是劳动者与用人单位双方协商一样的结果，是双方“合意”的表现不能是单方意思表示的结果。三、合同主体地位同等原则。在劳动合同的订立过程中，当事人双方的法律地位是同等的。劳动者与用人单位不因为各自性质的不同而处于不同等地位，任何一方不得对他方进行胁迫或强制吩咐，严禁用人单位对劳动者横加限制或强迫吩咐的状况。只有真正做到地位同等，才能使所订立的劳动合同具有公正性。四、等价有偿原则。劳动合同明确双方在劳动关系中的地位作用，劳动合同是一种双务有偿合同，劳动者担当和完成用人单位安排的劳动任务，用人单位付给劳动者肯定的酬劳，并负责劳动者的保险金额。留意事项一般员工签订留意事项一、劳动合同签订的时间自用工之日起一个月内订立书面劳动合同即可。否则用人单位须向劳动者支付双倍工资。自用工之日起超过一年未与劳动者签订书面劳动合同的，视为双方已经形成无固定期限劳动合同。二、劳动合同的期限劳动合同的期限有三种：有固定期限的劳动合同、无固定期限的劳动合同和以完成肯定的工作为期限的劳动合同。所以用人单位与劳动者在签订劳动合同时要依据双方的需求来协商确定劳动合同的期限。同时，假如有约定试用期，试用期是包含在劳动合同期限内的，若劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。并且以完成肯定的工作为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，依照劳动合同法规定该情形不得约定试用期。三、对非全日制用工要特殊留意1、非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时。每周工作时间累计不超过24小时。2、非全日制用工不得约定试用期。3、非全日制用工小时计酬标准不得低于最低小时工资标准。4、非全日制用工劳动酬劳结算支付周期最长不得超过15日。5、用人单位必需为劳动者缴纳工伤保险，否则发生工伤事故则要担当相关责任。希望以上由我为您整理的有关劳动合同订立的内容能够帮助到您。如还有相关疑问。可免费询问在线律师。施工合同 篇2发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：依照这人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一样，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：依据施工图纸要求。二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起_日历天。三、质量标准合格（按设计施工合同质量要求）。四、合同价款金额：_元。五、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，根据供应施工用地及交通道路，假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺当进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应协作乙方赐予签证确认。（2）与当地供电、供水部门联系帮助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。（3）甲方依据实际状况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。（4）协作乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。2、乙方主要义务和责任（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所须要的临时设施的设计、建设、维护及费用。（3）仔细执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，实行必要措施，确保施工平安及工程质量并按期完工。（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关复原工作。（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度安排表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。六、工程进度1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量改变，设计变更，一周内非乙方缘由造成停工累计8小时以上、不行抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。2、在本项目建设施工过程中，若乙方严峻违反合同规定，以致于接着施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等产生严峻影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应刚好实行有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。七、工程质量和验收1、本工程质量要求达到合格。2、乙方必需严格根据本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付运用，由此造成的.损失由乙方负责。4、乙方必需按国家现行有关技术质量验收标准，供应各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必需经检测合格后，方可运用：必需按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应担当责任。5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。6、本工程全部隐藏工程在隐藏前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐藏，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐藏段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行担当。八、材料、设备选购供应方式1、本工程由乙方选购供应的材料，设备为招标为范围内的全部材料及设备。材料、设备选购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。2、选购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必需符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。3、材料在用于工程前，必需向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入运用，没有质保书的材料不得运用，全部材料和构件检验合格后方可运用。4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。九、付款方式1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应限制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或供应其他法定担保的，招标人在收到中标人供应的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需刚好修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必需在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认看法后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。十、工程合同价目竣工结算1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。2、本工程价格采纳固定单位包干，工程结算时，工程量依据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他缘由引起的工程量改变，合同价款可按下列方法调整：（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位供应的预算编制说明规定计算确定。（3）市场改变、政策性调整的按国家有关规定执行。十一、其他1、违约甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应刚好向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应担当违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。（1）由于承包人的缘由未能按合同规定日期完工，承包人除自行担当赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的嘉奖金。嘉奖金最多不超过10000元。（2）乙方应担当本工程平安责任，用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方担当。发生平安事故，责任由乙方担当。（3）不行抗力：若遇到不行抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应赐予补偿。2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。3、本合同一式_份。其中正本_份，双方各执_份，副本_份，双方各执_份。甲方：（公章）法定代表人：（签字）_年_月_日乙方：（公章）法定代表人：（签字）_年_月_日施工合同 篇3发包人（全称）：XXXX村村民委员会承包人（全称）：XXXXX施工有限责任公司为了加快农夫新村建设，彰显特色风貌，提升人居质量。发包方确定实施XXX工程。依据招标文件（项目编号XXXX）和XXX县XX镇XXX村XXX建设工程施工中标通知书的相关内容，发包人、承包人双方本着公允、公正、同等、诚信的原则，签订如下合同：一、工程概况1、工程名称：XX县XX镇XX村XX建设工程2、工程地点：XXX村XX社3、工程概况及内容：该工程采纳重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号，一楼一底，砖混结构，屋面坡屋面，共计XX栋，总建筑面积XXX平方米（每栋建筑面积XXX平方米）。工程内容包括重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深基础平面布置图所示，含地（桩）基与基础、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建设等。4、承包方式：工程采纳总承包的方式。工程总造价包括完成本工程项目工程内容的干脆费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、平安文明施工专项费用、各种保险、基础超深等全部费用，以及合同文件中规定的应由承包人担当的全部责任、义务和风险。二、工程要求（一）工程质量要求1、重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点（渝建发20xx）172号）2、重庆市住宅工程质量分户检验管理方法（试行）（渝建发（20xx）199号）3、重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知（渝建发20xx226号）4、重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施看法（渝建发20xx30号）5、GB5030020xx建筑施工质量验收统一标准6、建筑物防雷验收规范及附属生化池验收标准。根据以上16项的标准和要求，经竣工验收达到：合格。（二）材料要求本工程所需材料根据施工图设计要求和发包方约定要求选购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，材料必需符合国家现行规范标准。（三）分项工程要求1、地基与基础工程：土质地基承载力大于150kpa，岩石地基承载力大于300kpa。若基础深度小于4m，采纳条石基础M5.0水泥砂浆砌筑，地圈梁采纳C20混凝土；若基础深度大于4m，采纳挖孔桩，桩基柱形，直径80cm，强度C25，配筋及详细要求详见超深基础平面布置图（附图）。2、主体工程：采纳MU10号矸砖，墙体厚度24cm，M5.0水泥砂浆砌筑，墙体转角、十字交叉处设置构造柱，详细要求详见施工图。3、室内地面：采纳素土夯实，10cm厚C10混凝土垫层，2cm厚1：2水泥砂浆压光。4、楼面、屋面工程：楼面和屋面（坡屋面）均采纳现浇板。楼面板厚度10cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），屋面厚度11cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），均采纳C20混凝土，屋面防水、隔热等详见施工图。5、室内外装饰：室内墙面、天棚采纳水泥砂浆搓砂，室外墙面水泥砂浆打底2遍，部分墙面贴合特别墙砖，部分墙面2遍腻子灰后，刷外墙漆2遍，详细部位及作法详见施工图和效果图（外墙砖和油漆颜色由发包人确定）。6、门、窗：每户只安装进户防盗大门一道，窗采纳单层塑钢窗。7、生化池：每2户建一个生化池，容积为20立方米，进诞生化池管道为混凝土有筋管，直径不小于30cm，坡度大于1.5%，并将生化池出口管道安装至主排污管（离华蜜马路边2米）。生化池建设完工后，承包方必需供应生化池预验收批准书。8、排水：室外采纳PVCU双壁水纹管，室内采有PVCU塑料管。9、防雷：采纳10的镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置，利用构造柱内12钢筋做引下线，每栋房屋引线不小于4处，总接地电阻不得大于4欧姆，接地深度不小于50cm。10、散水：采纳10cm厚C15混凝土，宽度80cm。11、其他事项：参照施工图及附图。三、工程造价总造价XXXXX元整（￥：XXXX元）。四、工期工期140日历天（以签订合同的第三天起先计算工期）。五、发包方责任、义务：1、帮助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。2、以书面形式和现场校验的方式供应水准点与坐标限制点。3、协作承包方进行图纸会审、质量平安交底工作。4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐藏工程进行监督检查。对设计变更工程量增减实施现场填写签证单，双方签字确认后，承包人才能进行一道工序施工。5、负责协调处理承包方在施工中遇到的各种冲突纠纷。6、负责通知监督单位对工程质量的抽查，组织分项工程验收、初步验收和竣工综合验收等。并协作承包方办好竣工决算。若承包方不按规定和要求施工，发包方拒绝验收。7、若承包方提前竣工，按100元/天进行嘉奖。六、承包方式责任、义务1、在与发包方签订建设工程施工合同时，须向发包方供应一份完整、可操作性强的施工组织设计方案和工程安排进度表。并向发包方提交合同价（中标价）的5%的履约保证金。待工程完工承包人即向业主供应合格的、完整的竣工验收资料，发包方办完竣工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金（不计息）。2、按设计图纸要求组织选购所需材料、组织施工。3、负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用自行担当。4、承包人若工期延误，按500.00元/天支付给发包方逾期竣工违约金；若逾期超过15天，要求承包方退场，解除合同，再按完成工程量的70%的价款进行结算。5、原中标合同范围因物价波动和政策改变引起的价格调整，由承包方自行担当。6、必需做到文明施工、平安施工；要严格按平安规范施工，设置平安标记、留意行人平安和施工人员平安。若施工中造成平安事故，一切责任和费和由承包方自行担当。7、根据监督单位编制的重庆市建设工程质量平安监督工作方案的要求，须请发包方代表、监督单位人员签字的，必需经签字认可后，方可进行下一步工序。8、做好施工记录（含隐藏工程）。9、若工程验收不合格，将担当返工造成的全部损失。10、施工结束后，要清理施工现场，保持现场清洁。按相关要求提交完整的工程竣工资料。11、在施工中因不行抗拒的自然灾难等缘由无法施工，工期顺延。施工合同 篇4甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日施工合同 篇5发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；±0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和