2022 材料供销合同.docx

2022 材料供销合同 材料供销合同 材料供销合同1 甲方(工程发包人)： 丹东大世界房地产开发有限公司 _乙方(工程承包人)：丙方(建材供货商)：依据中华人民共和国合同法有关法律规定，甲、乙、丙三方本着同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，并结合本工程的详细状况，经三方友好协商，签订本合同。1.产品清单、价格2.质量要求技术标准2.1规格_，每贴块_,灰缝_正面贴纸;2.2所送的产品必需与甲方封存样品颜色一样;2.3全部外墙面砖外观及质量必需符合_标准，2.4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方担当。2.5以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须供应产品合格证及检验报告。2.6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求2.7颜色为_，所送的产品必需与甲方封存样品颜色一样;2.8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方担当。2.9以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须供应产品合格证及检验报告。3.交货时间、地点、方式3.1交货时间：合同签订后根据乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方供应供货需求须经甲方签字确认。3.2交货地点：3.3货到现场后由乙方、丙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它丙方责任造成损坏、缺少等运用过程中才能发觉的问题，丙方应刚好予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为丙方产品是否合格的最终依据，若丙方的产品经送检不符合本合同约定的，丙方仍应当向甲、乙方担当违约责任。3.4产品交付时，丙方必需供应合格的产品并供应完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的全部资料。3.5运输及卸货费用均由丙方担当。3.6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方担当。若检测质量不合格，一切后果(包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用)均由丙方担当。4.履约保证金、付款及结算方式4.1合同签订后 日内，丙方向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后 日内无息返还。4.2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。4.3报价包含但不限于发票和卸车费用;结算价按实际供货数量×单价计算。托书，并由丙方供应该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。4.5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的建设工程施工合同约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时根据甲方的招标文件和甲、乙双方签订的建设工程施工合同、补充协议的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。5.违约责任5.1丙方逾期供货的，丙方每日应当按总货款0.5%的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。5.2如丙方所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，丙方担当因此造成的逾期交货的违约责任;同时，履约保证金不予退还。6.合同纠纷的解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。7.其它约定的事项7.1合同签订后，乙方书面提出供货需求(数量、时间)后，丙方在 日内货到现场。丙方联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经丙方确认收到后即视为送达，如因丙方传真号码变更或丙方联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的责任由丙方担当。7.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、丙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由丙方供应、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、运用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一样之处，以形成时间在后的为准。7.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。7.4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。甲方(章)：法定代表人： 托付代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别名：日期： 日期： 材料供销合同2 甲方：乙方：甲乙双方本着互利 、互谅 、互让的原则，甲方将天泉.聚龙新一期A标段须要运用的水泥交由乙方供应，为明确双方的权利 、义务，经充分协商，达成以下一样协议，供双方共同遵照执行：一 、工程名称：二 、承包方式：水泥送货到现场下车 。三 、合同价款：经甲、乙双方协商，海螺水泥PC32.5 元/吨(注：市场价格涨跌10元/吨，价格作调整，以每次送货单据价格为准) 。四 、付款方式：乙方向甲方供货到达100吨后，甲方付清货款后乙方再接着供货，否则乙方停止供货(停止供货时间期间甲方不行以支配其他供货商供货)，剩余款项待工程竣工后一个月付清 。五 、乙方必需满意甲方施工现场需用量(甲方提前两天电话通知乙方)，如因乙方材料不到场，造成甲方工地停工及损失，由乙方负责。乙方向甲方供应的水泥必需为合格产品(每次送货到现场供应检测报告)，假如乙方供应的水泥出现质量问题，给甲方造成的一切损失由乙方负责。六 、违约责任：甲乙双方谁违约，由违约方负责(违约金贰万)本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方自签订之日起生效，工程款付清后自动失效 。另外：甲方该工程所须要的碎砂 、清砂 、原石由乙方供货，其单价：碎砂 元/立方米，清砂 元/立方米，原石 元/立方米。(注：以市场价格涨跌作调整 。) 甲方：联系电话：年 月 日 乙方： 联系电话： 年 月 日 材料供销合同3 出卖人(甲方) 合同编号买受人(乙方) 签订地点依据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方本着同等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方选购钢材事宜达成如下合同条款：一、乙方工程的名称及地点：二、乙方因工程须要，自 年 月 日至 年 月 日 不定时多批次向甲方选购钢材，总量约 吨。三、交易方式：(一)在本合同有效期内，乙方指定 、 作为乙方代表，可以口头或者书面对甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等，乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外，乙方其他人员除书面特殊授权外，无权行使本合同项下乙方权利;(二)在本合同有效期内，乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需选购的钢材详细的品名、规格、数量等，甲方应当根据乙方的要货通知在 小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特别缘由无法刚好送达的，甲方应当征得乙方书面同意;(三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等，核实后在甲方的送货单或供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。四、钢材的品牌、规格、数量：依据乙方每次的要货订单为准，甲方应当根据乙方的订单向乙方供应钢材。五、钢材的计量方式：六、钢材的价格(包括运输费用)七、交(提)货地点、方式：每批钢材的交货地点为本合同第一款标明的工程地点，由甲方负责运输到达。八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必需符合国家规定的相应质量标准，并随货出具每批次的质量保证书。九、验收标准、方法：乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测，检测合格后方可运用。如钢材在检测后发觉质量不合格，乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方，甲方应当负责退回并刚好调换供应合格产品，同时担当由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的，由此给乙方造成损失的，甲方还应当担当相当于所造成损失额的赔偿责任。十、结算及付款时间、方式：十一、违约责任：(一)、在合同履行期内，若乙方更换钢材供应商，应事先通知甲方，并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款，逾期不付清货款的'，乙方每日应当根据未付金额的千分之三支付给甲方违约金;(二)、乙方如未征得甲方书面同意，不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款，每逾期一日乙方应当根据未付金额的千分之三付给甲方违约金;(三)、甲方未经乙方书面同意，延迟送货，影响乙方工程进度，甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的，每逾期一日，根据拖延送货的金额的千分之三计付;(四)、合同履行中如因不行抗力致合同无法履行时，甲、乙双方均可解除本合同，并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的，乙方应当每日根据未偿清金额的千分之三支付给甲方违约金;十二、如需合同担保，双方另行签订担保合同，作为本合同附件。十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，双方均可向当地人民法院起诉。十四、其它约定事项： 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章即生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 材料供销合同4 甲方：湖南宏锦科技贸易有限公司 乙方：常德市德鑫钢结构有限公司甲方因本公司厂房墙面改造修理工程事宜，本着诚信、互惠的原则，经双方友好协商，达成以下协议：一、甲方厂房一侧墙面拆旧换新(钢结构总高12米，长108米)二、期限：收到材料预付款3日内材料到场。 三、合同价款及结算方式：1、合同总价款35800元(包括原材料、加工等费用，不含天沟材料)。2、先预付该材料款30%，材料到场付清余款。四、材料验收标准：甲方对乙方所送材料根据要求进行验收，对短期检验难以发觉的质量问题，在甲方通知乙方后48小时内到场进行解决。五、在施工过程中如有未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，由本合同签订辖区所在地法院诉讼。六、原材料的供应规格、数量及质量均按附表标准供应(详见附表)。 七、附表：八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲 方：湖南宏锦科技贸易有限公司代理人：乙 方：常德市德鑫钢结构有限公司代理人：年 月 日 材料供销合同5 甲方：乙方：鉴于缙能办公室现场装修过程中实际综合状况，甲方所提出访用功能现场增加项目。现达成如下一样看法：1、 乙方根据原双方签订的建筑装饰合同规范对甲方提出的增加项目进行设计方案制作。并根据原合同附属价目表进行报价。2、 甲方审定设计方案及预算后，通知乙方对增加项目进行制作。3、 甲乙双方协商最终增加项目总体价格为元整)。补充协议签订后此款项分二次支付给乙方。乙方进场支付50%即：23850 (元)，在乙方制作完成此增加项目后支付乙方45% 即： 21465(元)。留5%保证金即：2385(元)，同原合同保证金于一年以后一起支付。4、 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力;本协议自双方签字盖章后生效，甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 材料供销合同6 甲方：乙方：甲方因本公司厂房墙面改造修理工程事宜，本着诚信、互惠的原则，经双方友好协商，达成以下协议：一、甲方厂房一侧墙面拆旧换新(钢结构总高12米，长108米)二、期限：收到材料预付款3日内材料到场。三、合同价款及结算方式：1、合同总价款35800元(包括原材料、加工等费用，不含天沟材料)。2、先预付该材料款30%，材料到场付清余款。四、材料验收标准：甲方对乙方所送材料根据要求进行验收，对短期检验难以发觉的质量问题，在甲方通知乙方后48小时内到场进行解决。五、在施工过程中如有未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，由本合同签订辖区所在地法院诉讼。六、原材料的供应规格、数量及质量均按附表标准供应(详见附表)。七、附表：八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 材料供销合同7 甲方：安顺西秀新天地假日酒店有限公司乙方：重庆金奎建财有限公司鉴于缙能办公室现场装修过程中实际综合状况，甲方所提出访用功能现场增加项目。现达成如下一样看法：1、 乙方根据原双方签订的建筑装饰合同规范对甲方提出的增加项目进行设计方案制作。并根据原合同附属价目表进行报价。2、 甲方审定设计方案及预算后，通知乙方对增加项目进行制作。3、 甲乙双方协商最终增加项目总体价格为元整)。补充协议签订后此款项分二次支付给乙方。乙方进场支付50%即：23850 (元)，在乙方制作完成此增加项目后支付乙方45% 即： 21465(元)。留5%保证金即：2385(元)，同原合同保证金于一年以后一起支付。4、 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力;本协议自双方签字盖章后生效，甲方：缙能实业(集团)有限公司 乙方：重庆康渝装饰设计有限公司 法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：签订时间：20xx 年 月 日 签订时间：20xx年 月 日 材料供销合同8 甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利，共同开拓市场的精神，经双方友好协商，达成如下协议：一、 甲方责任和权利1、甲方所销售的细木工板、饰面板、石膏板等一切板材应必需经过国家技术质量检测部门的检验，是符合标准的国家绿色环保材料，应具有检验报告。2、甲方所销售的材料有多种，乙方有选择购买权。3、甲方负责说明有关产品的学问，保证产品质量的说明。4、 若因甲方的材料缘由而引起的质量问题，甲方应担当相应的责任。5、甲方应按双方事先约定好的价格进行销售。6、甲方须根据当月的销售额为乙方做出相应的返点(返点暂按 %)，其返点金额在每月甲方与乙方结算时冲减。二、乙方责任和权利1、乙方相关人员必需了解产品的运用性，做到精确的应用。2、 现场材料验收，包括等级、品牌、数量等相关数据。3、 乙方有权得到所购材料的相关资料。4、 若甲方未能履行承诺时，乙方有权解除合同。三、供货方式乙方或乙方相关人员至甲方的店面购买材料，甲方须开出三联单据，由乙方材料选购员签字，运费由甲方担当。四、产品价格1、甲乙双方严格执行合同附件价格表所标准的价格。2、若价格有变动，甲方应刚好通知乙方，经甲乙双方达成一样后方可调整价格。五、结算方式甲方凭乙方材料选购员签字单据每月结算一次，日期为每月30号。六、共同责任经甲乙双方协商，甲方所售给乙方的产品必需标有“XXX装饰”的商标。甲方应在其店面标注“XXX材料配送中心”的字样，且要明显。七、此合同尚有不足之处，甲乙双方将进行协商解决和完善。 注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份甲 方： 甲 方：法人代表： 法人代表：联系电话： 联系电话： 材料供销合同9 合同编号：xx供方： 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方： 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意，依据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。订单双方确认之日起乙方需向甲方供应总货款35%作为定金（即人民币953820元），根据乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项） 第三条条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。1.交货方式：甲方供应肯定的材料验收场地，保证货运道路畅通。 2.交货地点：北京恒盛商贸3.交货日期：所以货物必需于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）4.运 输 费：包含在货款内 第四条 经济责任(一)乙方应负的经济责任1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。(二)甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第五条条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。 第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_天与甲方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第八条甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：甲方：北京质鼎贸易发展有限公司 经办人： (盖章)地 址： 电 话： 开户银行： 帐号： _年 _月 _日乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人：(盖章) 地 址： 电 话： 开户银行；帐户：_年_ 月_ 日 材料供销合同10 运用方(以下简称甲方):供应方(以下简称乙方)：第一条 目的和背景条款1、1 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求，甲乙双方在协商一样基础上，本着自愿、公允和诚信的原则，就运用方工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。其次条 材料交货地点、供货期限2、1 交货地址：2、2 供货起止时间：第三条 供应要求及价格3、1数量 ;单价 ;货款金额 ;最终以实际结算为准。第四条 结算和资金支付条款4、1 结算方式：4、2 约定的结算期限：4、3 送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。4、4 每月_日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。第五条 质量标准和验收5、1 乙方应对供应材料的质量负责。5、2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。第六条 甲方的责任和义务6、1 甲方应依据施工进度，提前_天向乙方供应货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6、2 乙方按时送达材料后，甲方应刚好组织初验，初验合格的，刚好签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。第七条 乙方的责任和义务7、1 乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。7、2 乙方应按国家有关规定刚好向甲方供应相关资料。7、3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的平安。第八条 甲乙双方其他约定条款8、1 材料运用后甲方若发觉质量问题，应在_小时内书面通知乙方，甲乙双方应刚好协商解决。8、2 乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方担当。8、3 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方担当。第九条 违约责任9、1 非因质量缘由甲方中途退货的，应当担当退货价金1%的惩处性违约金，不能接着履行合同的，乙方有权单方面解除合同。乙方不能按期交货的，应当担当本批货款总价的1%的惩处性违约金，并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金，如不能接着履行合同的，甲方有权单方面解除合同。9、2 因不行抗力造成本合同不能履行，任何一方均可解除合同，并互不担当违约责任。第十条 争议解决条款10、1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决10、2 如仍未解决，依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他11、1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份，每份具有同等法律效力。11、2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：_年_月_日 _年_月_日【 材料供销合同】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页