2022年关于施工合同集锦七篇.docx

2022年关于施工合同集锦七篇关于施工合同集锦七篇随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是我整理的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国建政部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、己双方在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条 工程概况1.装饰施工地点： 。2.住房结构： 房型 房 厅 套，施工面积 平方米。3.装饰施工内容：详见附件一工程项目报价表及施工图纸4.承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)5.总价款：小写(人民币)： 元;大写(人民币)： 。其中：工程款： ;设计费： ;工程监理费： ;税金(5.36%)： ;双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部份的工程款按实另计。6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。其次条 付款方式进场前，支付工程款30%;工程过半，支付工程款40%;工程验收后，支付工程款项的剩余30%。第三条 材料供应的约定：由乙方供应的材料(见附件预算报价表)乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如与施工要求或预算报价表不符，应禁止运用。第四条 关于工程质量的约定：工程以工程项目报价表、施工图纸及项目变更单的内容为依据，以家庭装饰质量核验标准为质量评定验收标准。第五条 关于工程验收及保修的约定：1.工程竣工，乙方应提前三天通知甲方，甲方在接到通知_日内与乙方共同验收，并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。2.未办理移交手续，甲方自行搬进入住，视为验收合格。第六条 项目变更的约定：在施工工程中，甲方提出设计修改及增减施工项目，须提前与乙方联系。第七条 有关平安生产和防火的约定：1.甲方与乙方供应的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。2施工中凡涉及变更房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。第八条 纠纷处理方式：本合同在履行期间，双方如发世争争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。第九条合同的变更和解除：1.合同经双方签字后生效，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。2.施工过程中任何一方提处终止合同，须向另一方以书面行式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议.解除本合同。第十条附则. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责供应新锁1把，由乙方当场负责安装交付运用。2.本合同签订后，工程不得转包。3.本合同一式两份，甲、已双方各执一份，合同附件为本合同的的组成部分，具有同等的法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲 方：xx内外矿业有限公司乙 方： 身份证号码：现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。其次条 承包期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。第三条 开采、取料要求：1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最终一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。2、乙方锯切必需运用3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必需达到1.40米以上。每条锯路宽度必需依据甲方要求下单生产。3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。第四条 甲方的义务：1、甲方负责供应圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产运用，乙方负责对其进行保管、养护、修理并担当修理费用，若有损坏乙方须要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所供应的设备如数归还，并保证该设备未损坏。2、甲方须供应相宜开采的施工平台（即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放），修好荒料运输道路。3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区旁边并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏修理由甲方负责。4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。第五条 乙方的义务：1、乙方负责购置开采所需的除甲方供应以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运输到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方担当。施工人员的现场管理及生产开采进度支配由乙方负责，但必需在甲方现场管理人员指导下开展作业。2、平安生产：矿山生产开采中的平安管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立平安管理制度，并根据平安生产规程操作，确保矿山开采平安。3、合同期内，乙方第一年必需完成10000立方以上的荒料开采任务。第六条 费用的计算标准、付款方式、时间等。1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元（不含税）。销售荒料时，若须要由乙方负责装车（司机和柴油乙方负责），则装车费按每立方10元计算。2、按锯切开采面积计价后，乙方必需在甲方指导下进行荒料的开采、整形。3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于10天内赐予结算该层的承包工程款，除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付（该费用从第一层结算乙方工程款中扣除）外，其它的费用均由乙方自行负责。第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买，矿山生产开采中人为导致的平安事故由乙方担当。第八条 本协议自签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人，否则乙方构成违约。第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体，则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。第十二条 本协议终止或期满后，甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。第十三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现，具备同等法律效力。甲 方：xx内外矿业有限公司 乙 方：法定代表人： 代理人：签订时间： 年 月 日发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、 工程概况：工程名称： （以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的.施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（详细详见合同附件一）。3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失（含间接损失）及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准gbj30188； 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-xx； 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx； 采暖与卫生施工验收规范（gbj242-82）； 电气安装工程施工及验收规范（gbj242-82） 建筑电气安装工程质量检验评定标准（gbj303-88）； 省、市相关部门的各种规章制度； 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场平安文明施工费、甲方干脆分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方供应了乙方承包范围内具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同）。（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特殊约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必需向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算起先日”，次日为工程量起先申报及审批日，甲方于“结算起先日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构缘由顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：根据实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（全部工程款必需经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范（jgj46-88）。2、建筑机械运用平安技术规程（jgj59-86）。3、建筑施工平安检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术规范(jgj80-91)。5、XX市建设工程现场文明施工管理方法。6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法（条例）7、XX市治安管理惩罚条例。八、 合同生效：1、本合同订立时间： 年 月 日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。为提高外来施工单位对平安生产工作的重视，加强我公司的平安管理，保证双方财产和员工的人身平安，防止各类事故的发生，特签订本平安协议书。凡来我公司施工的单位和个人必需遵守以下平安管理规定：第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康平安的法律法规，负责本单位担当的施工任务范围内全部的职业健康平安管理工作，保证平安施工无事故。其次条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常平安教化、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得支配未接受过平安教化和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危急因素建立平安预案，并组织职工进行演练。第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特别工种作业的人员，应当由行政主管部门根据国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得支配未取得有关特别工种考核合格证明的作业人员从事特别工种作业。第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工平安管理的责任人，施工单位应当在施工起先前，依据工程的性质、规模和特点，至少配备一名专职或兼职平安管理员，并明确其施工平安管理的详细职责和范围，每天进行平安检查。第五条：施工平安防护设施的设置施工单位应当根据有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置平安防护设施，并达到下列要求：（一）依据工程的施工进度、季节或天气特点，刚好调整和完善平安防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的平安防护设施，并进行相关的平安检查；（二）现场各类危急警示标记齐全、整齐、设置合理。对深槽、基坑和高空等危急施工现场，夜间要悬挂警示灯。第六条：施工单位安装、运用施工机械、机具和电气设备，应当符合下列规定：（一）在设施安装前，应当由施工方专业技术人员向综合部供应有关设施数据的资料，并办理相关手续，经批准后方可安装；（二）在设施运用前，应当根据规定的平安技术标准进行平安性能试验，阅历收合格后方可运用；（三）在设施运用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、平安。第七条：电气平安和防火平安施工单位应当遵守施工现场电气平安和防火平安的有关规定，并达到下列要求：（一）保持变配电设施和输配电线路和处于平安、牢靠的运用状态；（二）来公司施工单位和个人必需遵守本公司的各项规章制度，接受公司平安管理人员的检查监督；（三）确保施工作业符合消防技术标准和规范，施工现场必需备齐足够的消防器材，摆设位置合理，并对其定期维护保养，确保灵敏有效；（四）来公司施工单位动用明火前，到综合部办理动火审批手续，并带有效特种作业操作证复印件1份和灭火器材抵押金200元，动火证办理后，方可动火施工，否则公司有权停止一切施工；（五）施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品，消退隐患，待确认平安后方可动火施工；动火后刚好清理火源及其它危急品；（六）动火作业人员必需持证上岗，动火前要制定防火应急措施，备好灭火器或其他防范设施，并指定专人监护；（七）禁止在易燃易爆物旁边动火；（八）高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中；（九）禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐；（十）施工现场搭建的临时房屋，应符合防火规定。消防通道常常保持通畅，宽度不少于3.5米；（十一）易燃、易爆及其他危急物品，要专人保管，专库存放；有相应的平安措施；有严格的领退料手续和审批制度；（十二）氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管，单独存放，气瓶上有橡胶爱护圈等国家标准规定的平安附件；气瓶要定期检验，并向检查人员供应相关检验合格证明。第八条：劳动防护用品施工单位应当刚好向施工人员供应施工平安所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如：平安帽、平安带、手套、防尘面具等。第九条：施工人员在施工过程中应当达到下列平安作业的要求：（一）根据施工平安技术标准和本工种的平安操作规程进行施工作业；（二）根据国家劳动爱护的有关规定，正确运用个人劳动防护用品；着装符合有关施工规定，女职工长发要盘入工作帽内；特别作业要按国家有关要求着装；在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕；进入现场戴平安帽，高空作业系好平安带；（三） 发觉施工现场有异样状况，应马上实行有效的防护措施，并向平安管理员或施工平安管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工平安技术标准或平安操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工平安管理责任人或平安管理员报告。第十条：施工现场日常的平安管理施工主管部门应当加强施工现场日常的平安巡察和检查，施工管理人员应每天对现场进行一次平安检查，督促施工人员遵守本公司的有关规定，发觉平安事故隐患、违反施工平安技术标准或平安操作规程的行为，应刚好予以制止或者订正。第十一条：平安监督检查公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发觉平安隐患或者不符合规定要求的作业，可以责令施工单位或施工人员马上改正或限期整改。第十二条：施工人员生活设施的管理（一）现场禁止设置宿舍，现场生活管理措施、卫生管理制度，要分解责任到人；（二）临时设施必需符合企业有关要求，搭设整齐，内外整齐；（三）现场配备急救药箱，能够紧急处置突发性急症和意外人身损害事故；（四）施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理，做好防病、防疫工作，确保无食物中毒事务发生。第十三条：施工方须向本公司供应以下六项附件：（一）供应相关资质证明材料；（二）供应施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；（三）供应施工方特种作业人员上岗资格证书；（四）供应施工人员平安技术和平安工作规程等；（五）供应施工平安技术组织措施；（六）双方的施工平安技术交底记录资料。第十四条：施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳平安抵押金xx5000元。第十五条：对违反以上规定和标准者，第一次予以警告订正，以后每发觉一人次扣罚平安押金100500元，连续三次受到惩罚者责令停工整顿，停工期间的经济损失由施工单位担当，本公司概不负责。造成平安事故者，扣罚平安押金10005000元，并由肇事单位担当全部责任及经济损失。对严峻违反规定，屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡平安施工无违章者施工结束后押金予以退回。第十六条：施工方自行负责平安生产工作，施工过程中发生的任何事故（事务），由施工方全部担当责任，xxxx有限公司不担当任何责任。第十七条：此平安协议书一式三份，外来施工单位一份，公司施工主管部门和平安主管部门各一份；说明权属于公司平安主管部门。第十八条：此平安协议书自盖章之日起生效。xxxx有限公司：（盖章） 外来施工单位：（盖章）负责人（签字）： 负责人（签字）：年 月 日施工合同 篇3业主方(甲方)： 身份证号： (以下简称甲方)承建方(乙方)： 身份证号： (以下简称甲方)依据中华人民共和国合同法和建筑法有关规定，遵循同等、公允和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一样，将制订如下合同：工程地点：*号。工程规模： 五至七层一梯两户私房住宅楼 。工程结构：全框架(按八层下基础)承包价格：1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币 整。全部出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。工程时间：开工时间： 。 竣工时间： 。一、工程承包形式及范围：1.甲方以 包人工不包料(包干) 的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定供应。2.主体工程乙方必需按图纸规范施工，含( 南 边)外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方供应，乙方负责安装。3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(1.2米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责供应材料，安装及人工均由乙方负责。4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷(M7.5水泥砂浆)由乙方负责。5.施工期间水电费由 方担当。6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必需确保。如特别缘由壹楼层高需更改，乙方必需无条件执行甲方看法。补充： 。二、施工方式：1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等)，且必需按建筑规范施工。2.施工机械必需平安牢靠。3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。4.搞好建筑施工的平安及平安设施，假如出现任何问题或事故，一概由乙方负责。三、付款方式：1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。2.二至 七 层(以每层平板现浇面完工为准)按建筑面积的 %付人工费。3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。5.质量检测及工程验收合格，预留质量保证金人民币： 贰 万元，剩余款一次付清(如没有质量问题，满12个月后付清)。6.乙方不负责工程款项的各项税费。7.甲乙双方钱款交接每次必需打收条保存，以作依据。补充： 。四、材料：1.材料由甲方选定供应，乙方帮助甲方购买建筑材料。补充： 。五、质量与平安：1.乙方必需按甲方图纸，严格按国家规定规范施工，保质保量，杜绝偷工减料。2.木工模板安装要垂直平整坚固，缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实，梁、柱大小一样，阴阳角平面垂直平整。3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁，后墙的喷砂匀称。4.规范钢筋捆扎及焊接(按设计要求施工)。5.每次砼浇筑必需在钢筋、模板检验合格后进行，并做好混凝土的养护(按规范要求)。6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇，提前一天通知乙方，乙方不得以任何理由误工或拖延工期。否则扣除乙方人民币： 贰仟元 整。7.乙方在施工中出现质量问题，必需马上停工整改，确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料，如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币： 贰仟元 整，其次次扣除人民币： 伍仟元 整 ，第三次扣除人民币： 壹万元 整，超过三次则视为乙方违约(按本合同第八项违约责任第2条处理)。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关，均由乙方全部担当经济和法律责任。在运用甲方供应的材料时保证工程质量的前提下，乙方必需坚持节约，不奢侈的原则，不能随意带走甲方供应的任何建材，否则按双倍价奉还。8.乙方上工地施工操作必需按平安规定规范实施。9.乙方全权负责施工平安并担当施工平安全部事项(包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项)。在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作业必需系好平安带，做到平安施工，文明施工，杜绝一切担心全事故，倘如发生病、伤、亡等一切平安事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不担当任何责任。补充： 。六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责，涉及周边关系及职能部门的问题，甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。七、乙方保证工期 ，礼节 次，每人每次人民币元(由甲方供应)。八、违约责任：1.违反本合同规定，甲、乙双方各自担当其责任。造成的损失由责任方全部担当(含经济损失)。2.如乙方偷工减料超过三次，则视为违约自动放弃本合同。给甲方造成的损失乙方必需担当，且甲方不再付乙方人工费。3.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。九、其他1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。4.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，见证人壹份，具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字：见证人签字：年 月 日 年 月 日施工合同 篇4发包人：(全称)承包人：(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共60558平米、635户智能家居设备及安装资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期：年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写)：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)￥：xx(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付工程款。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 签字盖章 后生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：施工合同 篇5合同编号：_年_月_日发包方（以下简称甲方）：住址：联系方式：承包方（以下简称乙方）：住址：联系方式：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：办公室装饰2、工程地点：3、工程范围：室内装修（见预算清单）4、工程承包方式：本工程采纳半包工包料方式担当5、工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。其次条：工程造价（1）工程预算总造价为￥_元，大写人民币：_元整。（2）本工程总造价计算依据A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。第三条：工程图纸乙方设计师完成的施工图必需由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。乙方必需严格按甲方认可的图纸施工（安装）。甲方向乙方供应设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。第四条：材料供应1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方选购供应到工地现场，选购数量由乙方供应，如因乙方计算不精确导致材料奢侈并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方担当，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、乙方无权擅自更换甲方供应的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。3、甲方假如要求更换不同档次或品牌的材料，则依据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。4、乙方选购的材料，如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料原价格的三倍补偿给甲方。5、乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条：工程款支付方式支付实行按工程进度分段付款方式。分段付款的时间及相应金额为：（1）合同签订时付合同价10%，计￥：_元整。（2）工程竣工时，付工程尾款计：_元整。工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。第六条：工程工期1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方缘由造成停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工_小时以上（累计计算），按一天顺延工期。5、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。6、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。7、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程质量及验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。4、