2022园林景观施工合同.docx

2022园林景观施工合同园林景观施工合同随着法律学问的普及，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我为大家收集的园林景观施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。园林景观施工合同1甲方(发包方)： (以下简称甲方)乙方(承包方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园林景观施工合同2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑安装工程承包合同条例及_市有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，保证工程顺当进行，依据本工程详细状况，经甲、乙双方友好协商，在双方自愿以及完全清晰、理解本协议条款的基础上，签订本期园林景观工程施工合同，以共同信守。一、工程名称：期二、工程地点：三、工程内容：园林景观工程四、承包范围：详见期园林景观设计方案及甲方_月_日确认的期园林景观工程设计施工图文件。五、承包方式：乙方以包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包验收、包资料备案等方式承包。六、合同价款：1、本合同价款为人民币大写：元整(小写：元)。2、本合同价款为暂定价，待双方施工图预算对审造价确定后，再行补充协议。3、本合同价款为含税价，甲方在支付工程款时，乙方应按相应金额开具建安发票。七、工期1、本工程工期为 个日历天。(以甲方开工令为准)。各节限制工期以项目部审核的进度安排为准。2、双方在确定工期前均以考虑了各种环境因素对本工程工期的影响，由于乙方缘由造成工期拖延，其罚款天数按逾期第三天起起先计算，每拖延一天罚款500元。若因XX和不行抗力等缘由影响工程进度,则工期顺延。八、甲乙双方责任(一)、甲方责任(1)，甲方委派同志为现场代表，代表甲方监督乙方的施工进度、施工质量、平安措施等。对违章作业提出指责，对情节严峻，影响工程质量、平安等的有权现场制止施工。(2)开工前做好场区内开工协调工作，拆除、迁移障碍物，做到三通一平，供应水源、电 源等，供应有效施工面。(3)负责监督检查乙方施工过程中的平安、质量和进度，对工程平安、质量问题有权要求整改或停工。(4)组织有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、组织验收，办理竣工结算。(5)按合同约定支付工程款项。(二)乙方责任(1)乙方委派：为项目经理，联系电话：(2)按甲方审核后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留罚款的权利。(3)进出种植土方时，必需满意灌木及乔木生长须要的土层厚度，苗木到场后按设计供应的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。(4)全部材料必需有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。(5)乙方应细心组织，做到平安、文明施工，保持场地平整、清洁，强化平安意识，抓好平安生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种平安事故，由乙方担当一切责任。(6)严格按国家建筑工程园林绿化质量检验评定标准进行施工检验，合格率应达到100%。若施工过程中管理不善，发生严峻质量问题，一切责任由乙方担当。(7)接受甲方对景观工程的管理，听从甲方现场代表的管理。(8)按工期要求保质保量完成各项施工任务，力争达到好的景观效果。对软质景观在养护期间内发生苗木死亡的，应进行补栽补种，栽种苗木前必需按设计要求加施底肥、翻土，并保证98%以上的成活率。对硬质景观在施工中发生的质量问题，由乙方负责返修至合格。(9)乙方负责供应全部的技术资料以及竣工资料，包括技术方案、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料。(10)乙方在施工过程中应遵守国家有关环境爱护的法律、法规。实行有效措施，爱护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的爱护工作至竣工验收。(11)乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥当处置，防止对环境造成污染，并严格限制施工噪音。九、工程质量及进度管理1、本工程的质量标准是合格。2、乙方必需严格根据经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，细心组织施工，对施工过程中的全部数据必需照实记录，并刚好整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。3、乙方在施工过程中如发觉设计、苗木、材料、施工等质量问题应刚好通知甲方，其处理方法必需经甲方认可。4、进度：乙方应严格根据甲方审核确认的施工安排进行施工，严格限制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发觉乙方施工进度严峻滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求。甲方有权中止与乙方的合同，乙方在二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方担当。甲方保留索赔的权利。十、设计变更1、施工中甲方有权依据工程须要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。如有必要乙方提出的变更，必需按甲方规定的有关程序进行，否则一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。十一、结算方式1、本工程完工并经监理方、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。3、水、电费结算：施工期间水、电费由乙方担当，结算时按实扣除(水费按自来水公司价格计算，电费按市供电局价格计算)。4、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则：设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价执行;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。十二、付款方式(1)本工程无预付款;(2)乙方将当月实际完成的工程量和本月进度状况及下月工作安排上报给甲方，甲方将依据实际状况和相关合同审核无误后，支付经甲方确认的当月已完成工程量的70%的进度款。其中施工联系单、设计变更等相关费用，统一在决算时结算。(3)本项工程施工完毕，经监理方、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，甲方付至结算价款的95%。(4)尾款5%留作质保金，保修期_年，_年后无质量问题，甲方在七个工作日内一次性付清，质保金不计利息;十三、工程验收1、乙方应根据工程建设的有关规定，刚好照实整理施工检查记录、检测试验报告和技术资料，并由甲方进行检验和签证。2、关键部位完工，应组织进行中间验收。3、当全部合同工程完工，打算交工验收前，乙方应整理提交3套竣工资料。4、当具备交工验收条件时，乙方应提前三天递交工程交工验收报告，通知甲方可以组织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后三天内，应组织相关部门进行验收，并签署验收证书。5、乙方在工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期进行验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。甲方不得无故推迟验收，否则其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。6、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。十四、工程质量保修期1、质保范围为乙方所承包的工程范围。2、本工程的质保期及绿化养护期为_年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付运用之日起计算。3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对全部苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。十五、其它1、本合同自签字盖章之日起生效。至办完工程验收交接和竣工结算，保修期满，乙方解决全部保修问题，甲方付清工程款后，本合同即告终止。2、本合同未尽事宜,双方协商解决.3、本合同一式六份,甲方执 四 份，甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林景观施工合同3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称： 工程。2.工程地点：3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列缘由工期顺延：1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4 小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不行抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价50元 (详细单价详见清单) ;2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;5.工程竣工并验收合格后1_日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2. 合同签定后_日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责帮助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品爱护;第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 材料的认定及选购1. 乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超_日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延_日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林景观施工合同4发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称： 工程。2.工程地点：3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列缘由工期顺延：1.未刚好签审施工图纸与施工组织安排；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4 小时遇雨与停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不行抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为 元，本工程暂定造价520000元 (详细单价详见清单) ；2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3.负责帮助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系；5.若施工变更应以书面形式通知乙方；6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；4.负责施工中的成品爱护；第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 材料的.认定及选购1. 乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园林景观施工合同5建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲方对乙方专业学问的考核，同意将三国赤壁古战场新景区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程托付给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款。一、总则工程区域：依据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)。1、工程名称：××新景区园林绿化及景观亮化工程。2、工程地点：××。3、工程内容：园林绿化，绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。二、承包方式：乙方将工程范围内的工程实行全包(包工、包料、包运输、包管理、包平安、包进度等承包方式)。三、工程造价方式：1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工，造价甲、乙双方均参照国家园林景观最新定额造价。2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后，经甲乙双方依据市场行情定价。3、绿化苗木造价：依据行业规律，在反季节工程施工中苗木成活低，甲、乙双方可依据反季节行情进行协商定出合理价格。4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价，作为合同附件。5、绿化苗木价格商定不变后，苗木价格清单作为附件放在合同后面。6、本工程的一切税金由甲方担当，乙方不担当任何税费。对于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分别根据苗木的规格按20××年××月份的市场价格为基础和施工图纸进行商定;商定后的价格乙方出具现场签证单，经甲方管理人员，公司加盖公章后为合同附件，为结算依据。四、合同工期自20××年×月×日至20××年××月××日(雨天工程顺延)五、质量标准根据国家相关建设标准达标合格。六、双方责任：1、甲方责任：1甲方在开工前进行技术交底。 2甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任1按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。2应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。3应严格按行业标准规范施工，发觉问题刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保养一年。七、付款方式本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量，经甲方审核后付该工程款的××%，工程完工验收合格后第×个月再支付总工程款的××%，待保活期过后，甲乙双方清点苗木成活状况及其他工程质量，无质量问题赐予支付余款，对于未成活的苗木款从余款中扣除。八、违约责任此合同本着公允、公正的原则制定，甲、乙双方均需履行各自责任，如有一方违约，对方可依据状况要求赔偿，赔偿金不高于合同价款的7%。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，待双方签字盖章后生效，工程完工甲方付清尾款一年以后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章) 乙方：(签章)年 月 日 年 月 日园林景观施工合同6发包方：某房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方：某园林景观工程有限公司(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：某园林景观工程。2.工程地点：某小区内3.工作内容：约50000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期本工程工期为80天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列缘由工期顺延：1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不行抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000元(预算详见“合同附件一”;)2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程款50元整5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责帮助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品爱护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：2.乙方现场代表：第八条材料的认定及选购后方可选购。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.略2.略3.略额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; .甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：本合同签订日期20××年×月×日园林景观施工合同7发包方：承包方：甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程。四、工期本工程工期为： 20xx 年月日至年月 日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日年 月 日园林景观施工合同8（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地址：二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。三、合同工期：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、 合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项依据甲方看法进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清全部尾款，保修期为_年。五、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。六、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐藏工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与协作工作。(2)、协调总包单位向乙方供应施工所需场地和水电接驳点，并说明运用留意事项。(3)、按合同的约定刚好支付乙方工程款。(4)、按规定供应施工场地并供应有关隐藏、障碍物资料。(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好选购、运输、爱护等工作。(3)、按施工平安规范规定，实行施工保卫平安等技术措施，确保现场施工人员及第三者平安。(4)、接受甲方监督和管理并听从总包单位对工程总进度安排的支配与施工协调。(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和合同工期。(6)、参与工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求刚好办理竣工资料的移交，编制工程结算。(7)、刚好向总包单位支付施工、生活用水、电费用。(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。八、质量与验收1、本工程按国家现行基础设施工程施工及验收规范进行检查验收，园建工程按建设工程施工质量验收统一标准(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。2、乙方必需严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准细心施工，确保质量。各分项工程，隐藏工程，尤其是中间验收必需严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参与，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。九、合同生效合同订立时间：_年_月_日本合同双方约定 签字盖章 后生效十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日【园林景观施工合同】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第37页 共37页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页