2022年关于建筑工程施工合同模板汇总七篇.docx

2022年关于建筑工程施工合同模板汇总七篇关于建筑工程施工合同模板汇总七篇在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我细心整理的建筑工程施工合同7篇，希望能够帮助到大家。建筑工程施工合同 篇1关键词施工合同；风险因素；防范措施建设部和国家工商行政管理局早在1999年12月就颁布实施了经重新修订的建设工程施工合同范本GF-1999-0201（简称“合同范本”），并已在国内建筑工程项目中广泛采纳。众所周知，签订合同的目的是为了以法律形式确定合同双方的权利、义务和职责。合同范本必定是用合同条款在签约双方之间进行风险的合理安排。承包人应分析并识别合同中明示和示意的风险因素，通过对合同风险识别，承包人可以在合同谈判到执行合同的全过程中对风险实行慎重而有效的措施加以谛视和防范，从而爱护自己的合法权益。1 合同价款的不同约定方式带来的风险及其防范措施合同范本中规定了三种合同价款的约定方式，即固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同给承包人带来的风险最大，合同范本通用条款规定：对固定价格合同，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用计算方法，在约定的风险范围内合同价款调整方法，应在专用条款内约定。可见，按固定价格合同签订后，承包人将完全担当约定风险范围内的风险费用。对此，承包人可从以下三方面加以规避风险：（1）在签合同时，将合同价款中包括的风险范围用专用条款加以明确，就会使该范围外可作价格调整的风险更清楚；明确了风险界面，可使承包人清晰自己应担当哪些无费用补偿的风险，进而加以防范，同时还可以使承包人预防因风险范围界定模糊而担当更多其他风险。（2）在签合同时，风险费用的计算方法和风险范围以外合同价款的调整方法也应明确并细化，以免日后双方因理解不同而发生争吵。（3）承包人依据调研并结合以往的工程实践阅历，将风险按发生概率和造成损失的大小进行分类，并尽可能通过合同谈判将发生概率高、造成损失大的风险纳入可调合同价款的风险范围内。相对而言，可调价格合同和成本加酬金合同使承包人担当的风险较小。对可调价合同，承包人在合同谈判中应争取采纳比较有利的合同价款调整方法。2 对合同文件不同说明引发的风险及其防范措施由于建筑工程施工合同文件组成较多，各组成文件之间可能会出现冲突，因此而给承包人带来风险。对此，承包人应投入足够的技术力气对合同组成文件进行前后比照、逐条逐句地具体分析、检查，特殊是依据合同范本承包人应知道的如下内容：发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也应视为合同的组成部分；这些变更的协议或文件的效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件效力高于签署在先的。这就要求承包人在工程实施过程中，即使是在工程后期，也要非常慎重地对待与发包人及其工程师签署的任何文字性的东西，尽量避开文件间潜在的不一样性，谨防因疏忽而发生在双方共同签署的文件中出现与早期文件相悖的、不利于自己的内容，使原先争取到的有利条款前功尽弃，要知道此类教训是许多的。3 延期开工和工期延误引发的风险及其防范措施合同范本通用条款规定：因发包人缘由不能按合同约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人应赔偿承包人因延期开工造成的损失，并顺延工期；但承包人对延期开工的通知没有推翻权；承包人只能获得因延期开工造成的干脆经济损失的全部或部分赔偿，间接损失一般不简单得到赔偿。大多数状况下承包人都希望按时开工，因为延期开工会造成承包人原定人、机、料等调配安排的变更带来的风险、分包人的报价有效期到期的风险和物价上涨带来的风险等。承包人可从以下三方面防范因工期延误带来的风险：（1）在工程进度安排中留有余地，使工期有肯定的弹性，提高工期的抗延误实力。（2）加强与发包人、设计者、供货商等的日常联系和沟通，尽量消退可能造成工期延误的隐患，尤其是应努力避开网络安排中关键线路工作的停工现象。（3）当工期延误不行避开时，承包人应收集对已有利的证据，科学合理地计算因发包人责任导致延误工期给自己造成的损失，运用合同中有关通用条款刚好向发包人提出索赔要求。4 发包人对承包人认可检查权引发的风险及其防范措施合同范本通用条款中规定：工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按发包人的要求拆除并重新施工，直到符合约定标准为止。防范措施：这一条款的关键是“约定标准”应详细化、明确化，承包人要对国内当时没有相应标准规范时的约定细致探讨，检查该“约定标准”是否模糊不清、有否可操作性，以免由于发包人与承包人对约定标准有不同理解而导致可能发生的返工等损失。通用条款还规定承包人选购并运用不符合设计或约定标准要求的材料设备时，由承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当费用，不顺延工期。可见在选购材料设备方面，约定标准不明确就会增大承包人的风险，因此也应在相关专用条款中明确标准要求。5 工程变更带来的风险及其防范措施通用条款分别从两方面对工程设计变更做了规定：一方面规定承包人不得对原设计进行变更，另一方面规定承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计的更改及对材料设备的换用，须经发包人同意；未经同意而擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用、赔偿损失，且不顺延工期，即使承包人自认为这些变更或换用是合理的、优化的。防范措施：承包人应严格驾驭所提出的设计更改或材料设备换用必需经发包人同意这个关键程序，否则会被发包人索赔。在工程量的确认上也有类似问题：通用条款规定对承包人超过设计图纸范围的工程量在结算时不予计量。可见严格遵守设计图纸施工是承包人规避风险的基本原则。6 分包带来的风险及其防范措施分包始终是建筑工程施工管理中的一个既困难又麻烦的问题。无论对发包人还是承包人，分包都是一把双刃剑：对发包人来讲，一方面分包可能使投标报价趋低、分工更专业化，但另一方面，发包人对分包人的资质不了解，担忧管理环节增多和责任的分散对工程质量和工期不利；对承包人来讲，也有类似的问题：合理运用分包可以优化总包的资源配置，比如运用机电专业分包，可以弥补土建总包在机电安装方面的专业不足，既降低成本又保证工期；将一些风险较大的分项工程分包出去，向分包人转嫁风险，这也是总包企业规避风险的常用策略。但从另一个角度看，分包也会给总承包人带来风险，比如分包的管理问题：一个工程的分包过多，易造成工序搭接、协作困难，引发很多干扰或连锁反应。防范措施：作为总承包人，要规避分包风险首先必需在遵守总承包合同的前提下与分包方制订分包合同，比如在机电工程分包合同中规定，机电设备选购及其安装的技术要求和进度应符合总承包合同相关要求，以避开分包合同与总承包合同发生冲突给各方带来风险，要将分包合同的责、权、利条款与总包合同挂钩；分包人也要仔细探讨总包合同，以利于工程总体质量限制和管理。7 索赔事务和不行抗拒力事务受害状况通报期限带来的风险及其防范措施通用条款规定，索赔事务发生后28天内应向发包人发出索赔意向通知书，当该索赔事务持续进行时，承包人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事务终了后28天内向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；该条款还规定不行抗力事务结束后48小时内承包人向发包人通报受害状况和损失状况及预料费用。防范措施：承包人应清晰类似上述条款的期限规定，防止发包人以超出期限为由，不受理承包人的补偿要求，以削减风险。建筑工程施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，依据甲乙双方多次共同协商，在同等一样的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况：1 工程名称：武胜香江豪庭2 工程地点：武胜县城祥升大道。其次条：承包范围：发包方所供应的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部格外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：(一)开工日期： 年 月 日(依据甲方的工期要求)。(二)竣工日期： 年 月 日(依据甲方的工期要求)。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(须要水钻施工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元/m3。平安帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下详细工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。(2)人工开凿场内石方并满意现行有关规范要求。(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗协作塔机吊装转运到甲方指定地点。(4)场内排水工作。(5)施工用脚手架的搭拆。(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。(7)完成该分项工序的平安责任及相应的平安劳保用品费用。(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作3、零星签证计时工60.00元/工日。4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。5、算工程量。第五条：施工技术要求：(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。(二)、乙方代表必需指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。(三)、每道工序必需按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作：(二)、甲方工作：1、为施工协调有关工作关系。2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行质量监督检查。(二)、乙方工作：1、严格执行合同中对工程工期、质量平安的要求，听从施工员及现场管理人员的支配，严格根据施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。2、加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，加强平安、防火、防盗意识。严格要求工人根据建筑工人平安技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。第七条：工程质量验收1、严格根据国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程阅历收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第九条：平安责任：在分项工程单价中10%作为平安设施费和管理费。另签定平安责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时担当给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行修理保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程阅历收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素养低、技术差等缘由达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有作奸犯科行为等，造成全部损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方供应食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。6、由于乙方缘由无故停工，每次惩罚款20xx元以上。第十一条 其它：1、工程外包工人员管理方法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同 篇3一、合同法第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于建筑法、招标投标法及相关司法说明中。二、建筑法其次十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行干脆发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。其次十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人运用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。其次十七条 大型建筑工程或者结构困难的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行担当连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当根据资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。其次十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。其次十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必需经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必需由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。分析：建筑法上述的一系列规定，主要解决了两个问题：一是建筑工程的承建单位必需具备相应的资质，没有相应资质的施工企业是不能承建相关工程的;二是对合法承包、违法挂靠、联营、非法转包、合法分包、违法分包等一系列建筑合同行为进行了法律上的界定。三、招标投标法第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的选购，必需进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目;(二)全部或者部分运用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目。前款所列项目的详细范围和规模标准，由国务院发展安排部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必需进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。第五十条 招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的状况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十二条 依法必需进行招标的项目的招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况的，或者泄露标底的，赐予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员xx的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，取消其一年至二年内参与依法必需进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法担当赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十五条 依法必需进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，赐予警告，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十七条 招标人在评标委员会依法举荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必需进行招标的项目在全部投标被评标委员会推翻后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。分析：招标投标法的上述规定明确了两方面的内容：一是必需招标的范围(第三条)，对该条的理解必需结合国家发展安排委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定来理解;二是在法律责任章节里用六条规定来明确了招投标后合同无效的情形。四、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的。第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以依据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。分析：该司法说明是目前为止我国对建筑工程施工合同最全面、最权威的司法说明，对建筑施工合同的热点争议问题作了较全面的解答。稍有缺憾的是该说明对合同效力的规定范围较前述几个法律的规定来说是缩小说明，违反法律的强制性规定的其它情形能否认定为无效?该说明的出台在这方面引起了不必要的分歧。建筑工程施工合同 篇4依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，运用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和运用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在20xx年12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）乙方：某公司（盖章，法人签字）建筑工程施工合同 篇5建设单位：设计单位：施工单位：合同造价：合同编号：建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）甲方深圳施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：其次条：工程内容：（详细见施工预算）。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。第六条：合同工期一、双方商定总工期天。开工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日二、如遇下列状况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。1、工程量改变和设计变更。2、非乙方的缘由超过4小时以上停水停电时。3、不行抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正值理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。第八条：材料设备：材料采纳国家标准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况。2、做好施工平安工作，否则，发生平安事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参与工程竣工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表（签字）： 法人代表（签字）：年月 日 年 月日建筑工程施工合同 篇6发包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：工程承包范围：二、合同工期合同工期总日历天数_天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日三、工程总造价1、签约合同价为：_人民币（大写）_（_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写）_（_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（4）暂列金额：人民币（大写）_（_元）。2、合同价格形式：_四、工程质量标准工程质量符合_质量标准五、材料的供应承包人在每月_日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可运用。六、双方一般权利义务1、发包人派驻的工程师姓名：_；职务：_；职权：_。2、监理单位委派的工程师姓名：_；职务：_；发包人托付的职权：_；须要取得发包人批准才能行使的职权：_。3、不实行监理的，工程师的职权：_。4、承包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。5、发包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。七、工程价款结算1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方作工程预付款。2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。八、工程的验收1、各工序应按施工技术标准进行质量限制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及全部基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的精确性。3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采纳灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特殊留意一些较困难部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必需绑扎坚固，钢筋不得有滑动、转折、移位等状况。九、修理责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以托付其他人员修理。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安装的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。发包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日建筑工程施工合同 篇7发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（签名）承包人：_（签名）合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页