2022年安全协议书15篇.docx

2022年安全协议书15篇平安协议书15篇在日新月异的现代社会中，越来越多人会去运用协议，签订协议后则有法可依，有据可寻。大家知道协议的格式吗？下面是我细心整理的平安协议书，欢迎大家共享。平安协议书1为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工协议书，制定本平安协议，双方共同遵守。工程名称：内容及范围：详细工程内容以工程量清单及施工图纸为准为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的平安责任，爱护施工人员的平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，签订本协议。本协议为建设工程施工合同第6条平安施工的补充条款，在双方签订建设工程施工合同协议书的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应仔细履行。第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、企业平安技术标准。二、在甲方统一领导下，组成施工现场平安生产领导机构，定期召开平安工作会议，建立健全平安生产责任制，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监督管理体系和认证体系，并根据职责分工抓好落实。三、坚持“平安第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安爱护措施，防止事故发生。四、抓好平安教化：肃穆平安纪律；规范平安行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故，马上实行措施，爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别刚好报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故缘由，明确事故责任,根据“三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理看法。其次条甲方的详细责任一、甲方向乙方公布本企业、本施工现场平安生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方平安生产实施监督管理。二、对乙方编制承包工程内容的平安施工方案的平安技术措施实施监督。三、对乙方施工工序，操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章作业，发觉严峻违章违纪和事故隐患，马上责令停工，监督整改并按管理方法进行处理，严峻者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。四、合同终止：工程款结算时，甲方平安技术部门应出具平安评价书，无平安评价书者不能结算。五、其它：第三条乙方的详细责任乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中平安操作干脆负责，按其职责分工，详细履行以下责任：一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方平安管理制度参与工地平安生产领导机构，出席平安工作会议，执行会议决议。二、照甲方的统一管理规定，制定相关单位平安目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。三、编制本单位承包范围的平安施工方案和平安技术措施，按规定提出和运用平安技术措施费，报甲方审批执行。四、对本单位的施工人员应登记造册，照实向甲方报告，接受甲方进场前的平安教化。有人员调整时，要迅即报告甲方并进行平安教化，未经平安教化的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十八岁的童工及五十周岁以上及其它患有高血压、心脏病的工人。五、按规定要求设置平安技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职平安技术管理人员；不足50人的，应指定兼职平安技术管理人员；各施工班组应设一名兼职平安员），负责操作中的平安检查。六、负责班前的平安教化和工种变换的平安教化。下达施工任务时，应进行有针对性的平安技术交底，检查操作人员平安着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得支配非特别工种人员从事特别工种作业，担心排不适于高处作业的人员从事高危作业。七、向甲方申报自带的劳动爱护用品及机具、中小型设备按甲方规定进行管理和维护，大型特别设备须经有资质的单位检验合格后方可运用。禁止任何人私自拆除平安防护设备或设施。八、设置必要的职工生活设施并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食，饮水供应等符合卫生要求。九、在简单发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并实行有效的防护措施，才能施工储存；运用易燃易爆器材时，应当实行特别的消防平安措施。十、教化本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反平安纪律，违反平安操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。十一、其它；第四条：此协议作为施工协议合同附件，一式伍份，甲方四份、乙方一份。本协议签字或盖章后生效,双方权利义务终止后,本协议自行失效。协议订立时间：年 月 日甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）负责人： 负责人：平安协议书2甲方（出租方）：乙方（承租方）：由，出租给乙方一样，立以下几点如下：1、承租房期内，乙方应做好防火防盗、用电、用煤气等的平安定期检查，不准在公用部位堆放杂物、垃圾，在租赁房屋运用过程中所发生的火灾、触电、煤气渗漏等造成人员伤亡的一切缘由及后果，由乙方自行担当一切经济赔偿责任，与甲方一切无关。2、乙方应负责爱护房屋的整体结构，不得私自拆除和改装房屋及影响整体结构，不得破坏房屋外貌。否则，由此出现的平安事故乙方负全部责任，与甲方无关。3、乙方不得将所租房屋擅自转租、转让或转借，不得利用所租房屋进行非法活动。4、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，并具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：日 期：日 期：身份证号：平安协议书3主协议单位： (以下简称甲方)姓名： 家庭住址： 工种： (以下简称乙方)平安生产是人命关天的大事。为仔细执行建设部jgj59-99标准和各级政府、部门有关平安生产的规范、规定，提高企业自下而上发展和竞争实力，保障职工在施工生产中的生命平安，特定本协议，以资共同遵守。一. 甲方责任：1. 对招用的人员必需拒绝有碍施工生产和登高作业的疾病人员进入工地上班。2. 年龄界限严格按公司规定的范围内执行(包括分包的)。3. 对年龄符合规定的招用技术工人，必需进行平安教化、公司级24学时、年复训不少于16学时、班组级不少于20学时、教化卡，记录签字归档备查。合格后方可支配上岗。4. 针对各作业工种工人的状况支配上班，不准支配其他与工种、环境等不同的工作，更不准强行支配有病和疲惫的工人作业和加班。5. 对职工供应舒适、平安的作业环境和必需的劳动爱护用品。6. 做到协作管理部门的培训工作，不得以任何借口拒绝和反对。7. 做到定期不定时的平安检查，刚好消退平安隐患，不留后遗症，不符合平安要求的坚持停工整改，直至合乎为止。8. 坚持刚好贯彻执行平安生产的规章制度和文件规定，作好岗前的平安教化和平安交底工作，措施不落实，不准支配职工施工生产。二. 乙方责任：1. 须严格执行单位的平安生产各项规章制度，现场生产听从平安管理，否则无条件停工进行平安学习。停工学习期盼遇不予考虑。2. 身体健康，年龄合格的，必需接受平安三级教化，考核合格后，方准上班，否则视违章作业，扣除工日工资，直至手续齐全为止。3. 必需严格执行平安技术操作规程、接收平安技术交底，如违反操作规程、违章、冒险作业，造成平安事故的、一切后果及损失全部自负。4. 工作时间内不得从事与本工作无关的作业，或离开本工种工作场所从事其他工作；或不在工作时间内从事其他工作，造成损失和事故的由个人担当损失和责任。5. 不带病工作，做好工种与工种之间的作业协作危及他人和自己的生命平安的隐患，应刚好根除，或报领导处理解决，不行视而不见，见死不救。6. 主动参与各项平安宣扬教化活动和平安学问学习，提高平安意识和自我爱护实力，做好上岗前的平安检查、岗中要精力集中，岗后的清除工作作到平安生产警钟长鸣！三本协议从签定之日起生效，不签定协议不准上班。四本协议时效是从签定之日起到离开现岗位止，变换工种、调离该项目必需重新签定，否则视为无效。五本协议一式三份，公司(分公司)、项目部(队)、职工各一份。公司级： 项目部(队)级： 职工：为加强本企业的平安管理工作，依据“谁主管，谁负责”的原则和仔细贯彻“平安第一，预防为主”的平安生产方针，强化平安生产责任制，以预防、杜绝各类事故的发生，保障国家、集体和个人的财产及生命平安，保障公司经济又好又快发展，依据相关平安生产法律法规要求，结合公司年度经营安排，特签订20xx年度平安生产目标责任书。一、主要平安指标：1、杜绝因工死亡事故和重大火灾事故。2、无重大交通事故和重大机械事故。3、无重大环境污染事故。4、因工重伤事故为0。5、职业病发生率为0。6、年百人因工轻伤事故率在2%以内。7、火灾事故损失限制在本单位总产值的0.3元万元以内。二、平安管理责任内容及责任目标：1、对于各类工伤事故，车间负责人必需执行“四不放过”原则进行调查处理。(即：发生事故未查出缘由不放过，事故责任者未进行肃穆处理不放过，本人和员工未受到教化不放过，未实行措施不放过)。2、新进员工 “三级平安教化”(入厂教化、车间教化、班组教化)、工伤职工的复工教化、变更工种和四新平安教化、特种作业人员上岗持证率达100%。3、事故隐患按期整改率达100%。对发觉的担心全隐患要刚好组织整改，车间无力整改的要实行有效的平安防范措施，并刚好上报。4、生产现场平安通道(门)畅通，标记明晰，车间占道率5%。5、防护用品穿戴合格率100%，生产现场违章操作、违章作业、违章指挥现象为0。各岗位工作人员有权拒绝各种违章指挥。6、各种压力容器、起重机械、厂内机动车辆在平安检验周期内运用率达100%。防尘、防毒设备设施运行完好率85%。7、严格执行职工伤亡事故管理制度，当发生职工伤亡事故、火灾事故和道路交通事故等，事故单位必需按伤亡事故的报告程序逐级上报。8、外来实习人员及临时作业人员的平安教化、平安监管到位。9、督导各岗位严格执行本岗位的平安规程及各种平安制度。10、日常工作与平安管理工作发生冲突时，要把平安工作放到首位。11、定期组织平安学习，学习平安规程，总结前一阶段平安工作，布置今后的平安工作。12、平安员必需按规定每月组织一次平安大检查，检查内容包括：担心全隐患，平安活动记录。13、部门主管在每次布置工作的同时，要依据公司的工作状况布置平安工作，并做好记录。14、车间平安装置、防护器具、消防器材的管理，确保完好率达100%。三、考核与奖惩：1、公司每月考核一次(平安生产目标责任书)指标完成状况，并纳入当月车间(部门)经济责任制予以考核。2、公司定期或不定期组织召开平安生产阅历沟通会，对平安生产先进单位和个人，以及对预防重大平安伤亡事故有突出贡献的人员，予以表彰和嘉奖。3、因忽视平安生产、违章操作、违章指挥、玩忽职守或者发觉事故隐患、危害状况而不实行有效措施以致造成伤亡事故的，公司对有以上行为的将依据其情节轻重和损失大小，根据主要责任、重要责任、一般责任或领导责任等，予以应有的惩罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。有效期自 20xx 年1月1日至20xx年12月31日止。甲方： 责任单位 (乙方)：负责人： 负责人：20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日平安协议书4甲方（出租人）_乙方（承租人）_甲乙双方经充分协商，同意就下列房地产租赁事项，订立本合同，共同遵守。一、甲方自愿将坐落在_区_路（街）_的房屋（房屋建筑面积_平方米；土地运用面积_平方米）出租给乙方运用。该房地产的基本状况已载于本合同附件一。乙方已对甲方所要出租的房地产做了充分了解，情愿承租该房地产。二、甲乙双方议定的上述房地产月租金为人民币（大写）_.￥_元。租赁期限自_年_月_日止。租金按月（季）结算，由乙方在每月（季）的前_日内交付给甲方。付款方式：_.三、上述房屋承租给乙方运用时，其该建筑物范围内的土地运用权同时由乙方运用。四、甲方保证上述房地产权属清晰。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并担当民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。乙方保证承租上述房屋仅作为_用房运用。五、房地产租赁期内，甲方保证并担当下列责任。1.上述房地产符合出租房屋运用要求。2.负责对房屋及其附着物的定期检查并担当正常劫房屋修理费用。因甲方延误房屋修理而使乙方或第三人遭遇损失的，甲方负责赔偿。3.如需出卖或抵押上述房地产，甲方将提前_个月通知乙方。六、房地产租赁期内，乙方保证并担当下列责任：1.如需对房屋进行改装修或增扩设备时，应征得甲方书面同意。费用由乙方自理。2.如需转租第三人运用或与第三人互换房屋运用时，必需取得甲方同意。3.因运用不当或其他人为缘由而使房屋或设备损坏的，乙方负责赔偿或赐予修复。4.乙方将对甲方正常的房屋检查和修理赐予帮助。5.乙方将在租赁期届满时把房地产交还给甲方。如需接着担当上述房地产，应提前_个月与甲方协商，双方另签订合同。七、违约责任：任何一方未能履行本合同规定的条款或违反国家和地方房地产租赁的有关规定，另一方有权提前解除本合同，所造成的损失由责任一方担当。乙方逾期交付房租，每逾期一日，由甲方按月租金额的千分之一_向乙方加收违约金。八、如因不行抗力的缘由而使承租房屋及其设备损坏的，双方互不担当责任。九、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应实行协商方法解决。协商不成时，任何一方均可向_仲裁委员会申请仲裁。或向有管辖权的人民法院起诉。十、上述房地产在租赁期内所需缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自担当。十一、本合同未尽事项，甲乙双方可另行议定。其补充议定书经双方签章后与本合同具有同等效力。十二、本合同经双方签章并经房地产租赁管理机关审查批准后生效。十三、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。合同副本_份，送_房地产交易管理所（处）十四、双方约定的其他事项：_.甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_法定代表人（签字）_ 法定代表人（签字）_地址：_ 地址：_联系电话：_ 联系电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_平安协议书5甲方：乙方： 身份证号码：乙方现为甲方员工，在甲方担当 一职，为明确双方的权利和义务，保障员工及其他相关人员的平安，依据国家和广东省的相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一样，达成如下协议：1、乙方确认：甲方在乙方正式上工前已对乙方进行了完全的平安生产教化，乙方也明知了 的工作流程、操作留意事项、及其他平安生产措施。2、在工作当中，乙方必需自觉遵遵守法律纪，遵守甲方平安管理规章制度、措施、规定。严格遵守平安操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方担当。情节严峻的甲方有权终止合同。3、乙方在工作当中若发觉有平安隐患，应随时清除，若发觉有未成年人在工作现场，应停止工作，将未成年人带至平安地带后再行工作。4、甲方有权对乙方在工作过程中，违反国家平安生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方平安管理规章，不听从甲方管理等行为进行惩罚，直至单方解除合同的权利。5、乙方在工作过程当中，要爱惜甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏工厂的平安防护设施、警示标记、材料、机械设备以及消防器材等。凡违反本条款，一经发觉加倍惩罚，肃穆处理，情节严峻的送公安机关处理。6、乙方必需遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和运用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内运用电炉子等电器设备；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方担当。7、员工亲朋及员工子女在工厂陪待、留宿、逗留等须向工厂报告并经工厂批准，未经工厂批准，擅自滞留工厂发生人身、财产损害事务，后果由员工及员工亲属本人担当，与甲方无关。8、员工、员工亲朋、员工子女不得在工厂内打架斗殴，更不准携带管制刀具、铁、木、枪械进入工厂。9、员工亲朋、员工子女，不得在工厂内翻窗爬墙，不得在工厂堆放的木料上爬玩，也不得在工厂其他堆放物上爬玩，不得进入工厂的生产车间。员工应当教化好其子女遵守工厂的各项规章制度，保障其子女的人身平安，员工子女滞留工厂期间发生人身、财产损害事务，后果由员工及员工子女本人担当。10、员工、员工亲朋、员工未成年子女在厂内外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的，责任自负；11、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被惩罚，乙方应负赔偿责任。12、本协议为劳动合同的从合同，随劳动合同生效而生效，劳动合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违反协议，造成损失，主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。甲方： 乙方：身份证号码：年 月 日年 月 日平安协议书6甲方：乙方：贵州快速电梯工程有限公司甲方：将都匀筑匀大厦2台电梯22层1000kg提升速度1.6/S生产厂杭州新马电梯有限公司，电梯运用已有十多年，特检所年审时，提出整改如不整改存有平安隐患电梯不得运用1、增加上行超速平安装置(夹绳器)，2、更换全部接触器，3、平安开关，4、限制主电脑板，及其它相关零件(附更换件清单)。一、工期：收到预付款十天内材料全部到货，现场施工时间六至八天，申报验收。二、我公司在施工期间应有今后保修单位人员参与检查验收是否按更换清单零部件更换。三、更换下来的原材料归甲方全部乙方不得运走，施工时甲方电梯管理人员应协作乙方工作，施工期间应保持一台电梯运行。修理程序一、更换限速器，安装上行超速。二、更换限制柜内接触器。三、更换井道轿厢各平安开关。四、检查地坑，轿顶各功能达到平安运行，保证年审合格。五、更换轿厢对重导靴加油，主机换机油(机油甲方自购)。六、检查每层厅门、门锁天关，更换部份门下脚，轿门下脚二台均更换，厅门上坎，地坎卫生，机房轿顶井道地坑全面清理卫生。七、全部修理调整工作完成，电梯投入试运行达到要求后再更换限制主电脑板，全面调试合格由乙方负责填写自检报告由甲方刚好申报特检所验收。八、付款方式：双方签订二台电梯修理合同，预付40000.00元，供应收款收据结算时供应发票肆万元整，修理整改完毕，特检所验收合格，乙方供应发票结清余款合同完成。乙方更换的零部件在正常运用12个月内如有质量不良自然损坏乙方免费负责更换。 本协议具有法律效力，供甲、乙对方共同执行本协议共两份，甲、乙方各执一份。甲方： 代表人：20xx年X月XX日乙方 贵州快速电梯工程有限公司 代表人：20xx年X月XX日平安协议书7项目经理部名称（以下简称甲方）： 品尊国际项目经理部劳务公司名称 （以下简称乙方）：为了贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守国家及本地区有关平安生产的法规，明确双方的平安生产责任，确保施工生产平安，双方在签订劳务合同的同时签订本协议，以资共同遵守执行。一、 平安生产责任目标1、因工死亡、重伤率为零；2、轻伤频率限制在 3 以内；3、特种工人持证率100，实施施工工伤保险和劳动爱护100；4、创文明、标化工地。二、 责任期限： 自 年 月 日至 年 月 日三、 甲方职责：1、依据国家、本地区和上级劳动爱护、平安生产主管部门（包括总包）颁发的有关平安生产、环境/消防工作的方针、政策对乙方进行平安教化，帮助乙方提高工人的平安生产意识和自我爱护实力，督促工人自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。2、施工前须对乙方的工人进行平安进场教化，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求；并依据本工种的特点及乙方的施工内容，对乙方进行书面的平安技术交底。3、对乙方有督促、监督、检查的权利，严禁违章指挥；对乙方违反平安生产规定、制度等状况，甲方有权要求乙方限期整改，若逾期未整改完，甲方有权依据项目的'惩罚条款进行惩罚。4、帮助乙方办理相关的平安生产的手续。四、乙方职责：1、必需仔细执行平安生产规章制度及平安操作规程，仔细学习甲方的平安教化内容。2、特别作业工种持有效证件上岗率必需达到100。3、接受甲方的监督、检查，主动协作甲方的平安工作；有权利拒绝违章作业；对于甲方违反平安生产规章制度时，有要求甲方整改的权利，甲方应当仔细整改。4、施工期间，每日开展班前平安活动，依据当日施工任务，对工人进行施工要求、作业环境的平安技术交底；检查作业场所和机械（具）等平安环境状况，落实留意事项，作好具体记录，以供甲方检查。5、督促工人保管好自己的防护用品，施工时自觉穿戴好平安防护用品。6、不得擅自拆除、改动施工现场脚手架，以及各类平安防护设施；如的确须要拆除改动平安标记和警告牌的，必需经甲方工地负责人和平安负责人同意，并实行了必要、牢靠的平安措施后方能拆除。擅自拆除，责任自负。7、必需严格执行各类防火防爆制度；易燃易爆场所必需严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪做它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁运用电炉。冬季施工如必需采纳明火加热的防冻措施时，应取得甲方同意，并落实防火、防中毒措施，指派专人值班。8、必需主动协作甲方开展平安标化、文明施工创优活动，要求班组作好工完场清工作，保持场容场貌，遵守甲方各项管理制度，维持现场文明施工。9、在施工期间所运用的各种设备以及工具由乙方自备或向甲方租赁。在运用过程中，由于设备、工具因素或运用操作不当而造成伤亡事故，由借入运用方负干脆责任；未经甲方许可，擅自私拉电气线路造成后果均由乙方负干脆责任。10、甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和爱护现场，按国务院及本地区有关事故报告规定处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。五、其它本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方各执一份，必需严格执行；由于违反本协议造成伤亡事故，由违约方担当一切经济损失。甲方： 乙方：甲方平安负责人：柯松 乙方平安负责人：年 月 日 年 月 日平安协议书8建设单位(以下简称甲方)：_承包单位(以下简称乙方)：_工程名称：_工程地点：_为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)，双方本着同等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、实行国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、刚好订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动爱护用品的运用和危急预知工作提出指导看法，并监督落实状况。6、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、根据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备运用有关技术规范和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、听从甲方平安生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教化培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：(一)登高上架要求1、施工采纳的脚手架、平安网必需由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投入运用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必需有肯定的距离，作业人员必需配备相应劳动爱护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确运用，施工作业现场周边设置相关平安标记牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必需佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必需正确运用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底，并履行签字手续外，必需各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特别工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必需持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场，必需设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须听从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应留意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时留意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必需有符合平安规范要求的平安防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，马上复原。13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事务，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和伴同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或运用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电动工具运用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可运用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁运用手持式电动工具。19、作业前必需仔细检查机械设备的平安装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。(二)用电要求1、配电箱的箱柜门处应出名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必需按规定穿戴绝缘，防护用品，运用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时，必需将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，短暂不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电爱护器，应每次运用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可接着运用。7、用电设备的爱护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、运用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必需由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88施工现场临时用电平安技术规范要求进行操作。10、现场全部用电设备必需用插头与插线板连接，禁止将线头干脆插入插线板。(三)电焊机运用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、全部交、直流电的金属外壳，都必需实行爱护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线，地线需接长运用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包袱好，地线良好不能有破皮裂口存在。4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好全部防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天运用时必需设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必需齐全。7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。(四)动火要求1进入施工现场，必需向施工班组人员进行消防及动火学问教化。2施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必需向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可运用。3施工中所需运用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必需设特地的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4施工现场仔细执行三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5电焊、气焊作业前要明确作业任务，仔细了解作业环境，确定出动火危急区域，并立出明显标记，危急区内的一切易燃品都必需移走，对不能移走的可燃物，实行牢靠的爱护措施。6焊工必需持证上岗，无证者不能进行操作。7属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。(五)室外吊篮施工要求1、施工前必需检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必需进行除锈补焊、更换等，方可运用。2、上架的施工人员，必需穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用牢固的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必需由经过专业培训的娴熟工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必需有两人协同操作。6、吊篮底部必需采纳建筑用的竹胶板，且用牢固的绳索捆扎坚固。7、吊篮四周必需设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必需用袋子装好并固定于篮身上。1安装队员进入施工现场必需戴平安帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必需系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。2高空施工操作时必需系好平安带。平安带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必需先检查平安带是否完好。平安带必需挂在坚固牢固的地方。3施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。1成立平安生产领导小组，由项目经理负责，设置专职平安员检查工程的平安生产工作，严格执行平安生产制度及平安操作规程的各项规定。2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必需有针对性的平安措施。3做好各分部分项平安交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性平安教化，新工人未经三级平安教化不得上岗。4保证和完善各项平安宣扬措施，醒目位置设立平安生产宣扬牌，场内平安生产宣扬牌警告。(八)文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必需保证晚上十点后休息，以保证其次天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发觉必需由各施工班组长负责支配换岗或休息，以保证全部施工人员的人身平安。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发觉，必需清除现场，并视情节对班组负责人进行肯定的经济惩罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反全部规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行肯定的惩罚。(九)施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必需实行遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必需做防水处理，容量必需做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危急化学物品。4、施工现场各种机械运用时必需实行有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械实行封闭措施。5、在简单产生粉尘的场所，施工人员必需佩带防护口罩，并实行有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。(十)工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业平安技术标准)、以及甲方工程项目平安技术要求和须要，必需达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位(章)乙方单位(章)代表人：_项目负责人：_平安协议书9工地施工人员平安责任协议书甲方： （以下简称甲方）