2022年建设工程施工协议书14篇.docx

2022年建设工程施工协议书14篇建设工程施工协议书14篇在现实社会中，男女老少都可能须要用到协议，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是我收集整理的建设工程施工协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建设工程施工协议书1甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：东方鼎臣广场二、工程地点：上分线以东、发展大道以北三、工程结构：框剪结构总建筑面积约约6万平方米。四、进场时间：定于五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行 元/工日。4、施工措施费按取费标准的 %计算；5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。6、乙方材料运用经甲方认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方应无条件听从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。9、乙方应无条件听从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生冲突，应刚好向现场负责人汇报，寻求商议解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事务，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发觉时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予担当任何责任。11、主动协作项目部工作，做好上传下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地担心排住宿。如遇特别状况必需由项目部批准许可，并由本人做好家属的平安教化工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方担当责任。13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反平安管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方担当责任。14、在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。15、夏天燥热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。16、施工人员一律要参与人身保险，甲方担当30%，乙方担当70%。 十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。建设工程施工协议书2发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）承包方： （以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际状况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期：放线后起先挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。5、平安目标：依据平安文明施工有关标准规定施工，按平安文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式： 主体劳务大清包三、工程承包内容：1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。全部用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必需达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。3、协作其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、平安围栏，平安通道，工程周边或空间平安防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的平安标记的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际状况由发承包双方协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的平安文明施工管理工作，必需保证施工现场的整齐、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人担当。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的解除。9、人防防护门、地下室侧墙防水爱护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水爱护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包平安、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络安排为准。天数为日历 天（发包缘由造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方担当相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必需在发包指令时间（非承包缘由除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必需在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期，承包方必需配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。假如承包方不能满意工程的施工须要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件担当。4、遇到下列状况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指设计功能变更等）；不行抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；发包方同意顺延工期的其他状况，承包方在上述状况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、平安与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应赐予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。3、如该工程施工过程中发生平安事故，造成人员损害及财产损失的，发承包双方各自担当自己的人员及财产损失，不担当对方的人员及财产损失。4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应仔细根据施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查供应便利条件，并根据发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方担当（不属于承包方责任的由责任方担当）。6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。7、隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参与。验收合格后方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至肯定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工起先前，必需由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必需在发包方指令时间内刚好修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐藏或接着施工。10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并担当整改费用（承包方缘由造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必需保证工人工资的按时支付，必需保证施工期间工人的各项平安防护和福利待遇符合要求。2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动爱护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（xx年版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时支配的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款方法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费510万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。5、因承包方缘由造成业主对发包方的罚款由承包方担当，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的平安、质量、法律、法规等学问教化，负责施工组织、技术、质量、平安等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收供应施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级爱护，一机一闸一爱护，承包方严格按平安操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、平安、文明施工等方面的工作，承包方应赐予主动协作和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。7）因发包方缘由造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业安排。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、平安监督和检查；负责工程的竣工验收。10）发包方担当施工用水电费，无故奢侈由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。2、承包方责任：1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、试验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料安排管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理托付书，以便统一负责材料安排和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行担当。2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必需有跟班总负责人，以便现场总协调管理。3）施工过程中的测量放线工作、标高限制工作、质量限制、进度限制、平安文明管理等均由承包人负责，且必需满意发包方的要求。九、合同的解除具有下列状况之一的，发包方可解除合同：1、 承包方在施工过程中，发觉不符合施工规范要求的。2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。3、 承包方不听从发包方正确的管理和支配，不能保证施工平安、质量、施工进度无视施工纪律的。4、 承包方严峻违反发包方的规章制度和劳动纪律的。5、 承包方无视平安操作规定、平安防护不到位，存在较大平安隐患，拒不整改者。具有下列之一的，承包方可解除合同1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵扰承包方合法权益的。2、 发包方无视平安防护措施，劳动平安防护措施，劳动平安卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严峻危害乙方人员人身平安和健康的。以上任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。十、平安文明施工1、承包方应向发包方供应有关平安生产的管理规程及有关资格证，包括： 平安生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危急设备、危急作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的平安生产管负全过程管理责任。3、由发包方供应的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应仔细验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在运用过程中因材料质量缘由导致事故发生，均有责任方担当相应责任和费用。4、承包方进场后，应刚好建立平安保证体系，明确平安主管人员，并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业状况进行惩罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必需全额从工程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展平安达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方全部进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权赐予惩罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则肃穆处理，并有责任方担当费用。10、承包方必需建立班前五分钟平安交底、检查等平安活动制度，并按时填写平安活动记录。11、承包方应按国家及省市平安条例规定组织施工，防止一切平安事故发生，因承包方缘由发生的一切伤亡事故均有承包方担当费用，发包方不担当任何责任及费用。12、承包方对所负责的施工区域内的平安生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的平安文明施工责任合同执行。平安生产、文明施工及各项协作达不到发包方要求的，必需马上停工订正至合格。14、平安防护细则：1、临边防护：仔细做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采纳50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平平安网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间须要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够平安关闭；施工通道口需按要求搭设平安通道，并悬挂平安警示标记；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，其次道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采纳阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点选购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂平安操作规程及平安操作警示标记。5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。6、施工现场需保持整齐有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。十一、约定的其它事项1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事务，承发包双方应主动协调处理。事态严峻违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。2、本合同履行过程中，因工程施工须要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。3、假如施工中承包方不协作发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行担当解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方担当。5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：施工队长一名，姓名： 工作职责： 。水电班组组长，姓名： 工作职责： 。钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。木工班组组长，姓名： 工作职责： 。泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。6、由于发包方缘由造成施工连续停工15天以内发包方不担当任何费用，超过15天发包方担当超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%十三、附则1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。发包方代表： 承包方代表：日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日开户行：账 号：建设工程施工协议书3甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址： 地址：年 月 日建设工程施工协议书4甲方：_乙方：_一、工程名称：_。二、工程内容及工程量：_。三、工程总造价：大写（￥_元）四、工程质量标准：乙方应按甲方供应的_施工设计图纸进行施工，施工必需符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约定施工工期：_年_月_日_年_月_日六、工程款结算方式：甲方根据工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方供应施工设计图，乙方应在开工前细致核对甲方供应的全部施工图纸。如发觉施工图存在偏差或问题，应刚好与甲方取得联系，说明权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境爱护措施，促进和谐社会发展，履行平安生产职责，建立健全施工平安管理体系。施工中若出现的任何平安问题，均由乙方负责。九、质保期（一年）此工程质保期_年：_年_月_日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方（公章）_乙方（公章）_年_月_日_年_月_日建设工程施工协议书5发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，双方就本工程施工事项协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。第一条 工程概况（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包平安、包文明施工。本工程不得分包、转包。其次条 合同工程（一）开工日期：20xx 年5 月 26日（二）竣工日期：20xx年 11 月26日（三）合同工程总日历天数180天。第三条 合同价款（一）合同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。（二）工程结算1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：A工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。B工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，全部材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，全部施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。C乙方交纳清了全部应当由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。2.乙方依据实际工程量，根据工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。第四条 质量标准工程质量标准为：（一）乙方必需按国家相关规范和质量施工技术标准要求，依据甲方供应的施工图、设计变更及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。在施工中依据有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需返工修复，其费用损失由乙方担当，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。（二）隐藏工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐藏，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐藏的工程进行检查和测量，合格后才能隐藏。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐藏工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐藏，否则，返工费用由甲方担当。（三）详细质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。第五条 材料供应及机械租赁（一）乙方选购材料及要求1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可选购。2.乙方选购的全部材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。（二）周转材料及机械租赁：乙方应依据详细状况，配备满意本工程须要的机械设备和周转材料。第六条 平安文明施工（一）乙方必需遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工平安、劳动爱护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格根据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。（二）乙方在施工现场要配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。特别工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗作业。（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并进行人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对全部的人身、工程本体和甲方财产实行爱护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失担当全部责任。（五）乙方必需严格限制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并担当经济损失。（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整齐、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。甲乙双方要签订建设工程承发包平安管理协议。第七条 双方职责（一）甲方职责1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的须要。2.向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。4.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。6.协商处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物并担当有关费用。7.负责工程的施工监理，对施工平安、质量、进度等进行监督检查。8.刚好组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。（二）乙方职责1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应依据详细状况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并担当费用。自行担当乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。3.开工前编制施工组织设计、施工总进度安排、材料设备安排、用水、用电安排等，并报甲方审批。开工后应供应安排、进度报表的名称及完成时间：季工程安排、月工程安排在当季或当月末供应下季或下月安排季工程进度、月工程进度在下季或下月前3天内呈报至甲方。4.将投入本工程的施工人员花名册及特别工程操作证复印件报甲方备案。5.敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保达到标准。7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必需向甲方履行请假手续。10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方担当。