2022年工程施工合同(集锦15篇).docx

2022年工程施工合同(集锦15篇)工程施工合同(集锦15篇)随着人们对法律的了解日益加深，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我收集整理的工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。工程施工合同1发包方：_（以下简称甲方）身份证号：_联系人：_联系电话：_联系地址：_承包方：_（以下简称乙方）身份证号：_联系人：_联系电话：_联系地址：_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就甲方将该村鱼池承包给乙方运用，乙方承包甲方鱼池事宜，为明确双方权利义务，经协商一样，订立本合同。第一条甲方保证所发包的鱼池合法有效。其次条鱼池的坐落、面积。1、甲方发包给乙方的鱼池位于_镇_村_组_角。2、发包鱼池面积共_平方米。第三条发包期限、用途1、该鱼池承包期共年。自_年_月_日起至_年_月_日止。2、乙方向甲方承诺，该鱼池仅作为_运用。3、承包期满，甲方有权收回发包鱼池，乙方应如期交还。乙方如要求接着承包，则必需在承包期满一年之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。甲方接着发包该鱼池时，乙方有优先权。第四条租金及支付方式1、该鱼池每年租金为_元。租金总额为_元（大写_万_仟_佰_拾_元整）。2、鱼池租金支付方式如下：乙方一次性缴费，甲方收款后应供应给乙方有效的收款凭证。第五条鱼池的转包未经甲方同意，乙方不得转包该鱼池。第六条乙方违约责任承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该鱼池。（1）未经甲方书面同意，将鱼池转包、转借给他人运用的；（2）未经甲方书面同意，扩建该鱼池；第七条有关本合同的一切争议，双方应友好协商，如协商不了的，应交由本合同签约地所在的人民法院审理。第八条本合同自双方签（章）后生效。本合同生效后，均因全面履行本合同的约定以为，如有一方违反本合同的约定，守约方为维护权益，而支付的一切费用均由违约方担当。第九条本合同及附件一式份，由甲、乙双方各执2份。具有同等法律效力。甲方（签章）：_乙方（签章）：_签约日期：20xx年10月25日签约日期：20xx年10月25日签约地点：工程施工合同2合同编号：_发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：_工程地点：_工程内容：_质量等级：必需保证合格，争创优良。合同价款：(详见工程预算表)二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)三、工程期限：开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;总日历工期：_天。其次条 图纸一、图纸供应套数：_套;二、图纸供应日期：_年_月_日;第三条 双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。二、乙方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。三、甲方工作1、乙方供应工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、帮助施工单位调解与当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发觉不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应担当违约责任。2、程项目经理必需常驻工地(每月不得少于22天)，协作甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必需平安施工，如乙方缘由发生工伤事故和对四周的人、物造成损害，由乙方自行担当，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。第四条 工程质量一、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。五、隐藏工程和工程的隐藏部位由乙方的自检确认具备覆盖条 件后，填写隐藏工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐藏接着施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。第五条 合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的改变而改变，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商确定，松动爆破土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购买发票为准)。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。第六条 材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。二、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方运用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第七条 工期顺延如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(依据须要)，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更;供应的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有干脆影响的因素。第八条 工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条 竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条 件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条 工程施工平安乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方担当和有关费用。第十一条 违约责任一、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。四、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十二条 纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条 工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件刚好进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条 附则一、本合同共_份，正本两份，副本_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方(章)：_地址：_ 电话：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_ 账号：_合同签订日期：_年_月_日承包方：(盖章)地址：_电话：_法定代表人：_ 托付代理人：_开户银行：_账号：_合同签订日期：_年_月_日2022年签订水利工程施工合同的留意事项一、发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。二、关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。三、工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。四、保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。五、明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。六、对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。工程施工合同3发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_为了更好地完成上_年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包项目及主要工程量：_四、开工时间：_竣工时间：_五、工程价款：贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正(213.8449万元)。六、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%。工程差额保证金：_七、工程付款方法：_甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_%，其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价_%即_元，作为工程保修金(考验期_年)外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。八、设计资料供应：合同签订后由甲方供应施工图纸_份；(包括配套说明和有关技术资料)。九、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。3、镇农业中心等技术服务部门协作乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方供应的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐藏工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能运用。十一、材料供应方法：预制构件甲方供应，其它材料乙方自行组织。十二、工程质量：1、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。十三、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必需经甲方同意，并将工程量的增减改变计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十四、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十五、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量改变签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并协作甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。十六、违约的索赔：合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预料工程总价的_%付给，计人民币_元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十七、工程施工平安：乙方在施工过程中，应按有全规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方担当和有关费用。十八、其他事项：甲供预制构件必需供应到施工场地内，乙方不担当预制构件的质量检查、保管、平安等责任。十九、合同的生效与终止；本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍旧生效外，其余条款自行终止。二十、合同份数：本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。二十一、其它约定事项在合同执行中的未尽事宜，双方应本着相互同等、实事求是的原则，共同友好协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日工程施工合同4甲方(业主)：乙方(施工方)：根据中华人民共和国合同法和_省建筑市场管理条例的规定，结合装饰工程交易规则及本工程详细状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：一、合同主要资料：打井工程以形式交给乙方施工。2、工程总造价(大写)3、工程资料：甲方约定乙方打井深度暂定为米，依据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。暂定每米按500元标准计取打井费用。依据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方担当钻头购置费用。4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。5、工期天，自_年_月_日起至_年_月_日止。6、工程保修期_年。7、工程结束后_日内结清余款。8、依据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同5发包人：十堰倍力工贸有限公司（以下简称甲方）承包人：十堰三丰金辉建筑安装工程公司（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律，遵循同等、自愿、公允、诚信的原则，双方就本建设工程协商一样，订立本合同。一、 工程概况1 工程名称：十堰倍力工贸有限公司三期厂房。2 工程地点：十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。3 工程内容：三期厂房（钢构+土建+装饰）清单如下：地梁、地面及土石方工程分项。图纸建筑外墙面±0.00以上的土建工程量包括：A-Dx1、1-12xA轴的砌筑墙体及内外墙装饰；室外散水及坡道；钢构工程中除12xA-G、Gx5-12、5xD-G、Dx1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外，其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。二、 工期自合同签订第三日起始，工程总有效工作日为60天，详细工期明确如下：基础工程30天；主钢构安装15天；屋面及屋面排水系统安装5天；门窗及围护系统安装10天。其它附属及收尾工程10天。乙方必需根据约定的工期内如期完工，每无故延迟1天，即惩罚人民币1000元，惩罚上限为人民币15000元。延误超过15天，甲方视乙方放弃施工，可另行需找其它单位施工，已完成工程按实际完成量的50%结算。 遇以下状况经甲方现场代表签字可以延期：1、雨雪及其它不适合安装的天气。2、春节。3、设计错误、资料不精确和甲方提出工程变更。4、因甲方和第三方缘由造成施工停顿。5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。三、 合同价款及付款方式1 合同价款：本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整（￥850000.00）包干。2付款方式:甲方预付工程总款的支付工程总款的30%；屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%；全部收尾工程完工，验收合格后即支付工程总款的15%；余款（工程总款的5%）作为质保金。3变更工程价款：凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目，场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准，发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算，其变更造价以甲方双方共同协商认可为准，涉及规税事项参照国家有规定执行。四、 材料供应1 对主钢构及围护系统的原材料供应，甲方有明确指定，即主钢构所用的中厚板必需从武钢原厂购买，彩钢板必需选用宝钢原产，在钢构拼装、彩板轧制前，乙方必需向甲方供应制造厂商有效的出厂证明，对于主钢构所用基材，应刚好通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必需按国家规定作焊缝探伤检查，并出具检测报告，所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必需符合国家相关强制规定要求。2. 其余材料由乙方自行选购，凡选购的材料必需符合设计和建设单位要求及各项技术标准。且质量合格证和出厂合格证书必需随货同行，材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可运用。凡选购的材料未阅历收乙方擅自运用造成工程质量不合格，由乙方负责修复或拆除并担当发生的全部费用，由此延误的工期不能顺延，并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。五、 工程质量1 乙方必需根据甲方认可的设计图纸细心组织施工。遇有特别状况须要变更时，必需征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。2、乙方必需接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查，不得无故阻挠。3、工程验收：工程质量必需达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内（以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算），因甲方缘由不组织验收均可视为工程已验收合格。4、工程验收依据：A、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。B、相关国家标准：建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20xx砌体工程施工质量验收规范GB50203-20xx混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20xx钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx屋面工程质量验收规范GB50207-20xx地下防水工程质量验收规范GB50208-20xx建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20xxC、图纸规范未说明、或不具体部分可参照甲方现有一期厂房作法进行验收，未取得甲方现场代表和项目经理确认的工程项，一律视为不合格项。六、 平安生产乙方施工应严格遵守平安生产操作规程，持证上岗，杜绝平安质量事故发生。若乙方施工中发生平安事故，造成已方及他方人身、财产损失，均由乙方自行负责。七、 双方权利和义务1 甲方A、 向乙方供应必要的施工条件。如现场通水、通电、道 路畅通、施工场地平整具备吊装条件等等。B、 应向乙方供应设计图纸两份和与工程相关的技术资料。开工三天前组织有关单位参加施工图会审与工程交底。C、 负责对乙方编制的施工组织设计（施工方案）进行审定，对乙方违反审定的施工组织设计的行为有权指止。D、 负责为乙方办理必要的施工现场出入证明，确保乙方主辅材、施工机械及人员的通行。E、 刚好组织有关方面参加工程验收。F、 刚好按进度划拔工程款项。2 乙方A、 乙方预见某些约束与本工程项目无关的已方属员出入和滞留施工现施工因素可能会对甲方生产造成影响，应马上向甲方告知并商讨解决方法。如乙方未刚好告知，由此造成甲方生产影响的一切损失均由乙方担当。除施工必要，乙方施工人员及其施工器械不得随意出入甲方生产现场。B、 开工三天前编制施工组织设计（施工方案），刚好交甲方审定，审定通过后严格根据施工组织设计施工。C、 编制工程整体进度安排、周度进度安排、送甲方项目经工程施工合同6发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：职工食堂装饰工程2、工程地点：3、工程内容：食堂改造装饰装修（包括拆除工程；地面、墙面、天棚装饰工程；水、电安装工程等改造装修项目）。二、资金来源：自筹三、合同工期：开工日期：20年7月15日；竣工时间20年10月15日；总工期90天。四、质量标准：达到国家现行装饰工程、安装工程施工验收规范合格标准五、工程价款：本工程预算总价为：380000、00元（大写：叁拾扒万元整）六、竣工决算：1、按现场实际竣工验收合格工程数量计算。2、竣工结算单价：以预算综合单价为准，材料涨跌不予调整。施工期间如遇人工费等政策性调整依据相关文件予以调整。结算时预算书中缺项项目执行20省建设工程量清单计价定额及相关配套文件，材料单价按预算材料单价计算，预算中没有的材料单价按甲乙双方签证价格计算。七、资金支付：工程开工进场时拔付5万元，工程进度达80%时拔付10万元，竣工结算办理后拔付工程结算总造价的95%，余下的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。八、施工平安乙方进场施工期间必需听从甲方相关人员指挥及管理，不得胡乱施工，在施工过程中发生的一切平安、质量事故概由乙方担当责任。九、违约责任本合同中关于承包人违约的详细责任如下：因承包人缘由未能按本协议约定的工期完成承包人需向发包人支付3000元/天（30日内），超过30天按6000元/天计算。双方约定的承包人其他违约责任：按国家相关法律规定执行。十、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日工程施工合同7甲方：乙方：为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包形式：4、工程内容： 成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5米桩头)二、工程造价及工期1、桩基检测： 元/栋2、工程总价：3、施工工期：自年日竣工，施工工期为 天。三、工程质量标准：合格四、双方责任(一)甲方责任1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。2、在乙方起先施工前，甲方应做好施工现场的“三通一平”工作，并负责清除施工场地的地下隐藏物。3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责供应乙方施工现场办公室 间;供应乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场地，确保施工的顺当进行。4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发觉问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位刚好予以验收;在施工现场出现未曾预料到的状况时，刚好对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面看法。5、对由于甲方缘由造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙方造成的经济损失。6、甲方按双方约定刚好向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。(二)乙方责任1、听从甲方及监理单位对施工现场的管理，刚好向各技术管理部门提交完整无缺的技术资料。2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，仔细组织施工，确保工程质量验收一次合格。3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任并担当由此而引起的一切损失。4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等状况，由乙方自行担当由此而引起的经济损失，若出现工期延长时，乙方应补偿甲方的经济损失。5、施工过程中，遇地质状况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素出现时，在刚好向甲方报告的同时，应马上提出技术处理措施，在取得甲方、监理的同意看法后，按调整后的方案进行施工。6、托付秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。7、支付施工水电费。五、付款及结算1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的 %，做为乙方施工的进度款。3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙六、附则1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。3、在本合同执行过程中，如出现不行预见性的状况发生时，双方友好协商解决。4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方担当全部责任。5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中标时取费原则，甲方给乙方增加工程施工费用。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同8合同编号：_发包方：(甲方)_承包方：(乙方)_依据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。一、工程项目：（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）工程内容：_（四）承包范围：_（五）承包方式：_（六）承包单价：_二、工程合同造价(含应纳税费)：_三、工程工期：施工工期为_天，自_年_月_日至_年_月_日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。四、工程质量标准和保修期：（一）工程质量必需符合国家标准gb5768-1999道路交通和标线和行业标准jgj100-98汽车库建筑设计规范。并符合交警部门验收标准。（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_年，反光标牌保修期为_年，其余保修期为_年。人为或不行抗力影响损坏除外。保修期内，如发觉施工及材料质量问题，乙方负责免费刚好修理。五、材料设备供应：（一）工程所需材料：由负责选购至施工现场施工。（二）工程材料要求：_六、