2022年施工承包合同模板汇总10篇.docx

2022年施工承包合同模板汇总10篇施工承包合同模板汇总10篇在人们的法律意识不断增加的社会，我们用到合同的地方越来越多，它也是削减和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是我为大家整理的施工承包合同10篇，希望能够帮助到大家。施工承包合同 篇1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工范围：_4、施工方式：本工程由乙方以_的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_天（含法定节假日）开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日2、如遇下列状况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方缘由影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不行抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币_元（大写_元）。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务1、甲方义务（1）参加对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。（2）向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应施工用水、用电(水电费由甲方担当)。（3）工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方帮助供应物管所需相关资料。（4）供应施工现场的水电路图,和告知乙方防水层的厚度。（5）供应乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务（1）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。（2）依据甲方确认的施工图纸，根据本合同约定完成承包范围内的施工工作。（3）按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，担当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。若出现平安问题，责任由乙方自行担当。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的爱护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。六、材料设备供应承包人在每月_日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可运用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：（1）甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%，即人民币_元（大写_元）作为合同定金。（2）甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%；即人民币_元（大写_元）作为进度款。（3）甲方在乙方完成隐藏工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%，即人民币_元（大写_元）作为进度款。（4）工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。（5）以上付款的方式均以现金支付。八、修理期限1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行修理。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的（非人为造成的或非自然灾难造成的），乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方运用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取成本费用。九、违约责任1、因甲方工程量改变或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方担当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方担当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工，非上述缘由连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可接着向乙方追偿。十、争议的解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；假如协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日施工承包合同 篇2发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：托付代理人：托付代理人施工承包合同 篇3发包人：（以下简称甲方）法定代表人：联系电话：承包人：（以下简称乙方）法定代表人：联系电话：根据中华人民共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理方法等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 分包工程概况1、部分工程施工名称：_；2、工程地点：_；3、工程内容：_；（注：内容描述应当具体、精确）4、分包工程范围：_。（注：分包项目的边界条件描述应当精确清楚）其次条 工程期限1、开工日期：_年_月_日；2、竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天。第三条 承包方式、单价、预料总价1、承包方式：一般项目_，主体项目_，总价与单价为固定不调价，2、单价及预料总价：单价_元；总价_元。3、单价组成：包括人工费、部分材料费（按材料供应条款）、部分机械运用费（按设备供应条款）、管理费、施工利润、各种杂税费（不含营业税、城市维护建设税及教化附加费）以及为完成施工所必需的生活与生产、平安环保、文明施工等协助设施费。其中材料费的组成为_，部分机械运用费的组成_。第四条 工程结算和支付本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币（大写：_）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内，甲方支付_元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_元工程款；3、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付。第五条 施工材料甲方供应的主材1、材料名称：2、规格与型号：3、预算价格：4、供货地点：第六条 甲方职责1、甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。2、甲方负责刚好向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。3、甲方按主合同的总体进度安排及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工安排、施工资源配置方案等。4、甲方负责对乙方施工进度、平安、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严峻问题、施工平安出现严峻隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方担当。5、甲方负责施工生产、生活设施场地的统一规划，满意乙方施工需求。6、甲方统一负责向监理、业主报送工程结算报表、施工安排和其他相关工程资料（含竣工报告），并向乙方按本合同约定办理工程结算和价款支付。7、甲方督促乙方购买高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。8、甲方督促乙方做好现场平安防护、做好队伍和营区的治安防范。9、其他应由甲方履行的职责。第七条 违约责任、争议、仲裁、罚则1、因主合同不能接着履行或甲方终止主合同，本合同的履行也自然终止。此终止甲方以书面形式刚好告知乙方，并以业主对甲方的结算为基础，按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的剩余的履约保证金。2、合同纠纷解决方法：甲乙双方再执行本合同过程中若发生看法分歧，双方可在以下a、b、二种解决条款中，依据分包状况任选一种条款进行约定。a凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。b不能协商解决，应提交甲方总部所在地仲裁委员会即丹东仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条 本合同未尽事宜，双方共同协商解决。第九条 本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章并报业主、监理审核同意后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。第十条 本合同是否须要地方公证机关公证，双方协商确定。（如须要的话）第十一条 本合同一式_份，其中：正本_份，双方各执_份；副本_份，双方各执_份。甲方：（盖章）法定代表人：_年_月_日乙方：（盖章）法定代表人：_年_月_日施工承包合同 篇4发包人：郴建集团三公司承包人：彭礼德依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程平安管理条例等有关法律法规及集团公司颁发的项目管理方法和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。一、工程概况：1.1工程名称：康定园附属工程1.2工程地点：青年大道康定园A区院内1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。二、承包方式：包工包料三、工程工期：20xx年元月3日20xx年5月30日四、工程质量和检查验收：4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格根据施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。四、工程价款的结算和支付方式：4.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按湖南省95市政工程单位估价表计算套价，按20xx年暂行方法中间值取费及地方性材料季度调差，税前实惠8%。4.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前实惠8%。4.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。4.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。五、其他事项：5.1发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。5.2承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。5.4保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。发包人：承包人：代表：代表：合同签订日期：施工承包合同 篇5发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)经甲、乙双方协商，甲方将恩施思源试验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和平安，双方本着同等、自愿的原则，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：恩施思源试验学校建设项目二标段教学办公楼。2、工程工期：215年 10 月 15 日至20xx年 6 月 1 日。二、工程承包方式、包含内容及价款(一)、工程承包形式：采纳包工包机具不包料的形式、自负盈亏(二)、承包内容及承包单价1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械协作);2、混凝土工程：甲方负责供应商品砼至施工现场，乙方接管及加固，甲方派人技术指导，乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护，现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地，混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹同等，协作管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;3、砌体工程：建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的刚好收集利用;强制式搅拌机由甲方供应，乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;4、装饰工程：图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;6、甲方只负责供应施工所需原材料，供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点)，乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等全部必备工具及工人食宿等7、施工图纸、招标清单、设计变更内全部泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);8、承包单价为综合包工单价，此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，乙方不得以任何理由要求甲方索赔。9、承包单价为 元/m2，竣工结算建筑面积计算以 GB/T 50353-20xx 规范为准。三、质量要求1、乙方必需按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收，质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求，按项目部制定的标准对乙方进行惩罚。如因乙方缘由达不到要求标准，甲方有权另找施工人员，并双倍扣除其所需费用。2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失(误工费、材料费及其他损失费等)，并对乙方处以返工总价值2-5倍的罚款。四、甲乙双方责任1、甲方必需保证材料刚好运到工地。2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改，并对乙方进行经济惩罚。3、乙方必需严格按要求施工，留意节约材料、合理用料，不准奢侈材料，如发觉有奢侈现象则担当所奢侈材料价值2倍以上的损失费。4、在施工过程中，乙方必需保证施工所须要的人员满意施工要求，无条件听从项目部管理人员的支配。5、乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，甲方有权解除合同，并根据已完成工程量的70%结算工程款，其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同，其结算方式及付款方式同本条。6、仔细做好工完场清，不得出现奢侈材料的现象，若发觉材料奢侈现场，依据奢侈的多少进行不低于500.00元的罚款，并双倍赔偿所奢侈的材料款。五、平安管理1、乙方对质量、平安负责，必需熟识质量、工艺的规范和标准，懂得平安学问，对操作工人进行平安技术交底。严格执行机械平安技术操作规程，杜绝违规指挥，作业前应对本次作业所运用的机械、设备、防护用具及作业环境进行平安检查，消退平安隐患，发生平安事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行担当。2、进场后一切听从甲方支配，严格遵守中华人民共和国治安管理条例及工地的规章制度之规定。不许打架闹事，不许酒后上岗，违者罚款;严峻的送到公安机关处理。3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。5、乙方所雇佣的工人每天必需持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有遗漏造成不良后果，甲方概不负责。六、工期要求1、工期根据项目部的生产要求由项目部下达生产安排，双方签字认可，每个节点必需在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。七、付款方式依据工程进度，验收合格，分段付款，主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%，竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%，余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%，下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必需向甲方供应员工工资表。八、违约责任合同一旦签订，双方必需遵守，一方如有违约，要担当相应的一切损失和法律责任，并担当支付违约金壹万元(小写：￥10000.00元)。九、其他未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充条文。十、本合同一式两份，承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。发 包 方： 承 包 方：代表签字： 代表签字：联系电话： 联系电话：年 月 日施工承包合同 篇6施工单位：_(以下简称甲方) 承包单位：_ (以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将绿城·国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：绿城·国际村一期(一)工程2、 工程地点：南宁市仙葫开发区西区3、 工程内容：依据绿城·国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求，别墅区外墙为湿挂花岗岩，小高层外墙为贴条形砖。二、承包方式：乙方包工、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保绿城·国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。五、双方责任：1、 甲方责任：(1)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。(2)协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：(1)协作绿城·国际村一期(一)工程整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。(2)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。六、付款方式：甲方按乙方进度支付进度款80%，待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章) 乙方：(签章)代表： _ 代表：_施工承包合同 篇7甲方（全称）：乙方（全称）：经甲乙双方协商，甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一、 工程名称：贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目二、 工程地点：思丫村牛落洞三、 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运输到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。四、 工程量计算：以甲乙双方测量员实际测量为准五、 工程工期：20_、7、1520_、11、15六、 结算方式：以现场实际方量，共计120万方，石方按50元/方计算，土方25元/方计算。乙方进场一周后，甲方支付20万元；乙方进场完工后，甲方支付50%；工程完工八个月后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。七、 甲方责任：1、 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，驾驭高程，指定乙方开挖及回填的深度。2、 工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方担当。3、 因自然灾难无法施工或由甲方赶工造成的.事故的，所造成的损失由甲方担当。七、 乙方责任：1、 工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方担当。2、 工程施工 中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和全部的一切平安事故由乙方担当。八、本工程所产生的税费由甲方担当。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。十、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方（盖章） 乙方（盖章）电话： 电话：年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇8甲方：乙方：身份证号为使香榭公寓工程能保质保量的顺当进行，本着同等互利，协商一样的原则，结合本工程的实际状况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。一、工程概况1、工程名称：香榭公寓2、3楼(4楼单价另定)。2、工程地址：_市车站南路3、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算二、承包形式清工大包(包括自备机械)，单价一次包定，自负盈亏。三、承包单价按建筑面积结算(全部机械费已包括在单价内)每平方90元人民币(原定承包单价为80元平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加10元平方，假如业主的缘由取消外墙面砖，则承包单价仍为80元平方)。四、承包范围及详细内容承包范围：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。详细内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴，楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止水条(带)安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水潮湿，后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内全部的临时设施，零星工程，文明施工用工，验收前的清理等均由乙方负责施工。五、付款方式(主体工程按30元平方作为计算依据，装饰工程按60元平方作为计算依据)0.000以上五层起先付款，按实际完成工程量的70%结算;五层以上按每五层支付一次，按实际完成工程量的70%结算;待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%，二个月后，付清剩余的20%;装饰工程按月计算，按实际完成工程量的70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下月15号左右支付，领取工资时必需上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后_月内付清，甲方在此付款条件下，乙方必需付清每位职工的人工工资。六、质量外墙保温板采纳D型机械固定单面钢丝网架施工，外墙面砖面积0.01块，施工时，严格根据国家有关施工规范及_省质量标准要求，根据设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过，不得因质量问题出现停工、返工现象，如由乙方缘由造成的质量问题，乙方应无条件返工，使工程达到合格，返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付，并惩罚款10000元次，另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。七、平安乙方必需严格执行国家、地方及甲方有关平安规范，做到提前预防，事中限制，事后处理，分清责任。进入施工现场必需戴平安帽。如乙方违章指挥，违规操作所造成的平安事故一切经济损失及责任，有乙方担当。班组必需专派兼职平安员一名，报项目部平安科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于平安科，如不上报者全部的责任均由乙方自负。乙方平常施工应留意平安，并严格按有关平安操作规程的规定进行施工，对施工人员定时进行平安生产的教化，并对施工人员进行人工伤亡保险，若发生伤亡事故，依据伤亡事故的责任进行区分和处理，在5000元范围内由乙方自行担当，超出部分乙方担当70%。八、工期乙方必需根据项目部所制定的施工进度安排进行施工，保证完成施工进度安排表中本承包范围内的全部工作。如本班组造成延误工期，影响其他班组正常施工每天罚款元以此类推。九、文明施工1、乙方必需遵守工地有关规定，每道工序必需做到工完场地清，材料用多少拌多少，不得随意奢侈材料，特殊是面砖及保温板等易碎材料，如有奢侈，三倍材料价赔偿。2、工地内严禁打架、斗殴、赌博，一经发觉罚款1000元次，劳务队长与相关负责人各惩罚1000元次，罚款单在当期发放的工资中扣除。3、工地内，未经甲方同意，乙方不得擅自留宿非本工地人员，如发生意外事故，一切后果自负，并担当由此产生的一切后果。4、甲方若资金一时周转困难，不能按时发放，延迟几天时，工地内乙方不得擅自停工，出现停工罚款5000元天，在合同价款中扣除。5、乙方必需做到文明施工，工地内严禁大小便，如发觉则罚款100元次并清扫场地一遍。6、工地内应时常清理，如有检查，应随时清理、打扫施工场地。十、甲方供应机械设备1、搅拌机一台，每层配电箱一只。2、甲方供应塔吊、吊笼。3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理，泥工班组所需运用的一切机械及其他工具均由乙方自备。十一、违约责任1、乙方施工部分不得自行转包，否则因此产生的后果由乙方负责。2、由乙方缘由造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求，甲方有权要求乙方无条件撤出工地，并终止合同，按已完成合格工程质量的70赐予结算清退。保证金不退。3、乙方不听从甲方管理人员的管理及要求，按项目部的通知为准，每次罚款5000元人命币。十二、甲方责任1、依据工程总进度安排的要求确定乙方施工的合理期限。2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。3、刚好对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和平安技术交底并督促施工。4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量，如发觉问题，有权提出订正整改措施。5、平安帽有甲方统一购买，其费用由乙方担当。十三、乙方责任1、乙方必需依据甲方的施工进度安排，合理支配施工人员保质、保量按时完成施工任务。2、为了加强现场管理力度，乙方必需向施工人员进行质量平安技术交底，对施工人员进行质量平安教化，进场做好三级平安教化。3、在施工过程中，乙方应刚好做好落手清工作。4、在施工过程中一旦发觉问题应刚好整改。5、假如业主要求取消外墙面砖，则外墙粉刷乙方必需按施工规范施工。6、乙方应帮助甲方平安员工作。放样时派一名专职人员协作施工员放线。7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。8、乙方负责人必需驻工地现场监督施工，外出有事必需经工程负责人请假同意后离开。9、乙方在施工期间由于工作缘由，辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班，一经发觉每人每次罚款100元，不戴平安帽不准进入施工现场，发觉一次不戴平安帽罚款50元，不扣平安带每次罚款20元，罚款单在当月支付工资款中扣除。11、乙方必需做好成品爱护。12、乙方施工人员必需遵守甲方制定的各项规章制度与章程，听从甲方的统一支配。13、乙方施工人员不得干脆要求甲方发放工资。14、乙方必需保证施工人员正常参与施工，必需与施工人员签订劳务合同，每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。十四、附则乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。十五、本合同未尽事宜，双方协商解决，若有争议由公司仲裁。十六、本合同一式三份，甲乙双方各一份，财务科一份，双方签字后生效，结清全款后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工承包合同 篇9发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）为保证 工程在合理运用期限内正常运用，发包人、承包人经协商一样签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方约定担当工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。详细质量保修内容双方约定如下：上述内容及合同范围内装修工程二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家规定，结合详细工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。3.在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日年月日施工承包合同 篇10甲方