2022年建筑工程施工合同范文9篇.docx

2022年建筑工程施工合同范文9篇建筑工程施工合同范文9篇在人们的法律意识不断增加的社会，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？下面是我为大家整理的建筑工程施工合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。建筑工程施工合同 篇1发包人（全称）：承包人（全称）：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包方式、范围及材料供应三、合同工期自 年 月 日止 年 月 日。四、合同价款金额（大写）： ￥：五、适用法律、标准及规范合同法、现行施工规范、验收规范和有关执行标准及规范。六、决算方式：七、平安施工、文明施工。1承包人必需有现场平安施工管理机构，配备专职平安员。在施工过程中，必需遵守操作规程，搞好平安生产、平安施工，保证人员的人身平安，独立担当大小平安事故和其他责任事故的责任。2承包人必需细心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、协作工作。八、合同价款的支付双方约定的工程款支付时间：工程开工按工程形象进度的 %付款。工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。九、工程变更组织施工中，如必需变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。十、其他本工程严禁转包，一经发觉取消施工资格，作退场处理，并处以承包人 元罚款，从工程款中扣除。十一、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的修理、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必需持生活公司书面通知单方可支付尾款。十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。十四、本合同自双方签字盖章后生效。发包人： 承包人：法定代表人： 法定代表人：建筑工程施工合同 篇2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇3为规范企业管理，增加竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级平安文明工地的平安目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一样签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：见附补充说明。四、施工日期：20xx年冬季放假前必需完成主体砌筑，否则按总人工费的20%惩罚。(20xx.10.28-20xx.12.18)五、平安、质量等级：金洲杯及市级平安文明工地六、承包方式：包清工七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算(含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款：八、甲方的权利及义务：1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及平安隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款;4、甲方造成的因材料不刚好，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;5、甲方发觉乙方奢侈材料;按原物价的5倍罚款;九、乙方的权利及义务1、 乙方必需遵守甲方的施工现场管理制度;2、 乙方依据工程组织人员,进行施工;3、 严格根据施工工程范围提前做好材料和设备的用量安排,提前三天提交甲方审批及选购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，依据实际状况工期顺延)5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及平安交底。6、 乙方现场负责人，必需熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必需达到验收标准;7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在居民区大小便，发觉一次罚款100元/次。8、 乙方必需听从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发觉一次罚款200-1000元，并清除工地。严峻者交公安机关处理。9、 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。10、 乙方必需按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等缘由导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行支配其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。11、 如达不到市级平安文明工地标准倒扣总人工费的5%。十、付款方式：1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、7顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。十一、乙方在施工过程中，应加强平安教化管理，严格按平安要求及施工程序操作，正确运用好防护用品，(平安帽、平安带)如出现平安事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。十二、补充说明1、 施工内容：(1) 根据本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的全部砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构)(2) 全部落地灰做到刚好回收利用，墙体刚好养护，废料集中堆放。2、施工要求：(1) 砌筑工程的砌筑砂浆必需符合设计要求，必需按协作比要求进行砂浆的配比。(2) 砌筑质量严格根据国家施工质量验收统一规范要求。(3) 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。十三、1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。甲方代表：身份证号：联系电话：乙方代表：身份证号：联系电话：年月日：建筑工程施工合同 篇4甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称：2。工程地址：公园道西侧3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万， 共计约20万。4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。6。工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。7。工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限：a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，马上终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。四。结算方法：1。工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方干脆分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作，听从甲方总的安排支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。4。选购价格的认定：采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采纳市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1。 工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排（或变更）范畴的工作内容，必需按安排（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（假如属于减项则调减工程价款）。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存，履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款其次条），由乙方担当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必需改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项赐予经济惩罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。八。违约责任1。 因甲方缘由造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。5。 乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金，可由发包方干脆从承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。九。 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行，甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），假如保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日起先。十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可干脆向当地人民法院起诉。十三。 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇5发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的'，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（签名）承包人：_（签名）合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_建筑工程施工合同 篇6为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：其次条 施工地址：第三条 甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派 同志负责与乙方联系平安生产方面的工作。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场;并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。8、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。9、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方担当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝说的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度;严格执行电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他平安生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为平安工作联系人。5、乙方一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因运用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化，并将参与平安教化人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成果报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。第十条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。第十二条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。第十四条 本协议签订地点在甲方居处地。第十五条 以下七项为本协议附件：1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;3、乙方特种作业人员上岗资格证书;4、乙方施工人员平安技术和平安工作规程考试成果表;5、乙方施工平安技术组织措施;6、乙方大型独立项目的施工组织设计;7、甲、乙方施工平安技术交底记录资料。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：签订时间： 年 月 日建筑工程施工合同 篇7甲方： _市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司依据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一样，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三：质量要求：严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方担当。四、平安施工：乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一切平安事故，乙方自行担当。五、工程结算方式：依据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位：_市_区北石店镇林子村委施工单位：_县固城建筑安装有限责任公司建筑工程施工合同 篇8发包方： (以下简称甲方)承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，依据甲乙双方多次共同协商，在同等一样的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况：1 工程名称：武胜香江豪庭2 工程地点：武胜县城祥升大道。其次条：承包范围：发包方所供应的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部格外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：(一)开工日期： 年 月 日(依据甲方的工期要求)。(二)竣工日期： 年 月 日(依据甲方的工期要求)。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(须要水钻施工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元/m3。平安帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下详细工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。(2)人工开凿场内石方并满意现行有关规范要求。(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗协作塔机吊装转运到甲方指定地点。(4)场内排水工作。(5)施工用脚手架的搭拆。(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。(7)完成该分项工序的平安责任及相应的平安劳保用品费用。(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作3、零星签证计时工60.00元/工日。4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。5、算工程量。第五条：施工技术要求：(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。(二)、乙方代表必需指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。(三)、每道工序必需按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作：(二)、甲方工作：1、为施工协调有关工作关系。2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行质量监督检查。(二)、乙方工作：1、严格执行合同中对工程工期、质量平安的要求，听从施工员及现场管理人员的支配，严格根据施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。2、加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，加强平安、防火、防盗意识。严格要求工人根据建筑工人平安技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。第七条：工程质量验收1、严格根据国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程阅历收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第九条：平安责任：在分项工程单价中10%作为平安设施费和管理费。另签定平安责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时担当给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行修理保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程阅历收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素养低、技术差等缘由达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有作奸犯科行为等，造成全部损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方供应食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。6、由于乙方缘由无故停工，每次惩罚款20xx元以上。第十一条 其它：1、工程外包工人员管理方法作为本合