2022年精选建筑合同合集七篇.docx

2022年精选建筑合同合集七篇精选建筑合同合集七篇在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我帮大家整理的建筑合同7篇，欢迎阅读与保藏。建筑合同 篇1为确保龙湖新城1#楼工程顺当进展，确保工期，本着双方互惠互利的原则，经甲乙双方协商，现把龙湖新城1#楼钢筋绑扎承包给乙方。甲方：乙方：一、承包范围：龙湖新城1#楼工程钢筋绑扎二、工作内容：钢筋工后台提料单交给乙方制作班，制作班进行文字标注后交给绑扎班。绑扎班以图纸设计进行钢筋搭配，要做到精确无误。如提料过程中对现场钢筋型号不全的，需提前七天报公司材料科，要有材料科安排报表。在浇筑过程中，绑扎工必需协作混工看管钢筋是否位移，如有位移现象要刚好更改，做到钢筋不位移、不变形。三、质量要求：根据本工程图设计要求进行施工。如在提料过中，钢筋尺寸不够，加班工要对乙方所提材料单进行核对，核对确认乙方供应材料单尺寸有误的，乙方要照价赔本公司奢侈的材料。四、承包价格：根据图纸所设计建筑面积计算，14元/平米（此价格包括工人伙食费、住宿费）。五、工程进度要求：本工程在施中乙方要紧密协作各工总人员，自行支配劳动力，确保工期不得有误。如有延误工期一天，甲方要对乙方经济罚款1000元。六、平安生产：全部现场工作人员必需配带平安帽，严禁违章作业，严禁野蛮施工。七、质量验收：钢筋绑扎过程中对每道完成的工序要进行自检，经班组验收后通知甲方负责人进行互检，确认无误后由公司通知监理进行验收。八、付款方式：本工程二层封顶后甲方支付乙方一层工程款，三层以上每层付一次工程款。主体结束后二十天付清全部剩余工程款以上条款望甲乙双方各自遵照，各负其职。本协议一式两份，经双方签字后生效。甲方：乙方：年月日：建筑合同 篇2甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑总面积约 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采纳包工包料方式承包。甲方供应建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。四、付款方式本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总额_元的_%一次拨给乙方备料及施工费。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的_%的尾款，待工程竣工验收后全部付清。五、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。六、留意平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。七、工期要求主体工程工期为*个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在*年*月*日前完成主体工程，完工时间不能超过*天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。八、质量保修期乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，组织施工，要求全部工程达到合格标准；屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：建筑合同 篇3房屋属违章建筑物，对此订立的租赁合同无效。城市房地产管理法、城市房屋租赁管理方法和广东省城镇房屋租赁条例，对此都有了明确的规定，本是无庸置疑的。现实中，农村集体收入很大一部分是靠这种违章建筑出租获得的，村民的分红也就靠这一块。不幸的是许多外商赚足了钱后，有的长期拖欠租金，有的逃跑了，有的甚至留下一身债务要村集体来背。这种现状目前较突出，起诉到法院，法院又无法依法予以爱护，村民怨气大。法院现在处于一种两难境地。一方面要依法办案，不能明知是违章建筑出租，也赐予爱护。另一方面，法院作为地方经济秩序和社会稳定的维护者，又不忍看到村民受到巨大的经济损失，而且因为法院的依法办案导致村民对法院工作的误会，是任何法院领导都不愿看到的。对类似这样的违章建筑出租问题，我们在审判实践中原委应如何处理，是困扰基层法院法官的一大难题。对违章建筑出租案件如何处理，有多种观点。一是认为租金可以适当爱护。即首先认定违章建筑出租是非法的，租赁合同无效，但实际已租用房屋或场地，本着实事求是的原则，仍应赐予肯定的补偿，因为租赁合同的无效不象其他买卖合同，可以返还，租赁是一种行为合同，没法返还。在计算补偿费时按房管部门评定的租金标准计算。房地产律师认为，不管采纳何种计算方法，只要对租金予以了支持，就是等于承认了违章建筑出租的合法性，与认定违章建筑出租是非法的前提相冲突。二是认为，对于违章建筑出租的非法所得应依照民法通则第134条第3款的规定对非法活动的所得予以收缴，以惩处乱建乱租，冲击、扰乱正常的房屋租赁市场的行为。站在村民的角度来看，违章建设的厂房、工棚出租的租金不能通过合法途径收回来，感情上是很难接受的。但早知如此何必当时，违法乱建的后果不是不知道的，只是在利益的驱动下冒险而已。同时，要指责的是我们的有关政府职能部门的失职、失察和纵容。假如政府职能部门对农村的违章建筑加大监督、惩罚力度，信任不会造成今日的尬尴局面。我们认为，对违章建筑的非法所得应予以依法收缴。这是法律的要求，也是规范房屋建筑、租赁市场的须要，这个代价迟早要有人来付出。更严格地说，行政执法部门没有对这种违章建设行为进行惩罚，已是很照看农村经济发展了。其实，这样的光收房租、坐吃山空的经济发展是没有多大价值的。建筑合同 篇4发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保法及相关法律、法规的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点和本工程的详细状况，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，达成如下协议，共同遵守。一、概况1、项目地址：2、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。3、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。4、预算价款：￥_元，大写(人民币)：_(详见工程报价表)经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。建筑装饰工程施工合同二、关于材料供应的约定：1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的'材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件三乙方供应材料单。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的项目装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。3、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定：甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、 合同一经签订，甲方即付乙方总工程款计 前付总工程款 %计 元;剩余工程验收合格后一次性付清。增项部分应在签定增项工程单时一次性付清。2、工程结算：按现场实际施工工程量。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、乙方工作：(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式：1、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁，人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：1. _2. _3. _4. _5. _十一、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_托付代理人：_法定代表人：_住址：_地址：_电话：_电话：_邮编：_邮编：_签订日期：_ 年 _月 _日签订地点：_建筑合同 篇5发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议。第一条 工程项目1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南3、工程内容：4、工程质量： 一次性验收合格5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包)6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。7、结算面积：约 平方米。8、总造价：9、工期：每栋楼的起先施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 质量标准1、乙方必需根据国家和山东省有关质量标准供应合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准外墙涂料技术规程和规范青岛市有关职能部门颁布的标准要求。2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。根据国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应根据青岛市住宅工程质量通病防治技术规程施工。3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，根据现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权干脆从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。4、涂料颜色：乙方应按甲方供应的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。第三条 工程质量：1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异样现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。3、乙方应供应外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、运用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任。工程管理1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业安排，进行施工组织设计，工期限制，确保实现质量目标。2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，听从领导。3、乙方必需对承包工程现场进行成品爱护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。平安生产：1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。4、对于乙方在施工中的平安隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。工期延误：对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法接着履行的。2、甲方同意工期顺延的其他状况。若非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。工程保修：乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。付款方式：1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。3、工程竣工后，乙方应刚好整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供应工程款运用安排，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否则甲方有权拒付。5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。第四条 工程保修1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。3、保修项目内容及范围3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚好到达现场并支配修理。如乙方不能刚好支配修理，甲方有权支配第三方单位进场修理。第三方修理单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。3.4成品爱护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。第五条 施工条件总包方应向乙方供应以下必要的施工条件：1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。2、保温墙面四周的障碍物及油污等应清除干净，不阻碍施工。3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平第六条 施工管理项目总包方责任：1、组织对乙方施工方案的审定。2、依据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺当执行。5、主动协作乙方施工，负责协调施工现场人员管理，刚好对须隐藏验收部位进行验收。工程承包方责任：1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。2、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安教化，实行防患措施，施工平安管理严格根据有关文件规定执行，确保施工平安和第三者平安，因乙方缘由造成的平安伤亡责任事故，有乙方担当全部责任，并担当甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。3、刚好清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，假如被执法部门查到，造成的责任及惩罚有乙方担当。4、乙方必需听从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不根据工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。6、乙方缘由在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应担当甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。7、遵守工地平安文明施工规定，能够接受因违反规定所赐予的惩罚。8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整齐。9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。第七条 违约责任任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方担当责任和赔偿。补充条款：1、工程所用材料必需符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并刚好供应合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。3、综合价格均为含税价格，如无需供应发票时，综合价格下浮6%。4、乙方必需独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行担当由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方担当。5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责刚好清理、外运至施工场外。第八条 其他事宜本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。若再增加工程项目，内容相同的接着延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。甲方：(公章)法人代表：托付代理人：电话：签定日期： 年 月 日乙方：(公章) 法人代表： 托付代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日建筑合同 篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同范本法及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况11工程名称：12工程地点：13承包范围：14承包方式：15工期：本工程自年月日至 年月日15工程质量：16合同范本价款（人民币大写）：第2条 甲方工作21 开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。22向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。23办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。24指派为甲方驻工地代表，负责合同范本履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。25托付监理公司进行工程监理，监理公司任命在监理合同范本中应明确，并将合同范本副本交乙方 份。26负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。27如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。28协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工程31开工前天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。（或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。32开工前 天供应施工方案和进度安排，以后按月、周供应月、周进度安排。33指派为乙方驻工地代表，负责合同范本履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。34严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。35遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。36施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。37施工垃圾集中到甲方指定地点。38工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行爱护。39乙方必需遵守甲方现场施工管理条例。第4条 关于工期的约定41甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。42在4。1条件下，本工程合同范本施工期约定为 工作日。43本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算44因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。45因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。46因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定51本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。52本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。53甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。54由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。55由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。56工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定61双方商定本合同范本价款采纳第种。A、固定价格 B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）62本合同范本生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 付款进度 付款百分比金额1 人民币：元（￥： ）2 人民币： 元（￥： ）3 人民币： ）63工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在竣工后 天内，结清工程总价 %尾款。第7条 关于材料供应的约定71本工程乙方负责选购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。72凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定81方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。82乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。83由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。83由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济扣失。第9条 工程停建或缓建91由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同范本不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。92甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的费用，并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。93已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第10条 嘉奖和违约责任101由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同范本约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。102由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。103乙方根据甲方的要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同范本5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元作为嘉奖。104乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。105甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失，应照价赔偿。106未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。107未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。108因一方缘由，合同范本无法接着履行时，应通知对方，办理合同范本终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第11条 保修111本合同范本保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容。112因不行抗力，人为损坏及运用期自然折旧等缘由，不包含在保修范围内。113甲方应在保修期满后%保修金退还乙方。第12条 争议或纠纷处理121本合同范本在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。122当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则131本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。132本合同范本正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。 133本合同范本履行完成后自动终止。134附件资料甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：授权代表（签字）：单位地址：电话：传真：开户银行：户名：帐号：年 月 日法定代表人： 授权代表（签字）： 单位地址： 电话： 传真： 开户银行： 户名： 帐号： 年 月 日建筑合同 篇7工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：_年_月_日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人托付设计人担当_工业厂房工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程）285000000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：详细设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门供应的设计要点15设计托付书及设计要求16工程地质勘察报告1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后_日内其次次付费75%单体全套施工图出图后五天，内第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同