2022年施工合同范文锦集六篇.docx

2022年施工合同范文锦集六篇施工合同范文锦集六篇在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我细心整理的施工合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、上海市爱护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3、41%)：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。2、本工程由_方设计，施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火的约定：甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、乙方工作：(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：1._2._3._十一、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_托付代理人：_ 法定代表人：_住址：_ 地址：_电话：_ 电话：_邮编：_ 邮编：_签订日期：_年_月_日签订地点：_施工合同 篇2发包单位：社会福利服务中心（以下简称：甲方）承包人：建筑工程有限公司（以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程合同法及其他有关法律、法规和规章，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装（详见工程预算书）。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期为：20xx年5月25日，竣工日期为：20xx年6月5日。2、乙方必需听从和执行甲方支配。四、质量标准：本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。如质量未达到合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。2、依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后（自工程竣工之日起计）10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，托付人与询问人之间应当协商解决；如未能达成一样，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或托付代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同订立时间：20xx年5月xx日。4、签订地点：施工合同 篇3发包方（甲方）：_联系人：_承包方（乙方）：_联系人：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围：_1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_1.7 合同价款（人民币大写）：_其次条 甲方工作2.1 开工前7天，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电信等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责担当四周建筑物及装修结构或设备管线、古树名木、绿地等不受损坏的爱护费用。2.4 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 进行现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj73-1991）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj300-1998）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其验及返工费用由乙方担当，但工期应予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲主应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采纳第（3）种：（1）固定价格。（2）固定价格，加（_ %）包干风险系数计算。（3）可调价格。根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。支付次数支付时间支付金额占总金额（%）第一次开工后7日10其次次工程过半40第三次验收合格456.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在两天内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量总是或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由于乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1 施工设计及施工工艺做法，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方负责部分违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的.一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条 嘉奖和违约责任9.1 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的缩写拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3 乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5 甲方未经办理任何手续，乙主擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，或向人民法院起诉）。第十一条 其他约定第十二条 附则12.1 本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。12.3 本合同履行完成后自动终止。（1）施工图纸或作法说明；（2）工程项目一览表；（3）工程预算书；（4）甲方供应货物清单；（5）会议纪要；（6）设计变更；（7）其他。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_代理人：_ 代理人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户银行：_ 开户银行：_户名：_ 户名：_账号：_ 账号：_年_月_日 _年_月_施工合同 篇4答题须知：1、本卷满分20分。2、答完题后，请肯定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成果。3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、某工程的大型设备通过国际招标采纳国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。A、承包总体工程设计的设计单位 B、发包人C、监理工程师 D、设备安装承包商2、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人)不协作，给乙承包人造成了肯定的损失，该损失应当由（ ）担当。A、乙承包人 B、发包人C、甲承包人D、工程师3、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改安排。承包人提交修改后的进度安排竣工时间为第22个月，工程师考虑该安排反映了承包人的实际实力，认可了修改的安排。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。A、延误1个月竣工赔偿 B、提前1个月竣工嘉奖C、不追究延误竣工责任，也不赐予嘉奖 D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后干脆交承包人的仓库保管员保管，施工运用时发觉部分玻璃损坏，则应由（ ）。A、保管员负责赔偿损失 B、发包人担当损失责任C、承包人负责赔偿损失 D、发包人与承包人共同担当损失责任5、为了保证工程质量，对发包人选购的大宗建筑材料用于施工前，须要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。A、承包人负责检验工作，发包人担当检验费用C、发包人负责检验工作，并担当检验费用 B、承包人负责检验工作，并担当检验费用 D、发包人负责检验工作，承包人担当检验费用其次题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。A、办理施工许可证B、供应工程进度安排C、确定坐标限制点D、做好施工现场地下管线的爱护工作E、协调处理施工现场四周地下管线的爱护工作2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，假如施工任务没有在合同约定的期限内完成，则拖延履行合同期间发生的风险事务，（ ）。A、不免除拖延履行方的相应责任B、双方的风险责任均不免除C、假如是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的持续D、假如是发包人办理的工程险，因承包人缘由不能按期竣工，承包人自费办理保险的持续手续E、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担3、采纳FIDIC施工合同条件的工程，进度安排的内容一般包括（ ）等。A、施工工程的安排进度B、分包商在施工阶段的支配C、重要检查检验的次序和时间D、保证安排实施的说明文件E、滞后于进度安排的责任4、采纳FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。A、对合同中任何工程量的变更B、工程任何部分标高的变更C、变更已认可的承包商施工时间和依次支配D、删减部分约定的承包工作交给其他人完成E、变更违约责任的担当方式5、在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事务包括（ ）等。A、不行预见的外界条件B、施工中遇到文物和古迹C、异样不利的气候条件D、业主或其他承包人的干扰E、后续法规的调整第三题、推断题（每题1分，5道题共5分）1、某工程的大型设备通过国际招标采纳国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由发包人进行审查认可。正确 错误2、为了保证工程质量，对发包人选购的大宗建筑材料用于施工前，须要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由承包人负责检验工作，发包人担当检验费用。正确 错误3、假如施工单位项目经理由于工作失误导致选购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求施工单位担当责任。正确 错误4、依据施工合同示范文本规定，因承包人的缘由不能按期开工，应经工程师批准后推迟开工日期。正确 错误5、施工中须要运用专利技术及特别工艺时，根据施工合同示范文本的规定，假如是发包人要求运用，由发包人办理相应手续，发包人担当相应费用。正确 错误施工合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校_厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合本工程详细状况，经双方协商一样，签订本合同：一、建设项目：_厕所施工。二、建筑地点：_。三、承包方式：甲方采纳_的方式承包给乙方，乙方不得另行转包给他人。四、工程造价：_元。五、工程建筑要求：（一）乙方在施工过程中必需严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。全部建筑材料必需符合国家标准，建筑质量必需达到合格以上。（二）工期：本工程工期为_天。六、甲方权利与义务：（一）甲方做好施工前打算工作，不影响乙方施工。（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。（三）甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的，甲方有权责成乙方进行更换，对不满足的地方进行返工。七、乙方责任：（一）乙方必需贯彻实施好平安施工条例，提高平安责任感，解除担心全隐患，留意施工平安。乙方在施工中出现平安事故由乙方负责，与甲方不负任何责任。（二）乙方开工前必需砌好符合学校平安的围墙，严禁机动车辆上学时间运输材料，确保学生人生平安。（三）乙方必需有人_个小时看管工地，留意用电平安，严禁学生进入工地。（四）乙方要恳切接受甲方的指导和监督、主动协作甲方做好学校的平安工作。（五）若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题，乙方必需无条件返工，其返工费用由乙方负责。八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向_仲裁委员会申请仲裁或向_人民法院提起诉讼。九、本协议一式_份，双方签字生效，甲乙双方各执_份。且每份法律效力相同。甲方（盖章）：签署时间：_年_月_日乙方（签字）：签署时间：_年_月_日施工合同 篇6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例，为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。一 、项目名称：二 、项目地点：三 、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。四、工程总价：本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。合计人民币 元整( 元)。五.承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工，包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好平安生产，严禁违章作业，施工过程中发生平安事故由乙方负责，甲方不担当任何责任。六，施工期限：自本合同签订之日起 天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付 万的工程款，余款工程的第 一次工程款到后付清。八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。九、 本合同一式二份，甲乙各执一份。自签订之日生效。甲方：法定代表人：年 月 日乙方乙方代表：年 月 日第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页