2022年精选建筑合同范文锦集7篇.docx

2022年精选建筑合同范文锦集7篇精选建筑合同范文锦集7篇随着人们法律观念的日益增加，越来越多事情须要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我为大家整理的建筑合同7篇，欢迎大家共享。建筑合同 篇1发包方(甲)承包方(乙)经甲乙双方协商.一样同意签订本合同(如下):第一条:工程概况1、工程名称2、施工地点其次条：承包内容及方式1、承包工作内容及范围：2、承包方式：第三条：工期1、开工日期月2、完工日期月日第四条：合同价款承包工程总造价 元。第五条：质量及技术标准质量 技术标准必需符合现行协议。第六条：变更工程如有变更，按变更项目及变更工程量另行签订变更协议。第七条：结算程序和工程款支付1、工程施工过程中，甲方首先支付生活费。2、工程验收合格后，支付70%。3、工程整体交工后支付20%，扣10%为保修金，保修期满后，扣除保修其间因乙方缘由发生的修理费，剩余保修金一次性支付给乙方。第八第：平安施工施工期间不得发生任何平安事故，如失火、人员伤亡等。一经发生，乙方负全部责任，包括法律责任、经济责任、连带责任。第九条：工程保修自竣工验收合格之日计算，保修一年，本工程的保修期为 年 月日至月日。第十条：权力和义务1、甲方派驻项目管理人员负责质量监控，负责组织协调工作，甲方有权力要求乙方按期完工。2、乙方必需按施工图纸说明施工，如有合理地建议应征得甲方管理人员同意。3、在甲方支付工程款后，乙方要公正合理的支付工人工资，不得引发纠纷。4、乙方应注意材料的合理利用。第十一条：违约责任1、乙方在合同约定进场时间内，未进场开工的及中途无故撤走人员从而延误工程进展，甲方有权终终止合同，并有权拒付未领取的工程款，且有权索赔。2、因乙方责任造成质量事故和工期延误，每延迟一天乙方支付违约罚款 元，乙方要担当一切由此而造成的损失，质量未达标准的罚 元。3、出现重大事故的，处以重罚。4、材料奢侈严峻处以重罚。5002000元。5、材料摆放整齐，每日下班后材料要入库，且每日下班后要清理卫生。如有不听从管理者，罚款100500元。第十二条：合同的生效和终止经双方法定或托付代理人签字后，即刻生效。在完成工作内容，保修期满后终止。本合同一式三份(甲乙双方各一份，项目负责人一份)。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2工程名称：_工程地点：_合同编号：_(由设计人编填)设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0_年_月发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条设计依据2.1发包人给设计人的托付书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采纳的主要技术标准是：_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及托付书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(依据行业特点填写)_第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间_第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间_第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。8.2设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计_万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。8.3双方托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。建筑合同 篇3摘 要：法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分，能够有效的提高合同的管理效率，进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场经济的发展和完善，建筑企业作为专业性很强的经营性法人，在对内经营管理和对外经济业务往来中，涉及法律的事务不断增多，且日趋困难。基于此，本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深化的探讨，以期提高合同管理的水平。关键词：建筑企业；施工合同；法律风险；管理随着我国市场经济的发展，法制环境不断的完善，建筑行业在飞速发展的过程中，也暴露出来了很多的问题，尤其是法律方面的问题。建筑企业普遍实行事后救济的法律风险防范手段，有将法律风险的有效限制融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍，分析了建设工程施工合同法律风险特点，施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程，并提出了建筑企业施工合同法律风险应对措施。1施工合同法律风险和风险管理定义1。1法律风险的定义企业法律风险管理指南将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同约定，由于企业外部环境及其改变，或企业及其利益相关者的作为或不作为，对企业目标产生的影响。企业法律风险管理指南对法律风险的定义主要包括三方面：第一，在风险的定义上结合法律的特性，指出企业法律风险是一种可能性；其次，企业法律风险会影响企业目标的实现；第三，指出法律风险产生的缘由来源于外部环境改变或利益相关者作为或不作为。从整体来看，该定义对法律风险做了较为全面的阐述。1。2风险管理的含义上世纪风险管理的思想起先萌芽，梅尔和赫奇斯合著的企业风险管理论中明确的记载风险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的发展过程中，内部审计与限制理论的演进和发展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式，对风险实施有效限制和妥当处理损失的过程。2建设工程施工合同风险管理分析2。1工程施工合同法律风险特点建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面：第一，可预料性。尽管风险管理具有肯定的不确定性，但是法律风险具有肯定的特别性，因为施工合同的双方主要是业主与施工单位，很简单锁定合同的主体；其次，客观性。建筑企业作为一个营利性组织，其开展项目建设，就不行避开的会与他人建立合同法律关系，而风险是不以人的意志为转移的，客观存在的，故在合同整个存续阶段，合同法律风险无处不在；第三，长期性，一个建设工程从项目立项到交付运用，经验了较长的周期，进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最终的终止合同具有长期性，合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中，因此这就表明对于建设工程施工合同的管理、防范也具有长期性；第四，专业性。推断企业的行为或者事务是否会引发法律风险，以及法律风险爆发所造成的后果严峻程度，都依靠于人员对法律学问的驾驭程度和所积累的法律实践阅历。同样法律风险的化解也须要很强的专业实力，解决方案的设计、实施步骤的先后依次，都须要法律专业人士的指导，否则有可能造成不行逆的后果。2。2施工合同管理流程分析结合建设工程的施工特点，将施工合同管理流程主要分为三个阶段：合同订立阶段，合同的履行阶段，合同履行后的管理阶段，如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署，并将合同分送到相关的管理部门；合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序；合同履行后管理阶段，包括合同归档保管、执行状况评价等程序。2。3建筑企业施工合同法律风险管理流程风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序，并结合我国企业法律风险管理的实践阅历编制，将其中的问题进行分类总结。依据风险管理的流程，结合建筑企业施工合同法律风险管理须要解决的问题，将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为：法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈，如图2所示。通过评估风险管理的详细过程，对法律管理进行相应的调整，实施动态的管理，为企业建立一个完善的法律风险管理体系。3建筑企业施工合同法律风险应对3。1施工合同法律风险限制风险限制是指企业通过实行肯定的措施，降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失，将风险限制在企业可承受范围之内。风险回避是全部风险应对方法中最消极的处理方式，主要是指企业依据自身风险承受实力，主动放弃风险或是调整某项确定的风险处理方式，通过放弃某项活动来避开活动带来的风险。企业实行风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会，同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理，使企业丢失发展的机会。3。2施工合同法律风险转移风险转移是指企业将自己不能担当或是不愿担当的法律风险通过合同约定、保险等方式转移给其他的单位或个人，与规避风险中的放弃或中止某项活动不同，施工合同法律风险转移是将某项活动所担当的风险转移给第三方，间接降低企业损失的频率和削减损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。3。3施工合同法律风险自留风险自留是指企业自己担当因风险事务所造成的损失。风险自留有主动与被动自留，有安排与无安排自留。企业在识别衡量风险的基础上，对可能存在的风险进行分析推断后，对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险，实行主动安排性的自留，自己担当风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失，被动的担当法律风险后果。结束语建筑施工合同涉及的受益主体较多，导致合同履行期间存在较多的法律风险，因此，要充分的相识合同法律风险管理的特点，并熟识风险管理的'流程，在实行过程中进行管理，方式出现较大的损失。在应对风险过程中，对风险进行具体的分析，合理的应对，提高企业的施工合同法律风险管理水平。参考文献：1杨志冰。建设工程合同法律风险防范探讨D。华中科技高校，20xx。建筑合同 篇4！供货方： （以下简称供方）需货方： （以下简称需方）依据中华人民共和国合同法之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满意建筑工程的须要，约于_年_月_日至_年_月_日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于_吨，规格、品种以工程施工实际状况为准。合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于_ _.二、订价方式：供需双方依据钢筋进场当日_市场同规格行情价每吨加价_元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_%开具，货到场地由需方支配工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准供应建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提前半个月向供方供应需方工程钢材半月到一月内运用安排，作为供方拟定钢材供货安排依据。需方指定 （身份证号码： ，电话： ）为需方货物接收人，负责供方全部到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施工所须要的产品名称、规格、品种和数量具体开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail： ，传真 .接到需方三天内需求清单后，供方应刚好将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应马上电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算（磅差±0.3%），螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。8、供方指定_、_为对账人，（其中一人即可），需方指定_、_为对账人，（其中一人即可）。五、验收方法：1、供方供应每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应当符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必需对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准；初检时发觉问题应在24小时内电话通知供方参加复检，并对到场钢材妥当保管；供方在接到电话通知后48小时内未参加复检视为默许需方提出的异议和处理看法。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方担当。5、钢材到场应先检后用，供方对于需方运用、保管、保养钢材不善造成的全部质量问题、数量问题不担当任何责任。六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满_个月的二天内全额付清上述_吨货款，此后每满_吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。七、有关责任：1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并担当由此产生的一切费用并赔偿供方损失。2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满意需方需求。3、需方须要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知；同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行选购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并担当退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货，逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之_赔付供方，超过一个月，需方应担当逾期支付货款总额_%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之_的违约金，从逾期之日起先计，该违约金不封顶。八、不行抗力：任何一方由于不行抗力（只限于斗争、地震、水灾、火灾、雪灾）的影响造成合同无法履行时，应刚好向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并依据实际状况可部分或全部免予担当违约责任。九、解决合同纠纷的方式：本合同假如发生纠纷，当事人应当刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可向_方所在地人民法院起诉。十、其它条款：双方供应的电话、联系方式必需真实有效，长期处在畅通状态。十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。供货方：（盖章） 需货方：（盖章）法人代表： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇5发包方（甲方）： 劳务分包方（乙方）：为了保证完成工程施工，须要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着同等自愿、公允信用、协商一样的原则，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价 元/m，（其中平安30%，主体55%，粉刷15%）。4、施工期限： 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求：合格。6、平安文明目标：杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采纳固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2、1人工费：2、1、1结构主体：基础下人工协作清土、基础（不包含防水层）、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2、1、2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。2、1、3粉刷：室内抹灰（毛面）、地坪（毛面）、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2、1、4现场平安：按规范规定应当考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护，施工用电按规范防护和维护。2、1、5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2、2施工机械工具费：2、2、1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2、2、2协助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外全部一切大小机具均由乙方自己担当。2、3材料费2、3、1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2、3、2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2、3、3施工用电由甲方供应至一、二级配电柜；即是总配电箱以下全部一切电线机具及其全部配套器具，均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责协作水管安装，材料自备。3、承包内容不含项目及材料：3、1不含项目：电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程（水、电、消防、电梯）门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期 日历天。以甲方要求的限制点为准，因甲方缘由或不行抗拒因素（以甲方签证为准）工期顺延。2、工程质量标准：合格（以质量部门评定的工程质量为准）。3、平安：工程建设大发展，平安责任重如山。乙方必需给每位职工购买人身保险，该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重，均应由乙方自已担当。必需严格按平安施工条例进行施工。假如乙方违犯平安施工条例 ，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责供应乙方工地、材料堆场及其他设施，以满意乙方在施工现场的生产所需场地。2、甲方负责主轴线（限制线）、高层点、技术交底、并向乙方供应所需的施工图三套和施工方案、施工安排、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供应（钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等）及构件的刚好供应和调配。4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点刚好对乙方完成的工程量进行验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方缘由导致的一切冲突实行相应的经济惩罚。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必需对所属人员进行施工平安、遵纪遵守法律、遵守甲方的各种管理制度的教化，签订合同时，必需编制施工人员花名册（一式三份）附后，供应身份证复印件。2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必需在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行支配人员负责工地工作。3、因乙方缘由造成的质量问题，由乙方担当全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量惩罚单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度安排，因乙方缘由造成的工期拖延，由乙方担当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特别岗位的工作人员（电工、电焊工、机械操作工、架子工）必需持有特别工种操作证，禁止无证人员上岗。6、乙方应依据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上，保证连续施工，不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成奢侈。8、乙方应全力协作甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的爱护工作。因爱护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金 万元。11、乙方庆设有专职平安员，乙方人员进行日常平安教化和检查，确保平安生产。12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，禁止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1、1劳务总单价 元/m（建筑面积，基础和顶部分按建筑物落地面积的 %算面积）。1、2设计变更或甲方缘由引起的返工或增减工程量，根据河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进行调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量2、1该工程出±0、00付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80%，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2、2工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2、3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2、4因甲方缘由或其他协作因素造成的停工，甲方应担当乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。 23、劳务企业支付劳务费时，必需编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。4、依据政府规范，甲方不得无故拖欠劳务费，否则应担当一切责任（包括经济责任）。七、文明施工1、为达到合同平安文明目标，乙方人员应听从甲方人员的工作支配，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必需遵遵守法律纪，不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，削减疾病，防止中毒事务发生。4、工地运用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾刚好清运到指定地点。八、事故处理及保险1、依照国家建筑法、劳动法规定，依据政府和建设主管部门要求，发包方工程项目部必需为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时，劳务分包人员马上报告发包方工程项目部，由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并爱护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查，同时按有关法律、法规进行处理，所发生的平安事故均有乙方自己担当，因总承包费中已含总价30%的平安费用，超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。4、事故发生时，双方有责任实行必要的措施，防止或削减损失。九、合同的解除1、具有下列状况之一的，甲方可解除合同：1、1乙方在试用期内发觉不符合录用条件的；1、2乙方不听从甲方的管理和支配，不能保证施工质量、进度，不能保证平安生产、文明施工的；1、3乙方严峻违反甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有下列状况之一的，乙方可解除合同：2、1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的；2、2甲方不能履行合同或违反国家法律、法规，侵扰乙方合同法权益，无故克扣或严峻拖欠劳动工程款的。3、任何一方解除合同时，必需提前十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应担当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工，全部的误工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方担当。十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必需严格履行，任何一方违反本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原则协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算全部手续后失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇6签约方：(简称甲方)(简称乙方)依据合同法的有关规定，在确保施工平安、质量的前提下，将XXXXXX工程钢筋制安工程托付给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、结构模式：框架四、承包方式：各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。五、承包内容：按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条)，此项按每幢每层100元包干。2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、爱护。3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的全部工作5、文明施工：平安帽自理;尊师爱徒;负责材料及工具的堆放整理工作;保证施工场地的整齐。六、工程结算：1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目，单价每吨按270元人民币计取。2、吨位计算数量根据甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。3、电渣压力焊每点1.70元，套筒连接每个8元，闪光对焊每点8元计取。4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。七、工期要求：本钢筋项目基础安装工期为2个日历天，逐层柱安装工期为1个日历天，逐层梁板安装工期为1个半日历天，工期的延误甲方有权对乙方进行经济惩罚，每延误一天罚款人民币贰仟元整。八、质量与验收1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方缘由工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方担当违约责任。争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安肯定要达到优质，制安项目为不奖不罚。2、乙方应仔细根据标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收供应便利条件。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格。如整改造成工期延误，乙方必需担当甲方对乙方的经济惩罚，并担当因返工所造成的原材料损失。3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、担当由自身缘由导致返工、修改的费用。4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不刚好整改，甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍担当。因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当。九、双方责任(一)甲方责任：1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本限制和资金管理。2、负责施工生产、技术、质量、平安等全面管理，负责图纸自审。参与图纸会审，制定施工组织设计并实行。3、负责施工技术与平安交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量平安指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案。4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。5、向乙方供应各幢楼的一套设计施工图。6、甲方供应一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用200元/月，此费用在工程款中扣回。7、甲方委派为现场代表，负责落实日常施工管理工作。(二)乙方责任：1、遵纪遵守法律，遵守甲方的规章制度，听从甲方管理人员指挥和基监督，特殊对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必需坚决接受执行。2、严格根据施工验收规范、质量验标准、平安操作规程进行施工，接受施工技术平安交底，仔细做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量平安关。3、应主动协作甲方进行平安生产的宣扬教化工作，负责贯彻执行和日常检查平安生产措施的落实。如出现各种平安事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责担当，与甲方一概无关。4、做好安排生育地宣扬工作，并担当由于自身违反计生工作造成的经济责任。5、乙方应提前10天向甲方供应各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料，若发觉乙方奢侈或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款壹仟元，应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹支配，不得有钢筋奢侈的现象，若发觉有钢材不按最优化的统筹配料而造成的奢侈，甲方有权按奢侈钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。6、乙方负责自身的暂设。7、乙方必需刚好发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据。若发觉乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。8、乙方应仔细执行平安生产操作规程与甲方制订的有关平安规章制度，常常教化工人留意施工平安与防火，不得运用三炉(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒，违者没收炉具并处以罚款500元。9、教化工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等，违者每次罚款200元，班组长罚款5000元。且甲方有权更换班组。10、甲方供应的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组担当并在承包的工程款内扣除。11、劳务管理：凡乙方全部劳务人员都应执个人身份证和照片刚好到项目部签订劳务合同，违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调整费)，费用由乙方支付，女同志还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均200元罚款，并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。12、乙方委派先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜。十、机械、工具管理1、井架:由甲方供应，其操作、修理由甲方负责。2、甲方仅供应每幢楼一台二级箱供乙方运用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。3、平安帽、平安带、雨具等由乙方自行负责。4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及供应身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。5、除井架外，全部制安的设备、工具由乙方负责到位。6