2022年实用的施工合同集合八篇.docx

2022年实用的施工合同集合八篇好用的施工合同集合八篇在人们越来越信任法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我为大家收集的施工合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方：余干县长春藤投资管理询问有限公司乙方：张新平张先春程朝红甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合别墅建设的实际状况，经过协商，达成如下协议：一、工程概况：1、甲方拟在鄱阳县白沙洲乡竹溪三岛建立一百二十幢别墅。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其中拾幢别墅建筑工程承包给乙方进行施工建设，工程从20xx年01月30日起先动工，至20xx年09年30日竣工；别墅建设采纳费用形式：按江西省上饶市相关工程最近定额三类取费，下浮五个点，人工费、材料费按当前市场价格补差，甲方保证乙方利润至少百分之二十，以实际利润结算，利润不足百分之二十则补足至百分之二十。乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工，乙方不担当税金，不负责制定资料。2、乙方负责别墅建筑时所需的设施和材料的供应及相关人员的配备；别墅建筑总面积以实际测量为准。3、付款方式：一层框架完工，付总工程量款项的20%；二层框架完工，付总工程量款项的20%；三层框架封顶，付总工程款项的20%；整体砌砖完毕，付总工程量款项的20%。待工程完工后，经甲方验收合格，付清总工程款的95%（含前四批支付的工程款）。余款作为质量保证金在工程完工满一年后支付。如款项不能刚好到位。施工合同 篇2甲方：乙方：本着同等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容： 空调、暖气管道预埋施工二、工程地点： 济南欧亚大观商都工程部三、平安：在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。五、乙方应仔细根据标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日施工合同 篇3发包方(甲方)：承包方(已方)：经双方协商，甲方将通渭路小学田园农庄教化基地绿化施工工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点兰州市城关区通渭路小学。2、工程总造价：_万元(大写)。(注：可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格标准。4、开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后，尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度安排。5、工程款支付甲乙双方签订合同，施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元，大写：。6、工程质量(1)所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)栽植后刚好封堰浇透水;(2)刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;(3)苗木要刚好防治病虫害;(4)苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物;(5)苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：(1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任：(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。(2)乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的.，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_施工合同 篇5乙方：甲方现将外墙涂料工程托付乙方施工，双方应遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程；三、承包方式：包工包料包质量，包质量_年以上四、工程内容：粉刷外墙五、工程材料：本工程运用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必需经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入运用。六、工程造价：1、本工程外墙涂料综合单价 元平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。2、面积：按实际施工面积计算。3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，XX全部的工程款（扣除5%的质量保证金）。4 、工程款支付：工程起先预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，_年后XX。七 、工程质量1、乙方在施工时必需严格根据现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范G7391细心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有削减施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必需对外墙基底进行清理，如发觉有裂缝必需先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求：（1）、修整基面时，必需细心留意修补，休整处接着要肯定平整，与原基面胶接要牢固。（2）、乙方在施工过程中，必需做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一样，细部构造工艺要细致，符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任（1）、在施工前向乙方供应施工图纸及相关资料。（2）、供应进行施工的场地及库房（不负责看护）。（3）、供应水源、电源。（4）、协作乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责任（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。（2）、按施工平安规定实行预防事故的措施，确保施工平安和第三者的平安。（3）、管理维护现场清洁，刚好清除垃圾和不用的临时设施。（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责返修。（5）、如发生平安问题，一切责任由乙方全部担当九、违约责任1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方担当。十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行修理，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行修理，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未刚好修理所带来的一切损失均由乙方担当。十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方_年_月_日年_月_日施工合同 篇6甲方：XXX等3家乙方：XXX甲、乙双方于20xx年10月4日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至20xx年3月12日截止，完成了部分工程量，现由于多种缘由双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切全部费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方担当，甲方不担当任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。甲方： 乙方：调解人：年月 日施工合同 篇7甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1 工程地点：XX。2 工程内容：总建筑面积 平方米。3 承包范围;装饰装修人工费用;4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。其次条;合同价款1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。3、装修装饰工程完成80%，甲方其次次支付费用40%，￥：。4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。第三条;甲方责任1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5 保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供应1 装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。3 凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1 发包人供应确认的图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。3 由于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应担当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必需经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1 由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2 由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3 承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责。5 承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。6 未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_ 承包方(盖章)：_发包方电话 承包方电话_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8托给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：武汉×××绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于武汉×××，绿地总面积为×又平方米。三、工程内容：1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)；3工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算)；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币××元整，一次性包干。五、付款方式：1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；作。3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日竣工。七、甲方托付×××，乙方指派×××负责施工现场的管理协调工八、其他约定。九、本合同一式×份，甲乙双方各执义份，图纸预算各×份。甲方：法定代表联系人：日期：乙方：法定代表联系人：日期：第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页