2022年工程工程合同模板合集五篇.docx

2022年工程工程合同模板合集五篇工程工程合同模板合集五篇随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不行忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我细心整理的工程工程合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。工程工程合同 篇1甲方（发包方）：乙方（承包方）：地址：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循同等、自愿 、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 建设工程2、工程地点：3、资金来源：4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采纳包工包料方式由乙方承建。2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，担当本工程基础、结构主体工程施工。（2）砌体部分：乙方按甲方供应设计图纸担当一层车库、电梯间、楼梯间墙体。担当二至八层全部外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采纳180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当一层轴车库门、入户门施工：担当二至八层全部外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采纳闽凯铝合金，门采纳奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采纳水泥砂浆粉刷。（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当套内照明部分预埋管埋设，担当水、电到户（到配电箱、水表箱）。（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中假如基础不牢固，由甲方另行计价。（9）外墙架：由乙方来定。（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。三、合同期限本工程合同工期总日历天数 天，即开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/）。六、工程质量和技术要求l、乙方必需严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度安排。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关限制措施的状况。3、工程建设运用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可运用。乙方需供应原材料的产品。4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验供应便利条件。全部分部、分项工程必需由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并刚好做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐藏未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐藏，甲方有权要求复验，由此产生的全部费用由乙方自行担当。5、本工程施工前，甲方必需保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。七、平安施工在施工期间，乙方应遵守平安生产的有关规定；严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。乙方必需办理好有关的保险业务，参加工程建设的施工人员必需投保人身意外损害险。因乙方实行平安措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方担当。八、工程变更工程原设计须要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位供应变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方担当，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增加，奢侈或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。九、工程竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告供应完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。十、工程价款的支付与结算1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方刚好付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方刚好付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方刚好付给乙方工程进度款391000元整。2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按中华人民共和国合同法其次百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。十一、违约责任1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方担当违约责任。2、因甲方缘由造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方缘由造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此担当相应的经济责任。若遇有人力不行抗拒的自然灾难而发生的损失，按国家有关规定处理。十二、合同争议解决方法合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。十三、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一样并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。5、主楼全部完工后，三个月内甲方无实力支付工程款时，甲方必需以楼房三层和五层抵押给乙方。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）单位账户名称： 单位账户名称：开户银行：开户银行：账号： 账号：签订时间： 年月日工程工程合同 篇2建设单位(以下简称甲方)：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_拆迁户(以下简称乙方)：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_依据_建筑安装工程的建设须要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_年_月_日以前为乙方支配住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看)。其次条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_等_人一样签字同意_作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不行抗力缘由不能按时搬迁，时间顺延，但必需告知甲方状况。第七条其他约定：_.本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，交_市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。建设(甲方)：_(公章) 拆迁户(乙方)：_(公章)代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇3甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守履行。1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范1.1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。1.2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范;以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2.合同文件组成及说明依次2.1 合同条款及合同附件2.2 补充合同(协议)书2.3 中标通知书、投标书及其附件2.4 标准、规范及有关技术文件2.5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2.6 施工图纸及设计要求2.7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2.8 有关会议纪要2.9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3.资质验证：乙方资质状况(具体填写)3.1 资质证书号码：_3.2 资质许可范围：_3.3 发证机关：_3.4 复审有效期：_3.5 甲方查验原件的人员刚好间：_3.6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人托付书”复印件。3.7 应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4.工程概况4.1 工程名称：_4.2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。(不须要)4.3 工程地址：_4.4 工程规模：建筑面积：_平方米;层数：_层4.5 设计生产实力：_5.工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6.承包方式：劳务作业施工承包7.工程期限7.1 合同开工日期：_年_月_日7.2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天(含全部节假日在内)完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段限制点：7.2.1 于_年_月_日之前，完成_7.2.2 于_年_月_日之前，完成_7.2.3 于_年_月_日之前，完成_7.2.4 于_年_月_日之前，完成_7.3 实际完工日期：乙方完成全部工程等全部合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。7.4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9.工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：9.1 因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。9.2 重大设计变更(扩大规模、变更结构、提高标准)且非乙方缘由所致者。9.3 甲方变更安排且非乙方缘由所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。9.4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。9.5 因甲供物资供应缘由且非乙方错报、迟报、漏报物资需用安排所致者。9.6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主缘由应明确，以上缘由应有书面的文件资料。非以上缘由不能按期完成或推迟阶段限制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款，乙方还应担当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10.质量等级乙方必需按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格根据有关工程质量标准、工程质量限制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必需达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必需达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目，乙方必需确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。(质量标准应明确)11.合同价款11.1 合同造价暂定为人民币_元(大写_元)，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。(应采纳多种形式，如：固定总价、综合单价等)11.2 签约后，根据本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何缘由，双方均不做任何调整。12.图纸和技术资料12.1 图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方供应与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套，其中一套为竣工资料用)，或按以下期限分期供应一式一套：_年_月_日之前供应图纸;12.2 资料：设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。13.甲方驻工地代表：姓名_;身份证号码_14.乙方驻工地代表：姓名_;身份证号码_15.甲方工作15.1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹支配交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。15.2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工安排、物资需用量安排;统一制定各项管理指标。15.3 组织编制施工打算安排，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方担当)。应依据项目特点而定。15.4 负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐藏工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，刚好组织检查和完工认定。15.5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。15.6 统一向业主办理以下事宜：15.6.1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;15.6.2 书面及现场交验水准点和坐标限制点;15.6.3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;15.6.4 施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木等爱护工作的协调与处理。16.乙方工作16.1 听从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场;根据甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整齐卫生。按施工须要供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏并负责平安保卫。16.2 在施工的全过程中，乙方必需按甲方要求和工程须要组织具有相应资格证件的娴熟工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、平安、文明施工等各项管理指标。16.3 严格根据设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，刚好根据有关标准和规范进行自检，刚好做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必需分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。16.4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等管理规定。做好施工场地四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地旁边之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等爱护工作。如有损坏、破坏时，由乙方担当一切经济损失及各级罚款。16.5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的爱护保管工作和施工平安保卫工作。乙方全部已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方担当全部爱护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并担当相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品爱护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方担当由此而发生的一切经济损失。16.6 根据本合同和项目部的规定，刚好向甲方提交施工打算安排、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业安排、季月物资需用安排、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐藏工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。16.7 乙方必需以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方担当全部责任和一切后果及一切经济损失。16.8 依据工程和甲方的须要，按甲方要求参加试车、保运。16.9 按业主合同需由乙方担当的其他工作。17.进度安排乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度安排。必需根据工期要求及甲方批准的进度安排组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18.质量与检验18.1 质量责任：18.1.1 乙方必需设立施工现场质量管理部门并配备熟识工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_元累计惩罚乙方，直至设立、配备完毕为止。18.1.2 乙方发生质量事故的，由乙方担当一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行惩罚如下_。18.1.3 乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并担当甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成惩罚如下：_18.1.4 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5累计惩罚乙方并由乙方担当返工、修理费用和担当由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。18.2 检查和返工18.2.1 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。18.2.2 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。18.3 隐藏工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐藏工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐藏工程已自检合格具备验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，通知包括隐藏的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐藏验收。18.4 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐藏的工程须要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必需按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐藏的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐藏费用由甲方担当。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方担当发生的全部费用和甲方的一切经济损失。18.5 中间验收18.5.1 中间验收的内容包括：a.分项工程质量验收记录对应的部位;b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象;18.5.2 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19.平安及文明施工19.1 本工程限制指标19.1.1 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5;19.1.2 杜绝重大机械事故;19.1.3 杜绝急性职业中毒，严峻环境污染，特大辐射事故;19.1.4 杜绝火灾事故;19.1.5 限制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民;19.1.6 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。19.2 平安责任19.2.1 乙方必需遵守中华人民共和国平安生产法，仔细贯彻执行中华人民共和国国务院令393号建设工程平安生产管理条例，根据国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准建筑施工平安检查标准jgj59-99和甲方平安生产管理制度等实施平安生产管理，确保平安施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。19.2.2 乙方必需设立施工现场平安管理部门并配备熟识平安施工管理业务、经过平安管理培训的平安管理人员(平安员)，施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职平安员;不超过50人的，配备1名专职或兼职平安员。因乙方未设立平安管理部门或未按本合同要求配备平安员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。19.2.3 因乙方平安管理不善、平安措施不力或平安防护不规范等而造成平安事故的，由乙方担当全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行惩罚如下：a.死亡1人罚款_元，重伤1人罚款_元，超过1人次的部分加倍惩罚。b.发生重大机械事故的，每台次罚款_元。c.发生急性职业中毒或严峻环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_元。d.发生火灾事故的，每次罚款_元。19.2.4 按国务院令393号建设工程平安生产管理条例考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条状况者，乙方除担当甲方的各种损失(包括遭遇的罚款)之外，甲方对乙方另行处以每次_元的罚款。19.2.5 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道旁边施工时，于施工起先之前应向甲方提出平安防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。19.2.6 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的平安防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。19.2.7 乙方发生十七(一)之中事故的，应马上向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。19.3 文明施工责任19.3.1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方缘由影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行惩罚并由乙方担当甲方的一切经济损失及各级罚款。19.3.2 乙方未能保持工地环境整齐的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方担当。20.紧急补救无论在工程施工期间或在保修期内，假如在工程的任何部分发生事故或故障或其他事务，甲方代表认为必需进行紧急补救或修理，而乙方无实力或不刚好进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方担当。21.物资供应21.1 物资供应分工21.1.1 以下物资均由甲方供应a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表;b.安装工程预算定额(估价表)中未计价而应进入预算造价的主材;c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。21.1.2 其他材料采供分工：a.甲方：_b.乙方：_21.2 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等全部资料须刚好分类建档，保证做到完整齐全。21.3 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新选购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。21.4 乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月20日至次月20日)甲供物资需用安排，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用安排。若未能按时编报的，由乙方担当甲方由此而发生的一切经济损失。21.5 物资费用21.5.1 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，(不进入工程造价)。如发生遗失、损坏时，乙方必需照价赔偿并担当一切责任和一切经济损失及各种罚款。21.5.2 乙方办理材料调拨及设备(仪器、仪表)领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并担当费用。21.5.3 全部甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20%，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。21.6 材料员和领用手续21.6.1 乙方必需在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必需向甲方递交经乙方法定代表人(或与本合同相符的乙方托付代理人)确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的缘由而必需更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。21.6.2 乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必需签办调拨单(或领用手续)，调拨单(或领用手续)的签字栏内，必需既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。21.6.3 材料员必需于每月20日(上月20日起本月19日止)编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。22.施工机具等供应和非永久性工程物资等供应甲方按21.1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费供应(解决)，其包括但不仅限于以下内容：22.1 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲运用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必需征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可运用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。22.2 行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。22.3 生产、生活临时设施，若乙方欲运用甲方已建有的临时设施时，必需征得甲方代表同意并于双方达成有偿运用协议后，乙方方可运用。22.4 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。22.5 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。22.6 平安防护及劳动爱护用品，诸如：平安网、平安带、平安帽、平安皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘(靴、鞋、手套)、电焊手套、胶(靴、手套、围裙)、护脚、口罩、劳动防护(服、手套、眼镜)、工作服、工作帽、雨衣等及其他平安防护及劳动爱护用品等。22.7 各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。22.8 行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。22.9 各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。23.工程预结算23.1 计价计费约定(有关者填内容，无关者空缺不填)23.1.1 按工料单价法编制，其中：a.套用定额估价表(年版本);b.按21.1.1中材料费下浮_%;c.按21.1.1中机械费下浮_%;d.按21.1.1中机械费不计取;e.按21.1.1中脚手架搭拆费下浮_%;f.按21.1.1中超高费下浮_%;g.以人工费取费的综合人工费单价_元/定额(估价表)工日;综合人工费单价中包括人工费和23.1.3.a内容。h.以定额干脆费取费的，综合取费为定额干脆费_%23.1.2 按综合单价(全费用单价)法编制a.详见合同附件综合单价清单或b.详细工程内容的综合单价如下：_c.综合单价中包括其他干脆费(人工费、材料费、施工机械运用费)、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额(估价表)其他子目系数调增费;未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23.1.3.a内容。23.1.3 说明：综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：(1)环境爱护、文明施工、平安施工、冬雨季施工、夜间施工、