2022年居间工程合同.docx

2022年居间工程合同居间工程合同随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我收集整理的居间工程合同，希望能够帮助到大家。居间工程合同1_车间项目部(以下简称甲方)_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，详细协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手：单价为90元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台：单价为220元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。二.质量 乙方必需保证满意材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接坚固与美观，严格依照甲方供应的施工图纸或既定方案根据国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必需保证该单项工程顺当通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己担当。三.工期 乙方自_年_月_日进场施工，到_年_月_日施工结束，期间，乙方不得以不行抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方实行相应的经济制裁。四.平安 本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消退场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危急段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种平安事故均由乙方自己担当经济责任。五.其他 乙方按要求选购本工程所需材料，全部材料必需达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行担当施工中各项措施费用，甲方主动向乙方供应水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。六.付款 _七.质保金与税金 乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为_月，然后乙方凭_票据按合同约定结清工程余款。本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效甲方签字：乙方签字：居间工程合同2甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(托付人)：地址：联系方式：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依同等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、托付事项1、甲方接受乙方的托付，负责就 项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应的信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方供应有关该工程项目的信息，并保证其供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获得的对方的商业隐私，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一样，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后，随意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应接着履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一样的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或授权签字人：年 月 日 乙方：(盖章)： 年 月 日法定代表人或授权签字人：居间工程合同3甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方现将xx峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，详细协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手：单价为90元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台：单价为220元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹); 以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。二.质量乙方必需保证满意材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接坚固与美观，严格依照甲方供应的施工图纸或既定方案根据国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必需保证该单项工程顺当通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己担当。三.工期乙方自_年_月_日进场施工，到_年_月_日施工结束，期间，乙方不得以不行抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方实行相应的经济制裁。四.平安本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消退场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危急段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种平安事故均由乙方自己担当经济责任。五.其他乙方按要求选购本工程所需材料，全部材料必需达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行担当施工中各项措施费用，甲方主动向乙方供应水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。六.付款七.质保金与税金乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元，质保期为_月，然后乙方凭_票据按合同约定结清工程余款。 本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效甲方签字：乙方签字：装饰(未签字)居间工程合同4甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就项目（以下称该项目），引荐甲方和项目的建设单位干脆洽谈/举荐参加工程项目，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。2、“居间胜利”是指甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。甲方与建设单位未签订书面的工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的基本信息或获得项目基本信息的渠道，并尽可能供应和帮助获得资料。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成承包合同，那么在甲方的工程执行过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。3、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同签订。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和项目托付单位所签订的工程（设计/询问等）合同。甲方因履行工程（设计/询问等）合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付方式1、本项目居间酬劳为甲方与建设单位签定项目合同金额的_。2、居间胜利后，居间酬劳按甲方与建设单位签定的合同支付方式同比例进行支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如未完成居间任务，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交深圳市仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、托付主体和最终项目签合同主体为同一主体。3、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_年_月_日居间工程合同5甲方：乙方：甲方托付乙方为其供应、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方托付乙方，为其单位供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为酬劳;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的酬劳，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付酬劳的日万分之五的滞纳金。四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。五、目前确定乙方为甲方供应的工程为：六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。八、乙方保证为甲方供应业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效。十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告居处或被告居处地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字：甲方： 乙方：20xx年xx月xx日居间工程合同6甲方(托付方)：乙方(受托方)：为了发挥甲乙双方各自优势，依据国家“合同法”等法律法规，遵照自愿同等、公开透亮，互利互惠，诚恳守信的原则，由甲方授权托付乙方为其担当建设工程(轻工)，为明确双方的责、权、利，经充分协商达成以下居间劳务服务合同条款，双方共同遵守履行。一、托付事项：乙方受甲方托付、联系、承揽施司工程发包方(以下简称第三方)签订的施工合同为准，合同期年。二、甲方的责任和义务：1、为乙方供应甲方授权托付书，合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。2、甲方与第三方签约前，应对第三方的法人资格、资金资信、履约实力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验，自主行使决策、独立担当签约法律责任。3、甲方与第三方签约生效后，在履行合同期间，双方发生纠纷，由其双方协商处理，并各自担当其相应的法律、经济责任。4、甲方与第三方签约生效后，即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约，仍视为乙方居间服务酬劳。若甲方后续与第三方签约，支付乙方居间服务酬劳亦同。5、乙方完成甲方托付任务后，并出具乙方完成其托付任务的证明文件。甲方应给乙方供应其与第三方签订的施工承包合同、补充协议，月完成工程量清单等全部相关法律文件。6、甲方应按本合同约定，按时按量支付乙方居间劳务服务酬劳，乙方的居间劳务服务酬劳所涉及的劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额担当，乙方不供应任何发票、收据等票据。三、乙方的责任与义务：1、乙方应根据甲方授权范围实施托付工作，授权期间不得从事各类违法活动，若其发生违法后果由乙方担当。2、乙方应为甲方供应有关承揽工程项目的发包、施工等真实信息资讯，帮助甲方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。3、做好协调工作，刚好传达第三方发包条件及要求，努力促成甲方与第三方签订工程施工协议或合同。4、乙方居间劳务服务未能促成甲方与第三方签约，乙方不收取居间服务酬劳。但因甲方缘由无故抵制签约、失信事前承诺造成居间服务失败，甲方应担当乙方前期开支的全部差旅费，工资等经济损失，详细损失按实际发生额计算或一次性的补偿元人民币。四、居间服务酬劳标准、计算方法与支付方式：1、酬劳提取标准：乙方按甲方每立方合约单价中提取元)，或按甲方每月实际完成工程量轻工总工资额的%提取。扩增的工程量及后续年份完成的工程提取服务酬劳额亦同。2、酬劳计算方法：甲方实际完成工程量×提取单价金额或酬劳提取率=居间服务酬劳。3、酬劳支付方式：由甲方按其月实际完成工程量轻工工资总额应提居间服务酬劳，按乙方指定银行账户每月日前足额划拨支付。酬足额划拨到银行工资卡内，直至服务酬劳付清。4、预付居间服务酬劳：甲方与第三方签约生效后，为了更好地开展托付任，预付酬劳在乙方最终一笔应付酬劳中一次扣清。五、违约责任：1、本合同生效后，任一方毁约，担当总价款百分之%)违约金。2、甲方未按时按量支付乙方服务酬劳，每日担当百分之%)滞纳金，发生一次，支付一次，以此类推。直至乙方应付酬劳结清。3、因乙方阻碍甲方与第三方签约，给乙方造成干脆损失，由乙方担当。六、其他：1、本合同未尽事宜，双方另签补充协议执行，补充协议与本合同均具有法律效力。2、本合同居间服务酬劳全部兑付结清(包括后续施工合同)，本合同自行终止。3、本合同履行期间，双方发生争议不能自行解决，任一方可向有关政府主管部门或人民法院诉讼仲裁解决。4、本合同一式四分，双方各执两份。双方盖章(或按手印)、干脆责任人签字生效。均具有法律效力。七、补充条款：八、合同附件：1、甲方授权托付书;2、甲方与第三方签订的施工协议或合同书;3、甲方出具乙方完成其授权托付任务的证明文件;4、双方责任人身份证件复印件及照片。九、合同签署：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日居间工程合同7甲方：_身份证号码：_(以下简称甲方)乙方：_身份证号码：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法其次十三条居间合同之规定甲方向乙方供应耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务酬劳，双方约定如下：第一条合同事项1、甲放应为乙方供应有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，帮助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。2、甲方做好协调工作，刚好传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。其次条酬劳乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务酬劳。第三条付款方式1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动酬劳。2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动酬劳。3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动酬劳。假如乙方不按规定刚好支付劳动酬劳，则按未按时支付金额的%，即向甲方担当违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。第四条违约责任(一)甲方违约责任1、在本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动酬劳需一次性退还给乙方。(二)乙方违约责任1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等缘由发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务酬劳。2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务酬劳，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务酬劳亦同。第五条保密事项甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私和个人隐私。第六条合同终止1、本合同签字生效后，假如至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间服务胜利，本合同完成履行完毕后终止。第七条争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。甲方(章印)：乙方(章印)：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：甲方鉴证人：乙方鉴证人：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：_年_月_日_ 年_月_日居间工程合同8甲方：上海XX（以下简称甲方）乙方：上海XX公司(以下简称乙方)依据民法典以及当地有关法规、规定，并结合工程实际状况，甲乙双方就幼儿园室内窗帘及卷帘选购事宜达成如下一样看法，特订立本选购合同。一、合同内容1、合同内容：幼儿园室内窗帘、卷帘及配套供应。2、合同形式：本合同为固定单价合同。3、单价包括窗帘材料费、窗纱材料费、辅料及钩子材料费、轨道材料费等全部费用，单价中包含安装费。4、合同单价约定：5、合同总价： 58000元，大写： 伍万捌仟元整 。6、结算方式：依据实际业主确认数量结算。7、订货时间：_年_月_日订货。8、安装时间：_年_月_日进场安装，_年_月_日完成安装。9、保修期限：自安装完成日起，保修_年。二、经济条款1、货物安装完一个月内付清货款，甲方向乙方支付完合同总款。2、未在规定期限内付清货款，不执行保修时限，造成的损失甲方负全责。三、双方责任1、依据双方约定的质量标准及施工规范，保质保量按时完成。2、不符合质量标准，乙方无条件返工，并担当相应的工期及经济损失。3、由于乙方缘由引起工期延误，每延误一天扣除100元，最多不超过本合同总价的2%。4、乙方自己解决食宿问题。四、平安施工1、乙方应根据当地有关规定做好平安教化、平安防护等工作，执行甲方现场管理规定，保证平安和人身平安；发生事故，应主动实行有效措施防止损失扩大，并担当相应责任.2、甲方认为乙方工作中的平安措施不力、设施不足，有权要求乙方限期改正。如不能满意平安要求，甲方有权自行支配，所发生的费用乙方担当。五、争议双方本着友好协商的原则，对争议问题进行调解，调解不成，向当地仲裁委员会申请仲裁。六、其他1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。2、本合同一式二份，甲方壹份；乙方壹份。3、本合同双方盖X生效。甲方： 乙方：单位名称：（盖X）单位名称：（盖X）代 表：（签字）代 表：（签字）签定日期：年_月日签定日期：年_月日居间工程合同9甲方（托付方）：地址：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）帮助甲方为其 进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方帮助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方供应信息、推介服务，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位干脆洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间胜利。 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按约定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方帮助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方情愿支付乙方人民币 万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间胜利，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（托付）关系，不得私自或另行托付 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不胜利，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为胜利，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。五、本合同式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。甲方： 乙方：法人代表签章： 签名：日期： 日期：居间工程合同10甲方： 乙方：上海XX公司 依照民法典，甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就该路弄号室装修施工合同解除事项协商一样后，订立本协议：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：元（大写）二、协议内容：1、甲乙双方均同意解除年日签定的号室装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。2、甲方支付首期款20元。3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后_日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在_月_日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。 本协议书在双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件详细等同的法律效力。甲方：乙方：全权授权代表： 全权授权代表：_年_月_日_年_月_日居间工程合同11托付人：_(以下简称甲方)居间人：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一样，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：托付事项及详细要求1、托付事项：甲方以干脆承包施工以上项目。2、详细要求：为甲方争取较好的合同环境。其次条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：酬劳及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行担当。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日居间工程合同12甲方（托付人） 乙方（居间人）联系地址 联系地址本着优势互补，互惠互利的宗旨。依据中华人民共和国合同法。经双方充分协商。依同等自愿，等价有偿的原则。达成如下协议。一 托付事项。1，乙方接受甲方托付，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目。引荐甲方参与该项目一标或分期多标的装饰工作，向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。2，“居间胜利”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业 承包施工合同。二 乙方责任和义务。1，乙方应刚好向甲方供应有关该工程项目的招标信息及文件，并有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2，乙方应保证该工程项目真实牢靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。3，乙方在甲方参加洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务。帮助甲方做好谈判工作、若居间胜利，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。三 甲方责任和义务。1，甲方应根据建设单位的要求，供应甲方作为投标人证明其具备担当该工程项目的实力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。2，假如居间胜利，则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建设单位的签字认可。3，假如居间胜利，则由甲方应按合同约定向乙方支付居间酬劳，如未刚好支付，则按未支付金额的 8% 1天向乙方担当违约金。4，甲方须自行担当在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。四 居间酬劳的计算方法，支付时间和支付方式。1，甲方应按该工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的6支付居间费用。2，居间胜利后，施工队进场后十日支付合同款的40 %居间费用，其余随建设单位拨付工程进度款，按60 %比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建设方结算完后一次性支付完。3，甲方以现金支付居间费用。五 居间费用。居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。六 保密事项。1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业隐私。2，双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。七 合同终止。1，本合同签字生效2，居间胜利后，本合同完全履行完毕后终止。3，甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时，本合同终止。八 争议解决方式，如发生合同争议，协议不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九 其他事项。1，乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方 乙方法定代表合同签订地 合同签订日居间工程合同13甲方：乙方：甲方托付乙方为其招揽 项目，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方托付乙方，为其供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方在 工程项目中标。三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程项目全部或部分中标后，甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为酬劳;给付方式： 项目全部或部分中标后 日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付酬劳的日 分之 的滞纳金。六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。八、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告居处地或被告居处地人民法院提起诉讼。甲方： 乙方：年 月 日居间工程合同14甲方（托付人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、 XXX身份证号码：居间人姓名2、 XXX身份证号码：居间人姓名3、 XXX身份证号码：居间人姓名4、 XXX身份证号码：甲乙方为了发挥双方的.优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列须