2022年简单工程合同（通用3篇）.docx

2022年简单工程合同（通用3篇）简洁工程合同（通用3篇）随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不行忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我细心整理的简洁工程合同，仅供参考，大家一起来看看吧。简洁工程合同1发包方（以下简称甲方）： 法定代表人：施工队（以下简称乙方）： 法定代表人：依照中华人民共和国合同法和有关规定结合项目实际遵循同等自愿公允的原则双方签定以下协议。一、工程名：二、工程地点：三、工程范围建筑面积共计 平米（结款时以实际建筑面积为准）四、承包性质：包工不包料五、承包内容：（一）基础工程1、铺褥垫层2、砼垫层3、基础支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、基础砼浇筑。（二）主体工程1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。（三）二次结构1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。（四）内外装修工程（不包括水电暖、门窗、粉刷、防水）内外装修必需根据图纸和甲方要求施工，且符合验收规范。（五）主体施工放线并保质，保量，包平安，文明施工。六、材料乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在3天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。七、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延并付窝工费技工 元/天，壮工 元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天；因不行抗拒因素可顺延工期。八、材料搬运甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。九、劳动力管理a、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。b、甲方应刚好替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方担当。c、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，工地现场必需保持2人以上的施工人员。d、未经甲方同意，除不行抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。十、施工机具甲方供应施工所需的一切工具，并保证工具的平安性和良好运用性，甲方担当工具修理费。十一、工地现场管理1、甲方供应工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水便利，工人应做到生活垃圾定点堆放。2、乙方不担当任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料刚好拾成堆做到少丢的原则4、付款方式本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240元，结算时以实际建筑面积为准。1、施工队进场，预支生活费： XX0元（两万元整）。2、主体框架按110元每平方米计算，每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。3、二次结构每平方米45元，每完成三层结算完成工程量的85%。4、内外装修每平方米85元，每完成三层结算完成工程量的85%。5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。内外装修剩余款项阅历收合格后结清。十二、违约责任1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方担当一切责任。2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。 乙方必需严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。十三、图纸变更1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。以上两点作为结算依据。十四、因乙方违章作业出现施工平安责任事故造成人员伤亡的.，一千元以下由乙方负责解决，如出现严峻事故由双方协商解决。十五、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章(按手印)生效。结清工程款后合同终止。甲 方： 乙 方：签 章： 签 章：签定日期： 签定日期：简洁工程合同2委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责选购，刚好组织进场，材料设备保管 场地由甲方供应，以满意工程的须要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1、乙方必需严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的損失由乙方负责。2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不行分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料安排不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的損失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于乙方供应的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当。3、由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4、装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由 甲方担当責任并以甲方起先运用日期为竣工验收日期。十一、违约責任任何一方违返本合同的条款，所造成的損失，均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_代表人：_乙方单位（盖章）：_代表人：_日期：_签订合同地点：_简洁工程合同3发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ；2、工程地点： ；3、工程范围：4、承包方式： 。二、合同工期开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起)；三、质量标准工程质量标准：合格、根据*施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工打算1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点；七、平安责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：_年_月_日第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页