2022加工承揽合同锦集7篇.docx

2022加工承揽合同锦集7篇加工承揽合同 篇1承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_加工费：_单位总价：_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_单价：_总价：_图纸、技：_术资料及：_交付时间：_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_交付时间：_交付地点：_交付数量：_包装要求：_检验方法：_运输方法：_运费承担：第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_加工承揽合同 篇2甲方（定作方）：乙方（承揽方）：经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关_等小商品事宜约定如下：一、采购产品情况：1、品名_，规格_，数量_，单价_；2、品名_，规格_，数量_，单价_；3、品名_，规格_，数量_，单价_；总金额（含税价）：人民币_元整（小写_）。二、样品约定时间：自本合同生效之日其_个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。三、交货时间、地点及运费：合同生效且_%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。四、质量要求及技术标准：按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：按国家兴行业标准。五、验收标准、方法及期限：以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。六、包装要求及费用负担：乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。七、结算方式和期限：合同生效且受到乙方发票后_日内甲方支付总价款_%作为预付款，计人民币_，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：收款人：开户行：账号：最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_日内，甲方一次性支付其余货款。八、违约责任：1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_%作为违约金。2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。3、若乙方提交的样品和甲方定作的_小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。九、合同争议的解决方式：本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向_人民法院起诉。十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。甲方：地址：电话：代理人：_年_月_日乙方：地址：电话：代理人：_年_月_日加工承揽合同 篇3地址：电话： 传真：容器类委托加工承揽合同 NO：委托方： _X公司 签订地点：受托方： 签订时间：标的、数量、价款：1. 验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。2.质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等)，特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。3.结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保 证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。4.包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、 单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。5.(交)提货方式及地点：委托方厂房内。6.运输方式及到站(港)和费用承担：受托方承担。7.交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托 方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。10.本合同根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效)委 托 方： _X公司 受 托 方：法人代表： 法人代表：委托代表： 委托代表：传 真：电 话：开户银行：帐 号：地 址： 传 真： 电 话： 开户银行： 帐 号： 地 址：加工承揽合同 篇4甲方：_公司法定代表人：_乙方：_有限公司代理人：_甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_年_民 终字第_号）达成如下和解协议：1、甲方确认甲乙双方于_年下半年未发生_加工业务，该业务系_、_擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，_、_不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。3、双方无其它经济纠纷。4、本协议自双方签字后生效。甲方：_有限公司法定代表人：_乙方：_有限公司代理人：_年_月_日加工承揽合同 篇5甲方：（定做方）乙方 （承揽方）附加身份证复印件加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：一、甲方权利和义务1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格产品。二、乙方的权利和义务1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。二、违约条款1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/m2）的1倍支付乙方违约金。2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。四、本合同有效期? 月，200? 年?月? 日起至200? 年?月? 日止。本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方 乙方：年月日供方（全称）：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_需方（全称）：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_根据中华人民共和国合同法规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。一、品名、规格、数量、价格、交提货日期二、质量标准、验收方法及地点：三、原材料来源及互利方法：四、交（收）货方法、地点及运杂费负担：五、货款结算时间及方法：六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：七、经济责任：八、其他：九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本_份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。十三、本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日止。·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同供方：_代表人：_年_月_日需方：_代表人：_年_月_日承揽方（全称）： _定作方（全称）：_合同编号: _签订地点: _承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：品_ 名规格单位数量单价金额分期交（收）货数量备注月月月月月总金额（大写）_ 佰_ 拾_ 万_ 仟_ 佰_ 拾_ 元_ 角_ 分￥_定作款共计人民币（大写）:二、质量标准：1、定作方应该于本合同签订之日起天内，向承揽方提供定作物的样品， 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。三、质量检验及验收办法：定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期，则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题，定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是_ _。五、交货（运输）时间、办法及地点要求：1、定作物交由定作方指定的_ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 _元预付款（按照定作款总额的百分之 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。七、定作款结算办法及期限：1、 _ _2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。八、违约责任：第一点：定作方的违约责任（）中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为元人民币。（）中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。（3） 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。（4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，（5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。第二点：承揽方的违约责任（1）违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。（2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ；（3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。（4）因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。九、争议解决方式本合同履行过程当中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向XX市人民法院起诉。十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±天的浮动。十二、本合同履行过程当中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同十三、双方需约定的其它事项：_ _ _ _ _本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。承揽方（盖章）：_ 定作方 （盖章）：法定代表人：法定代表人：电话：电话：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：_ 年_ 月_ 日加工承揽合同 篇6合同编号：_甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_联系电话：_联系电话：_定作方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。第四条技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。第六条验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。第七条交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。第八条包装要求及费用负担第九条运输办法及费用负担第十条结算方式及期限第十一条其他约定第十二条承揽方的违约责任一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金_元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_%(10%30%)或酬金总额的_%(20%60%)的违约金。六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。第十三条定作方的违约责任一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_%(10%30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_%(20%60%的幅度)违约金。三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，向长春仲裁委员会申请仲裁。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式_份，交_(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)_授权代理人(签字)：_授权代理人(签字)：_住址：_住址：_联系电话：_联系电话：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_加工承揽合同 篇7委 托 方：签 订 地 点：承接方： 深圳斯拉欧加文化传播有限公司 订 日 期：年月日依照合同法、加工承揽合同条例、广告法等有关法律法规的规定，经双方协商， 签订本合同，共同信守。第一条：广告承揽要求。1.1 项目（制作）1.2 广告及活动内容及有关证件的名称、编号1.3 发布地点或形式：1.4 颜色：1.5 规格或材料：1.6 刊播次数、起止日期及时间：第二条：费用及支付方法2.1 费用本次活动总金额为 ，（大写 圆整）2.2 结算方式和期限：第三条：验收方式及时间：第四条：违约责任4.1 委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。4.3 其他违约责任，按加工承揽合同条例执行。第五条：纠纷解决方式发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（ 2 ）项规定办理。1.