2022关于承揽加工合同范文汇编九篇.docx

2022关于承揽加工合同范文汇编九篇承揽加工合同 篇1买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。定作合同与买卖合同经常被混淆。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相似性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注重加工过程而只注重标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。由此可见，二者的区别关键在于：在承揽合同中，定作人注重的是对生产过程的控制和监督；如果一个合同规定了定作人对生产过程的必要的控制权，而且这些控制权显然属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。二、其他具体区别：1、买卖合同以转移所有权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的所有权；承揽合同以完成一定工作为目的，转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是一定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是一定的行为。3、买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物；承揽合同中的标的物只能是承揽人严格按照定作人的要求而完成的工作成果。4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。6、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人承担，也可以由出卖人承担。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己承担工作物意外灭失的风险。 因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的接受人对生产进行控制的内容。比如审查合同有没有约定标的物接受人享有材料选材或者生产过程的监督检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些约定不一定全部具备，但是必须能显示出定作人对生产过程的必要控制，如果没有体现对生产过程的控制，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。承揽加工合同 篇2加工定作承揽合同。甲方： 乙方：地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：开户行： 开户行：帐户： 帐户甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限定作物品名或项目规格型号计量单位数量价款或酬金交货数量及交货期限单价总金额合计承揽加工合同 篇3甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国合同法有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：甲方委托乙方生产加工制作_模具。第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。（2）合格模具定义：模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；模具寿命必须符合本合同第六条之规定。2、验收方法（标准）：按甲方的图纸和技术要求执行。模具结构必须符合模具结构图纸。3、验收地点：在甲方指定地点_进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。第三条：原材料来源1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。2、交货地点：甲方指定场所_。3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起_天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。第五条：本合同模具总金额为_万元，共_套模具。货款结算时间及方法：_。付款方式：签订合同预付_%，试模合格交付使用_个月内付_%。第六条：技术资料提供及保管：1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的技术秘密协议执行。第七条：质量异议/违约责任：1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。第八条：其他：1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的技术保密协议I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的模具委托加工制造合作意向书中“工程变更条款”执行。5、涉及到非公平竞争性约定按模具委托加工制造合作意向书第11条规定执行。6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由_市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。第十条：合同生效、附件2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。4、本合同附件资料具有同等法律效力。第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。甲方：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：_年_月_日乙方：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：_年_月_日承揽加工合同 篇4签订地点：签订时间： 年 月 日定作方（甲方）：承揽方（乙方）：按照中华人民共和国合同法的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1、项目名称：2、项目地点：二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价序号 货物名称 规格 数量 单价：元/m2 备注1 钢质防火门 甲级2 乙级3 丙级合计：（樘）×元/=元。114樘/363.06金额（大写）： （不含税）注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色 ；门板为平板；按实际发生数量结算。三、交货日期：根据现场进度交货。四、交货地点：工地现场。五、技术质量要求：1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。2、产品保证通过消防部门验收。六、承包方式：含运输及安装。七、付款方式：1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的%，安装完毕再付总价的，剩余为质保，质保期结束结清。八、售后服务承诺1、该产品质保期自合同签订之日起计算，质保十二个月。在质保期内，出现质量问题，乙方负责免费维修。质保期过后，所有产品实行终身售后服务，只收取材料成本费用。九、违约责任1、按合同法的相关规定执行。十、争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。十一、附则本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日承揽加工合同 篇5承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_加工费：_单位总价：_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_单价：_总价：_图纸、技：_术资料及：_交付时间：_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_交付时间：_交付地点：_交付数量：_包装要求：_检验方法：_运输方法：_运费承担：第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的.违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_承揽加工合同 篇6甲方: （委托方）乙方: （承揽方）经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。一、产品名称及加工数量。1、名称：不锈钢水泥焊接轨道板。2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。二、相关事宜:1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。5、产品出厂的运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。六、其他事宜：1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 盖章：签约人： 职务： 电话号码：已方： 盖章:签约人： 职务： 电话号码：时间： 年 月 日承揽加工合同 篇7定做方：地址：电话：法定代表人：承揽方：地址：电话：_法定代表人：定做方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同组成及内容1.1 本合同规范由定做方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定做方之一切相关法律行为。1.2 原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。二、加工成品2.1 定做方和承揽方一致同意，只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品，可批量生产之外的产品，双方另行协商。三、加工成品质量要求3.1 按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定做方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。3.2 承揽方需为每单件产品提供产品合格证。如果国家或者行业标准有另行规定，以相应的标准为准，承揽方应提供完整的成品以及相关的资料文件。四、订单确认4.1 定做方以订货单形式将订货信息传真或者快递给承揽方。4.2 承揽方收到定做方订单在_工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_天内交货。大宗订单，指单品订购数量_套以上，特殊产品，指非承揽方正常产品（正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下）及新产品，双方另行协商交货期。4.3 定做方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定做方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。4.4 定做方传真给承揽方订单经确认后，与本合同具有同等的法律效力。五、订单付款方式、交货时间、包装要求5.1 定做方所委托承揽方加工的产品订单经双方确认日起_天内，定做方首付该订单总额的_%给承揽方作为预付款，余下_%在定做方验收货物后_天内付清给承揽方。5.2 产品包装要求：采用承揽方的中性包装，并加印定做方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等，具体的包装，以具体的订单要求为准。六、原材料的提供办法及规格、数量、质量6.1 （用定做方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。6.2 （用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定做方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时，定做方有权要求重作、修理、减少价款或退货。七、技术资料、图纸提供办法7.1 承揽方在依照定做方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定做方；定做方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定做方，因此造成的损失，由定做方赔偿。7.2 定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。7.4 由承揽方提供图纸和技术资料进行生产，图纸和技术资料发生变更的，承揽方应及时通知定做方，定做方认可后方可按照订单生产。八、价款按照具体的订货单进行价款结算。九、验收标准和方法9.1 按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。9.2 承揽方需提供每款新产品的检测报告，以及国家和行业强制要求的报告。9.3 每批产品，定做方按照双方认定的样品作为检验标准进行验收，如不符合样品的产品，定做方通知承揽方，承揽方应在双方约定时间内退换符合样品标准的产品。9.4 定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。9.5 当事人双方对委托的定做物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。十、交货的时间和地点10.1 交（提）定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。10.2 交（提）定做物日期计算：承揽方自备运输工具送交定做物的以定做方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准；自提定做物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定做物通知中，必须留给定做方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。十一、包装、运输及费用11.1 发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。11.2 发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。11.3 承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费，由承揽方负担。十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关（若有）加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报，但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符（包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等），导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失，由承揽方全数承担。十三、保密条款13.1 承揽方不得将定做方或印有定做方商标或标识的产品置于承揽方工厂展示给除定做方以外的任何第三方。13.2 承揽方未经定做方书面同意，不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。13.3 未经定做方事先书面同意，承揽方不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。13.4 定做方不得将承揽方所报产品价格泄漏给任何第三方。13.5 承揽方同意对所有定做方口头或书面的披露或提交给承揽方的保密信息严格保密，所有的（包括但不限于）数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品、价格和其他信息。即使定做方对承揽方有责任，仍然不可以使任何第三方直接或间接地轻易地得到上述信息。13.6 承揽方同意根据国家规定的技术采用技术措施保护存在计算机中的数据，以避免任何第三方从外部轻易地得到上述数据。13.7 双方同意定做方提供的包括工业秘密和技术秘密的文件均在上述义务的范围内。13.8 承揽方同意在定做方要求返还上述的样品和文件时，承揽方立即返还。即使定做方在这期间与承揽方有关系，但承揽方也无权保留。当根据承揽方的文件浇铸、再制造、抽选等样品或其复制品时承揽方同意将上述物品与原始文件一起返还给定做方。13.9 上述所有的（包括但不限于）数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品和其他信息，承揽方未经定做方同意不得自己使用或者给第三方使用，或者再为第三方加工产品时使用。13.10 应非常小心地对待专门为生产所发送的样品，同时不能够让任何第三方轻易地得到。只有当执行定单所需时才能使用照片、扫描或者其他光学记录等。无论如何，将上述物品转给任何第三方都是被禁止的。执行完订单后，上述样品应无需要求立即返还给定做方。13.11 承揽方和其合法继承者，如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时，不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。13.12 在生产订单的过程中定做方和承揽方共同研发的结果和其技术秘密应为定做方的无限制的财产，未经允许，承揽方不得使用。13.13 定做方同意另外用书面声明来约束与订单生产有关的所有和其任何员工遵守上述的合同条款。13.14 定做方可以在任何时间检查承揽方的保密措施。十四、违约责任14.1 未按合同规定的质量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定做方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。14.2 交付定做物或完成工作的数量少于合同规定，定做方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定做方不再需要的，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。14.3 未按合同规包装定做物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定做方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定做方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。14.4 逾期交付定做物（包括返修、更换、补交等），应当向定做方偿付违约金_元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定做方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。14.5 未经定做方同意，提前交付定做物，定做方有权拒收。14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定做物或不能完成工作部分价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_%（20%60%）的违约金。14.7 异地交付的定做物不符合合同规定，暂由定做方代保管时，应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。14.8 实行代运或送货的定做物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定做物的责任。14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定做方因此造成的损失。14.10 未按合同规定的办法和期限对定做方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定做方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。14.11 擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有权拒收，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理，应当按定做方要求办理，并承担逾期交付的责任。14.12 承揽方违反上述保密义务的，应当赔偿定做方的所有损失，并加付合同标的额的20%的违约金。十五、不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使本合同不能履行时，可免予承担违约责任。十六、合同解除16.1 本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。16.2 如承揽方在规定交货期迟延的_日内仍然无法交付货物，定做方有权解除合同，承揽方所收定做方款项应如数退还，如_日内不能退还，承揽方还应在确定还款之日起每日_向定做方加付迟延付款违约金。十七、纠纷的处理对本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，按照中华人民共和国民事诉讼法有关规定，提交_方所在地的人民法院解决。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定做方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。定做方：公章：法定代表人：开户银行:帐号：法定地址：电话：_年_月_日承揽方：公章：法定代表人：开户银行：帐号：法定地址：电话：_年_月_日承揽加工合同 篇8委托方： (以下简称甲方) 加工方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。一、加工方式甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。二、加工内容本合同所涉之加工内容为甲方提供的 锦绣物流仓储楼 工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷 红丹 防锈底漆一遍)。三、加工工期从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。四、加工量、单价及总金额1、以上价格均为税工程施工质量验收规范(GB-50205-20xx)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。4、本合同采用的定价方式结算。五、运输方式：需方自提，运费自负。六、结算、付款及付款方式1、本合同签订后万元为定金， / 万元为预付款。乙方收到甲方支