2022电力建设施工合同_1.docx

2022电力建设施工合同电力建设施工合同1甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1、配电工程2、工程地点：3、工程内容(1)户表 块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。二、工程承包方式及范围1、承包方式：本工程采取方式。2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。三、合同工期：本工程工期为 35 天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。四、合同价款与支付方式五、双方责任1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。六、附则1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。甲方签章： 乙方签章：甲方代表： 乙方代表：年 月 日电力建设施工合同2编号：（工 字）第 号（招标人）：_鉴于_ （以下简称投标人）参加_ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即_年_月_日后至_年_月_日内未经贵方许可撤回投标文件；2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同；3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币_元（大写：_）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后_日，即至_年_月_日止。投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1 ）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。（2 ）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币_元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起_个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：_保证人：_法定代表人（或授权代理人）：_年_ 月_ 日电力建设施工合同3甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 全包 。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。3、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。五、 材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程 。七、工程价款本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及20KV及以下配电网工程预算金额年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。九、甲方应承担的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表： 联系电话：十、乙方承担的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。3、严格按照设计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表： 联系电话：十一、安全施工1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日电力建设施工合同4甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程 线路架设、变压器安装施工 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 工料全包 。2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为xxxxx项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后 3 日内，乙方向甲方提供线路施工图 两 套，其中施工现场图 1 套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书 壹 份。五、 材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任 。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程 。七、工程价款以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写： 126000元整)。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式： 转账 (合同签定后 3个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)2、开户银行及帐号乙方：开户银行：账号：九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表： 。十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表： 联系电话：十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、 附件1、建设工程造价预(结)算书2、安装图3、线路施工图甲方(盖章)： 法定代表人： 委托代理人：乙 方(盖章)： 法定代表人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日电力建设施工合同5甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照民法典、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、准备工期：_个日历天。2、安装工期：_个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：_元整。大写_。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后_日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）工程完工后对甲方的相关技术人员进行培训。（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。十三、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按民法典执行，违约方承担对方的经济损失。十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败XX承担。十五、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。3、本合同履行地点：_。甲方：（公章）委托代理人：_年_月_日乙方：（公章）委托代理人：_年_月_日电力建设施工合同6第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款），组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复，按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。二、乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作一、甲方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作：办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要。开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条