2022有关承揽加工合同模板汇编十篇.docx

2022有关承揽加工合同模板汇编十篇承揽加工合同 篇1承揽方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_定作方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_定作方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品：第二条加工成品质量要求:_第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：1用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。)第四条技术资料，图纸提供办法：1承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。)第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。第六条验收标准和方法：1按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。第七条交(提)货的时间和地点：1交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。第八条包装要求及费用负担：_第九条运输办法及费用负担：_第十条结算方式及期限：_第十一条其他：1根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。第十二条承揽方的违约责任：1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_元；(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_(10-30幅度)或酬金总额的_(20-60幅度)违约金。6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。第十三条定作方的违约责任：1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_(10-30幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_(20-60的幅度)违约金。3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第十六条本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式 _份，交_(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。定作方(盖章)：_承揽方(盖章)：_代表人(签字)：_代表人(签字)：_地址：_地址：_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日_年_月_日承揽加工合同 篇2委托方：_纺织器材厂(甲方)承揽方：_电镀厂(乙方)1.加工的项目、产品名称、规格_数量_价格、交货期：2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_，但损坏件必须归还甲方。3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。5.质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。6.结算方式：_。7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之_交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。甲方：_纺织器材厂法定代表人：(盖章)_地址：_银行帐号：_乙方：_电镀厂法定代表人：(盖章)_地址：_银行帐号：_年_月_日承揽加工合同 篇3承揽方（甲方）：_定作方（乙方）：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5甲方不能交付定作物的.，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力；合同副本_份，送_留存一份。承揽方（盖章）：_ 定作方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_承揽加工合同 篇4合同编号：_ 签订地点：_签订时间：_年_月_日定作方：_承揽方：_第一条加工物、数量、报酬、交货期限项目名称及内容_计量单位_数量_工作量_报酬_交付期限_单价_金额_(注：空格如不够用，可以另接。)第二条技术标准、质量要求：第三条承揽人对质量负责的期限及条件：第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：第五条承揽人使用的材料由_人提供。材料的检验方法：_第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：第七条工作成果检验标准、方法和期限：第八条结算方式及期限：第九条定作人在_年_月_日前交定金(大写)_元。第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。第十二条违约责任：第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。定作方(公章)_ 承揽方(公章)：_签订地点：_签订地点：_年_月_日 _年_月_日承揽加工合同 篇5委 托 方：签 订 地 点：承接方： 深圳斯拉欧加文化传播有限公司 订 日 期：年月日依照合同法、加工承揽合同条例、广告法等有关法律法规的规定，经双方协商， 签订本合同，共同信守。第一条：广告承揽要求。1.1 项目（制作）1.2 广告及活动内容及有关证件的名称、编号1.3 发布地点或形式：1.4 颜色：1.5 规格或材料：1.6 刊播次数、起止日期及时间：第二条：费用及支付方法2.1 费用本次活动总金额为 ，（大写 圆整）2.2 结算方式和期限：第三条：验收方式及时间：第四条：违约责任4.1 委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。4.3 其他违约责任，按加工承揽合同条例执行。第五条：纠纷解决方式发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（ 2 ）项规定办理。1. 向地经济合同仲裁机关申请仲裁；2. 向 连云港市当地 人民法院起诉。第六条：双方商定的其他事项：第七条：附则本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日终止。委 托 方：连云港之星汽车销售有限公司承 揽 方：单位名称（盖章） 单位名称（盖章）地址： 地址：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：承揽加工合同 篇6甲方（定作方）：乙方（承揽方）：经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关_等小商品事宜约定如下：一、采购产品情况：1、品名_，规格_，数量_，单价_；2、品名_，规格_，数量_，单价_；3、品名_，规格_，数量_，单价_；总金额（含税价）：人民币_元整（小写_）。二、样品约定时间：自本合同生效之日其_个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。三、交货时间、地点及运费：合同生效且_%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。四、质量要求及技术标准：按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：按国家兴行业标准。五、验收标准、方法及期限：以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。六、包装要求及费用负担：乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。七、结算方式和期限：合同生效且受到乙方发票后_日内甲方支付总价款_%作为预付款，计人民币_，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：收款人：开户行：账号：最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_日内，甲方一次性支付其余货款。八、违约责任：1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_%作为违约金。2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。3、若乙方提交的样品和甲方定作的_小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。九、合同争议的解决方式：本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向_人民法院起诉。十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。甲方：地址：电话：代理人：_年_月_日乙方：地址：电话：代理人：_年_月_日承揽加工合同 篇7买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。定作合同与买卖合同经常被混淆。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相似性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注重加工过程而只注重标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。由此可见，二者的区别关键在于：在承揽合同中，定作人注重的是对生产过程的控制和监督；如果一个合同规定了定作人对生产过程的必要的控制权，而且这些控制权显然属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。二、其他具体区别：1、买卖合同以转移所有权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的所有权；承揽合同以完成一定工作为目的，转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是一定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是一定的行为。3、买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物；承揽合同中的标的物只能是承揽人严格按照定作人的要求而完成的工作成果。4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。6、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人承担，也可以由出卖人承担。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己承担工作物意外灭失的风险。 因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的接受人对生产进行控制的内容。比如审查合同有没有约定标的物接受人享有材料选材或者生产过程的监督检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些约定不一定全部具备，但是必须能显示出定作人对生产过程的必要控制，如果没有体现对生产过程的控制，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。承揽加工合同 篇8合同编号：订立合同双方：定作人：（以下简称甲方）定作人法定代表（负责）人：签约人：定作人承办单位： 联络人： 联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽人：（以下简称乙方）承揽人法定代表（负责）人：签约人：承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明：承揽人机构地址： 联系人： 联系电话：银行开户许可证： 开户行： 帐户：根据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：第一条标的乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_万元。第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个人民币万元）1、2、3、注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。第三条加工、制作与安装、要求1、 报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_%，使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。第四条验收标准和方法、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验 。第五条交货时间和地点及包装运输要求、交货时间：乙方必须保证在_年_月_日前全部交货。、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。第六条报刊亭安装及验收与售后服务、乙方对制作的报刊亭进行安装；、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_ 做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_年内免费进行保修，超过_年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。第七条结算方式、期限及安装费用、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30的预付款。、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30的价款，累积达到合同标的额的60。、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35的价款，累积达到合同标的额的95。、剩余的合同标的额 5（_元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。第八条甲方违约责任、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_ 的违约金；、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_ 的违约金。第九条乙方违约责任、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金；、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_ 的违约金。第十条纠纷的处理当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十一条附则、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。甲方：乙方：签约人：签约人：签约地点：签约日期： 年 月