2022年简单实用工程劳务合同范本3篇.docx

2022年简单实用工程劳务合同范本3篇 做为本次工程的负责的人，要对自己的工人利益负责，也是保证他们的平安，那么对于劳务合同你了解多少呢?你知道要留意什么吗?以下是我为大家整理的劳务合同范文，欢迎参考阅读。 简洁好用工程劳务合同范本1 发包方：_承包方：_ 甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则，就_工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 (一)工程名称：_。 (二)工程地点：_。 (三)施工面积：_。 其次条：承包范围 人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。 第三条：承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场依据实际状况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条：工期(三个月) (一)开工日期：_。 (二)竣工日期：_。 第五条：施工技术要求 (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 (二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 (三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第六条：双方责任及工作 (一)甲方工作 1.供应食宿条件： 2.为乙方施工协调有关工作关系： 3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行监督检查。 (二)乙方工作 1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的支配，按规范进行施工。 2.加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。 3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干运用。 扣件按3% u形扣按15% 钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。 第七条：工程验收 (一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。 (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 (三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。 (四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。 第八条：人工费支付 (一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额限制。 (二)每30天依据形象进度计算工作量，若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出安排量，则支付80%，达不到则支付60%.付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。 (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。 (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。 第九条：平安责任 乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。 第十条：未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守 第十一条：其它约定 若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。 第十二条：本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 简洁好用工程劳务合同范本2 发包人：_承包人：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条：工程概况 工作内容：_。 工程名称：_。 工程范围：_。 其次条：作业人员 第三条：合同工期 风险提示： 明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方假如没有根据约定的时间支付相应的劳务酬劳，劳务发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。 另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务酬劳的时间约定也会有所变更，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的状况要求特地制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避开将来发生诉讼时无据可查。 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条：合同价款 1、合同价款为：_元(人民币)，大写：_元。 2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认： (1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (2)以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 (3)定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准) 第五条：合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： (1)发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 (2)承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： (1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 (2)工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： (1)合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条：平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 2、重大伤亡及其他平安事故处理： (1)发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 (2)根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条：工程质量、验收与保修 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条：工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。 第九条：文明施工 1、发包人、承包人应严格执行_市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 第十条：材料机具供应 风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责任 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。 第十一条：发包人的权利及义务 1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条：承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条：违约责任 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、发包人违约责任： (1)由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任： (1)因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十四条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。 第十五条：合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条：本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。 发包人：_承包人：_ _年_月_日_年_月_日 简洁好用工程劳务合同范本3 甲方：_乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公允合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条：合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2、本项目工程质量检查、验收标准; 3、本项目施工平安标准; 4、本项目施工组织设计; 5、本项目施工进度安排(含节点安排); 7、业主、监理和甲方的文件; 8、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 其次条：承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条：有关约定 1、乙方对甲方负责，承认并严格根据甲方与业主签订的有关质量、平安、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度安排(含节点安排)内完成施工。 2、计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工安排组织施工。若因乙方缘由导致施工安排未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=_×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的_%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的.资金垫付实力。 3.工程材料供应 3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可运用。 3.2因道路堵塞、自然灾难等不行抗拒外力造成材料不能刚好到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1甲方依据须要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下协作甲方试验室检验。 5、乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方担当由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_%的违约金。 6、隐藏工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。 8、依据劳动法，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动酬劳。甲方有权监督，必要时甲方有权代付(干脆将工资发放到乙方员工手中)。 9、甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额担当。 10、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。 11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方托付代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。 12、甲方有权就乙方的履约实力做出评估，假如乙方无实力履约(特殊是质量、工期、平安)，甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_%向乙方索赔损失。 13、本合同签订后，乙方人员、设备必需按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应惩罚(惩罚标准由甲方依据乙方违约程度确定，惩罚限额为乙方任务量总价的_%)。 14、乙方对本工程平安负责，配备必要的平安防护设施，并根据国家有关平安生产法律、行政法规、操作规程办事，听从甲方平安监督和管理，不管何种缘由，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方担当全部责任，甲方不担当任何责任。 15、乙方必需做到现场文明施工和环境爱护，包括限制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满意工程施工的各种标识、标牌。 16、乙方应实行措施主动协作甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方缘由，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到惩罚或影响甲方评比成果，甲方将对乙方进行两倍的罚款或依据评比结果对乙方进行惩罚。如因乙方的缘由造成严峻影响甲方信誉的事务，甲方有权解除乙方合同。 第四条：争议解决 若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决： 1、和解。双方在自愿要友好的基础上，相互沟通、相互谅解，通过协商解决; 2、调解。在第三方的主持下，通过第三方的劝服、引导、调停的方法解决争议，达成协议; 3、仲裁。协商、调解不成的，由_市仲裁委员会仲裁。 第五条：附则 1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。 3、本合同正本2份，双方各1份;副本2份，甲方2份。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 简洁好用工程劳务合同范本3篇第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页