硫回收、甲醇合成装置工程监理合同-最终版.docx

合同编： XXXXXXXXXXXXXX工程合成气净化/硫回收/甲醇合成装置工程监理合同XXXXXXXXXXX与XXXXXXXXXXX 第一局部 协议书 委托人全称：XXXXXXXXXXXXXXXX 监理人全称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX按照?法?、?合同法?、?建立工程监理(GB50319-2021)?及其他有关法律、行政法规的规定委托人监理人遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么就本建立工程监理的有关事宜协商一致订立本合同。一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX合成气净化/硫回收/甲醇合成装置简称：“本工程。工程地点：XXXXXXXX。工程概况：详见监理工作范围、内容及要求二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释一样。三、组本钱合同的组本钱合同的包括：1.协议书；2.中标书；3.专用条件；4.通用条件；5.附件：附件1 监理工作范围、内容及要求附件2 委托人提供的办公条件附件3 质量理要求附件4 平安理协议书附件5 监理组织机构和关键监理人员附件6 监理人员派遣方案附件7 承诺书附件8 用于本工程的主要技术装备和检测器具表附件9 履约保附件10 廉洁协议书6.7.本合同签订后双方依法签订的补充协议也是本合同的组成局部。四、总监理工程师总监理工程师： XXXXX 码： XXXXXXXXXX注册：XXXXXXXX；五、合同价款1.详见监理费结算和支付条款。2由于非监理人原因导致合同工延3个月的监理人承诺提供监理效劳。 3.由于非监理人原因导致合同工延超过3个月的无监理费是否超出封顶价由此发生的监理费据实结算。4.假设由于监理人原因导致合同工延那么在合同工延间发生的所有监理费不计。六、合同工 1.监理限：自2021年9月1日至2021 年2月31日止监理时间跨度涵盖自施工准备阶段、施工、中交、开工验收阶段等全过程。2.合同开场日以委托人书面时间为准总工不变。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺按照合同约定提供监理与相关效劳。2.委托人向监理人承诺按照合同约定提供办公条件并本合同约定支付合同价款。3. 监理人承诺为委托人提供三3个月的监理效劳。4.监理人承诺监理费按货币资金或承兑汇票方式支付。 八、监理人银行资料名称：XXXXXXX银行：XXXXXXXXX 银行帐：XXXXXXXXX九、合同订立合同订立时间：双方在签字页写明合同订立的时间。 本合同双方约定：本合同自双定代表人或其正式受权委托代理人签字和盖章后生效。合同份数：本合同正本一式二2份双方各执一1份合同副本一式八8份委托人执五5份监理人执三3份。以下无正文 签字页】委托人：XXXXXXXXXXXX签章 住 所：XXXXXXXXXX法定代表人：XXXX委托代理人： 签署日： 年 月 日监理人：XXXXXXXXX住 所：XXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人: XXXXXXXXXXXX委托代理人： 签署日： 年 月 日 第二局部 通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外组本钱合同的全部中的以下名词和用语应具有本款所赋予的含义：“工程是指按照本合同约定施行监理与相关效劳的建立工程。“委托人是指本合同中委托监理与相关效劳的一方及其合法的继承人或受让人。“监理人是指本合同中提供监理与相关效劳的一方及其合法的继承人。“承包商是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人及其合法的继承人。“监理是指监理人受委托人的委托按照法律法规、工程建立、勘察设计及合同在施工阶段对建立工程质量、进度、造价进展控制对合同、信息进展理对工程建立相关方的关系进展协调并履行建立工程平安消费理法定职责的效劳活动。“相关效劳是指监理人受委托人的委托 按照本合同约定在勘察、设计、保修等阶段提供的效劳活动。“正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。“附加工作是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。“工程监理机构是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。“总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面受权全面负责履行本合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师。“酬金是指监理人履行本合同义务委托人按照本合同约定给付监理人的金额。“正常工作酬金是指监理人完成正常工作委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。“附加工作酬金是指监理人完成附加工作委托人应给付监理人的金额。“一方是指委托人或监理人；“双方是指委托人和监理人；“第三方是指除委托人和监理人以外的有关方。“书面形式是指合同书、信件和数据电文包括电报、电传、 、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。“天是指第一天零时至第二天零时的时间。“月是指按公历从一个月中任何一天开场的一个公历月时间。“不可抗力是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见在工程施工过程中不可防止发生并不能克制的自然灾害和社会性突发如、瘟疫、水灾、战争和专用条件约定的其他情形。1.2 解释本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时应以中文为准。 组本钱合同的以下彼此应能互相解释、互为说明。除专用条件另有约定外本合同的解释顺序如下：1协议书；2中标书；3专用条件；4通用条件；5附件附件1 监理工作范围、内容及要求附件2 委托人提供的办公条件附件3 质量理要求附件4 平安理协议书附件5 监理组织机构和关键监理人员附件6 监理人员派遣方案附件7 承诺书附件8 用于本工程的主要技术装备和检测器具表附件9 履约保附件10 廉洁协议书67双方签订的补充协议与其他发生矛盾或歧义时属于同一类内容的应以签署的为准。2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容1收到工程设计后编制监理规划并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要编制监理施行细那么；2熟悉工程设计并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；3参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；4审查施工承包商提交的施工组织设计重点审查其中的质量平安技术措施、专项施工方案与工程建立强迫性的符合性；5检查施工承包商工程质量、平安消费理制度及组织机构和人员资格；6检查施工承包商专职平安消费理人员的装备情况；7审查施工承包商提交的施工进度方案核查承包商对施工进度方案的调整；8检查施工承包商的试验室；9审核施工分包人资质条件；10查验施工承包商的施工测量放线成果；11审查工程开工条件对条件具备的签发开工；12审查施工承包送的工程材料、构配件、设备质量证明的有效性和符合性并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进展抽检；13审核施工承包商提交的工程款支付申请签发或出具工程款支付证书并报委托人审核、批准；14在巡视、旁站和检验过程中发现工程质量、施工平安存在事故隐患的要求施工承包商整改并报委托人；15经委托人同意签发工程暂停和复工；16审查施工承包商提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的证材料及相关验收；17验收隐蔽工程、分局部项工程；18审查施工承包商提交的工程变更申请协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；19审查施工承包商提交的开工验收申请编写工程质量评估；20参加工程开工验收签署开工验收；21审查施工承包商提交的开工结算申请并报委托人；22编制、整理工程监理归档并报委托人。2.2监理与相关效劳根据1适用的法律、行政法规及部门规章；2与工程有关的；3工程设计及有关；4本合同及委托人与第三方签订的与施行工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点在专用条件中详细约定监理根据。2.3工程监理机构和人员本合同履行过程中总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定以保证监理工作正常进展。监理人可根据工程进展和工作需要调整工程监理机构人员。监理人更换总监理工程师时应提早7天向委托人书面经委托人同意前方可更换；监理人更换工程监理机构其他监理人员应以相当资格与才能的人员交换并委托人。1严重过失行为的；2有行为不能履行职责的；3犯罪的；4不能胜任岗位职责的；5严重违背职业道德的；6专用条件约定的其他情形。 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的工程监理机构人员。2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准那么和行为严格按照法律法规、工程建立有关及本合同履行职责。承包商提出的和要求监理人应及时提出处置。当委托人与承包商之间发生合同争议时监理人应协助委托人协商解决。承包商之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民审理时监理人应提供必要的证明资料。承包商所签订合同的变更事宜。假如变更超过受权范围应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下为了保护财产和人身平安监理人所发出的指未能事先报委托人批准时应在发出指后的24小时内以书面形式报委托人。承包商的人员不能胜任本职工作的有权要求承包商予以调换。2.5 提交监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关效劳的。2.6资料在本合同履行内监理人应在现场保存工作所用的图纸、及记录监理工作的相关。工程开工后应当按照理规定将监理有关归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附件2中约定的由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产监理人应妥善使用和保在本合同终止时将这些房屋、设备的提交委托人并按专用条件约定的时间和方式移交。3委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包商签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予工程监理机构的权限。如有变更应及时承包商。3.2提供资料委托人应按照附件2约定无偿向监理人提供与工程有关的资料。在本合同履行过程中委托人应及时向监理人提供的与工程有关的资料。3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关效劳提供必要的条件。3.4委托人代表委托人应受权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联络。委托人应在双方签订本合同后7天内将委托人代表的和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时应提早7天监理人。3.5委托人或要求在本合同约定的监理与相关效劳工作范围内委托人对承包商的任何或要求应监理人由监理人向承包商发出相应指。3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内对监理人以书面形式提交并要求作出的事宜给予书面答复。3.7支付委托人应按本合同约定向监理人支付酬金。4. 违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的应承当相应的责任。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的应承当相应的责任。4.3 除外责任因非监理人的原因且监理人无过错发生工程质量事故、平安事故、工延误等造成的损失监理人不承当赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或局部不能履行时双方各自承当其因此而造成的损失、损害。5. 结算与支付5.1支付货币除专用条件另有约定外酬金均以人民币支付。涉及外币支付的所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2监理费结算监理人应按照专用条件的约定监理费的结算。5.3监理费支付支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。5.4有争议局部的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时应当在收到监理人提交的支付申请书后以书面形式向监理人发出异议。无异议局部的款项应按支付有异议局部的款项按第7条约定。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外委托人和监理人的法定代表人或其受权代理人在协议书上签字并盖章后本合同生效。6.2变更为更好的履行合同监理人有权提出变更恳求经委托人同意前方可施行。合同签订后遇有与工程相关的法律法规、公布或修订的双方应遵照执行。由此引起监理与相关效劳的范围、时间、酬金变化的双方应通过协商进展相应调整。变更引起的合同价款调整在专用条件中约定。6.3暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。解除本合同的协议必须采取书面形式协议未达成之前本合同仍然有效。暂停局部监理与相关效劳时间超过182天监理人可发出解除本合同约定的该局部义务的；暂停全部工作时间超过182天监理人可发出解除本合同的本合同自到达委托人时解除。6.4终止以下条件全部满足时本合同即告终止：1监理人完本钱合同约定的全部工作；2委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1协商双方应本着诚信原那么协商解决彼此间的争议。7.2调解假如双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进展调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有辖权的人民提起诉讼。8.其他8.1外出考察费用经委托人同意监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进展的材料和设备检测所发生的费用已包含在监理人员综合单价中不再另行结算。8.3咨询费用经委托人同意根据工程需要由监理人组织的相关咨询证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在效劳过程中提出的合理化建议使委托人获得经济效益的双方在专用条件中约定奖励金额确实定。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与施行工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6双方不得对方申明的资料亦不得与施行工程有关的第三方所提供的资料事项在专用条件中约定。8.7本合同涉及的均应当采用书面形式并在送达对方时生效收件人应书面签收。8.8著作权监理人对其编制的拥有著作权。监理人可单独或与别人结合出版有关监理与相关效劳的资料。除专用条件另有约定外假如监理人在本合同履行间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关效劳的资料应当征得委托人的同意。 第三局部 专用条件1. 定义与解释1.2解释本合同除使用中文外还可用 / 。约定本合同的解释顺序为：1协议书；2中标书；3专用条件；4通用条件；5附件：附件1 监理工作范围、内容及要求附件2 委托人提供的办公条件附件3 质量理要求附件4 平安理协议书附件5 监理组织机构和关键监理人员附件6 监理人员派遣方案附件7 承诺书附件8 用于本工程的主要技术装备和检测器具表附件9 履约保附件10 廉洁协议书672. 监理人义务2.1监理的范围和内容监理范围包括：详见附件1监理工作内容包括：1工程监理机构每月的25日前应向委托人提交下一月度的监理人员派遣方案经委托人批准后执行；2工程监理机构每月初应向委托人提交全体人员上一月度的考勤表签字确认；3缺陷责任间当委托人要求监理人到现场处理工程问题时工程总监理工程师和有关的专业监理工程师应在48小时内到达现场。4监理人在履行本合同义务间必须熟悉施工合同和有关及设计；并全面理解和严格执行施工合同和有关及设计；监理人应认真、勤奋地工作公正地维护各方面的合法权益；现场的监理必须遵守委托人制定的?工程监理理规定?、HSE理规定及其他有关理规定、各种理、各种理制度等例如：宁煤制油202132?华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化工程工程监理、承包关键人员准入理?、?华宁煤集团煤制油工程建立指挥部外委承包商关键人员请假理规定?等。5)监理人使用委托人提供的设施和物品时属委托人的财产监理工作完成或中止后应将其设施与剩余的物品按合同约定移交委托人。6)在合同执行或合同终止后未征得委托人同意监理人不得泄漏与本工程、本合同业务有关的资料给第三者。并按照附件7?承诺书?执行义务。2.2监理与相关效劳根据监理根据包括：详见附件1监理工作范围、内容及要求。相关效劳根据包括：详见附件1监理工作范围、内容及要求。2.3工程监理机构和人员更换监理人员的其他情形：委托人发现监理人员未按合同规定履行监理职责有权要求监理人更换合格的监理人员监理人必须无条件进展更换。2.4履行职责对监理人的受权范围：委托人在委托的工程范围内授予监理人以下监理权利：1对工程构造设计、施工工艺、材料的选用及有关专业技术问题按照优化平安的原那么自主向委托人提出书面建议；2审批工程施工组织设计和技术方案按照保质量保工和降低本钱的原那么向承包商发出批准或不批准的指并同时委托人；3检查承包商的开工准备情况审核开工；4工程上使用材料和施工质量的检验权不符合质量的材料、设备有权承包商停顿使用并监视其退出现场；对于不符合和质量的工序、分局部项工程和不平安的施工作业有权承包商整改、返工假设达不到预效果时征得委托人同意后可以发布停工。在复工条件具备时征得委托人同意可以发布复工。在紧急情况下不能事先时应在24小时内书面委托人；5工程施工进度的检查权、监视权以及工程实际开工日提早或需要延长承包合同规定的开工限的建议权；6在监理过程中假如发现工程承包商工作不力或严重违背施工操作规程而又不听劝阻的监理人可要求承包商调换有关人员；监理人员在发现施工现场存在重大的、可能造员伤亡的平安隐患时有权对存在隐患的工作面及相关工作面立即口头勒停工；监理在口头停工发出后24小时之内应通过书面形式进展确认。7在委托的工程范围内委托人或承包商对对方的任何和要求包括索赔首先向监理人提出由总监理工程师提出处理再同双方协商确定。当委托人和承包商发生争议时监理人应根据自己的职责以、公平的身份判断公正的进展调解。当双方的争议由、建立主部门调解或仲裁时监理人应提供公正的材料。8监理人应履行监理合同赋予监理工程师的所有职责的隐含的权利但在采取以下行动之前必须得到委托人的明确 1批准分包；2发布开工/复工；3工延长；4证明增加费用；5确定变更或签证及发布变更；6确定变更或签证单价或价格；7暂时停工；8工程移交证书；9工程款支付证书；10缺陷责任证书；11承包商的违约；12委托人的违约；13特殊风险的认定等。委托人可根据实际情况有权随时对授予监理人的权利予以增加或收回。但受权变化不影响本合同的执行。监理人有权要求承包商调换员的限制条件：需经委托人批准后监理人方可要求承包商调换员。2.5提交监理人应提交的种类包括监理规划、监理月报及约定的专项、时间和份数：详见附件1监理工作范围、内容及要求。2.7使用委托人的财产附件2中由委托人无偿提供的办公设施设备的所有权属于：委托人。监理人应在本合同工届满后15天内无偿移交委托人提供的办公设施设备。3. 委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：刘旭军3.6答复委托人同意在7天内对监理人书面提交并要求作出的事宜予以书面答复。4. 违约责任4.1监理人的违约责任监理人赔偿金额按以下确定：1监理人负责工程结算中工程量的初审假如监理人每月审定结果的累计金额超出最终的工程开工结算金额差额3以内时不进展处分；当差额超出3时以超出局部的5扣罚监理人的监理费用。此项处分金额不超过本合同规定的监理费封顶价的10尾款缺乏以抵扣时剩余局部在履约保中扣除。2对于达不到资质要求或不能胜任工作的监理人员委托人有权提出要求更换。在委托人要求的限内监理人未更换胜任的人员时那么自要求更换之日起委托人有权按500元/人·日扣罚监理根本费用；监理人未经委托人同意而撤换总监、总监代表、监理工程师委托人有权分别按50万、20万、10万元/人扣罚监理根本费用。3监理人工作渎职、失误、或存在过失给发包人造成损失的委托人将根据委托人下发的监理考核施行相关规定执行。4由于承包商未执行监理造成质量、平安事故等事故的监理人应及时书面委托人如监理人未向委托人委托人将根据委托人下发的监理考核施行相关规定执行。4.2委托人的违约责任委托人未按合同约定向监理人支付监理费监理人应当与委托人进展协商。协商不成的委托人应当向监理人承当拖欠合同价款同、活存款利率计算的利息。5. 结算与支付5.1支付货币币种为：人民币。委托人有权以全部现金或局部现金加局部承兑汇票的形式支付监理费。5.2监理费结算监理费封顶价为人民币贰仟壹佰陆拾叁万元整¥21,630,000.00元。采用固定人工日综合单价人工日综合单价如下：总监理工程师：1200元日人；总监代表：1080元日人；平安总监代表：960元日人；专业监理工程师：760元日人；监理员：600元日人；文控员：521元日人。现场监理人员的配置以委托人批准的人员配置为准。文控员根据实际需要并报委托人同意。5.3监理费结算和支付监理人向委托人按合同规定提交履约保是委托人履行监理费用支付义务的必要条件。监理费根据双方认可的人工日考勤表及约定的人工日单价按月据实结算。监理费按月支付经审核无误按上月监理费结算额的85支付上月监理费。即：当监理费累计结算额到达监理费封顶价的85时停顿结算。从监理进度款中留置10作为考核费用按委托人下发的监理考核相关规定执行。委托人有权从支付给监理人的剩余的监理费中留置5的质量保证金。工程未出现质量问题在质量缺陷责任满后的30天内委托人将该笔款项无息返还监理人。6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：合同双人代表或委托代理人签字并加盖公章。6.2变更委托人有权随时对合同条款及监理范围提出变更监理人不得无故回绝。假设监理范围变大时新增局部的监理工作相关费用由监理人与委托人共同协商确定；当监理范围变小时监理费封顶价也应进展相应调减详细调减金额由双方协商确定。 7.争议解决：合同争议的最终解决方案为提请银川仲裁会进展仲裁； 8.其他8.6：详见承诺书8.8著作权：合同执行间产生的与本合同相关的所有著作权均归委托人所有。 9.补充条款9.1委托利1委托人有对工程规模、设计、规划设计、施工工艺设计和工程使用功能要求的认定权以及对工程设计变更、施工任务变更的审批权、权。2委托人有权对现场监理机构的工作进展监视和检查审查工程监理机构人员资质的符合性有权随时检查工程监理机构人员的到位情况。委托人有权根据工程实际情况调整监理人提交的监理人员派遣方案监理人应遵照执行。3委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项、年度监理及工程开工时的监理总；委托人应有权利检查监理的相关记录如HSE例会记录等。9.2监理人责任1监理人责任即本合同有效。除非委托人的要求或得到委托人的同意监理人在监理过程中不得中途撤换总监理工程师、总监代表和监理工程师。2监理人在责任内应当履行约定的义务。假如因监理人过失而造成了委托人的经济损失监理人除免收取相应损失局部的监理报酬外还应当向委托人赔偿但累计免收及赔偿总金额不应超过监理报酬总额。9.3履约保保金额为合同总价的百分之十10保有效至委托人与承包商签订的施工合同中规定的工程缺陷责任到之日格式见附件9。9.4安康平安环保 1为了保证本合同施工作业现场范围内所有人员的生命和安康不受到伤害为了双方共同和各自的正当权益不受到损失委托人与监理人应认真执行?平安理协议书?见附件4。2监理人应符合自己所声明的和程序。3监理人应遵守本合同约定范围内委托人不定颁发的有关安康、平安和环保HSE的所有规定。9.5监理人应按照及地方相关法律法规购置并保证所投种持续有效至监理人在本合同下的义务终止至少包括以下险种： 1机动车辆：为监理本工程使用的车辆投保机动车辆投种必须包括但不限于交强险。2雇主责任：监理人应在整个监理间为其现场机构雇用的全部人员投保雇主责任险并交纳保费。3工程监理责任：监理人应在整个监理间为其监理人员投保工程监理责任。4免赔额以下发生的损失由监理人自行承当。9.6免责事项1由于监理人、其雇员或代理人在履行本合同的责任和义务时的忽略或违约行为监理人应保证委托人利益不受损害；由于监理人、其雇员或代理人在与本合同之外的第三人发生索赔、诉讼和其他恳求争议时监理人应保证委托人免于受到责任追究。2非委托人原因监理人人员发生亡、疾病或受伤或者监理人、监理人人员的财产损失、损坏时监理人应保证委托人利益不受损害应保证委托人免于受到责任追究。9.7本监理合同未经委托人答应监理人不得将合同的任何责任、义务和权利转让或分包给任何第三方。9.8监理人应严格按照?建立工程监理(GB50319-2021)?等相关监理及华宁煤集团下发的?煤化工工程工程统一理规定?宁2021】69要求执行开展工作。9.9合同生效与中止、终止1本合同自双定代表人或其受权代表签字并盖章后生效。当以下条件满足时本合同自行终止：(1)监理人按照本合同规定完成了所有合同责任及义务；(2)委托人按照本合同规定完成了所有合同责任及义务完成合同款项的支付退还监理人的履约保证金；(3)双方之间不存在因本合同产生任何债权债务关系。9.10审计1委托人和/或委托人指定的第三方审计有权审计与执行本合同相关的监理人相关账簿和账户。监理人同意其相关的账簿和账户可供委托人或其指定的第三方审计进展审计并在此等审计过程中给予所有合理的帮助和协助。假设在此等审计过程中委托人和/或委托人指定的第三方审计发现委托人向监理人支付了任何不正确的付款那么监理人应根据审计结果退还委托人该局部付款。假设发现监理人未能按照合同约定履行工作那么监理人应按照审计结果及合同相关规定对委托人给予赔偿。 第四局部 合同附件附件1：监理工作范围、内容及要求1.工作范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程合成气净化装置、硫回收装置及甲醇合成装置建立地点位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地A区B6地块。其中合成气净化装置位于B6地块的中南部装置面积188600m2,东侧为甲醇合成和第三循环水场南侧为其上煤气化装置西侧为全厂总变和南区综合效劳站北侧为其下油品合成装置包括4个系列低温甲醇洗单元、二氧化碳压缩单元、丙烯制冷单元和1套合成气压缩单元以及与之配套的配电控制系统、给排水、仪表、暖通等辅助消费设施的道路、地上和地下网、排水沟、建筑物及其根底等土建工程和设备、道、仪表、电气、电信、消防等建筑安装工程；硫回收装置位于B6地块东南部区域装置面积15040m2东侧为厂区围墙；南侧液体装车站西侧为煤气化装置北侧为酸性水汽提装置；包含2个系列的硫磺回收单元以及与之配套的配电控制系统、给排水、仪表、暖通等辅助消费设施的道路、地上和地下网、排水沟、建筑物及其根底等土建工程和设备、道、仪表、电气、电信、消防等建筑安装工程；甲醇合成装置位于B6地块中南部装置面积30800m2东侧为动力站南侧为气化装置西侧为上的合成气净化装置北侧为第三循环水包括甲醇合成单元、甲醇精馏单元、中间罐区以及之配套的配电控制系统、给排水、仪表、暖通等辅助消费设施的道路、地上和地下网、排水沟、建筑物及其根底等土建工程和设备、道、仪表、电气、电信、消防等建筑安装工程 。本工程监理工作严格按照?建立工程监理?GB503192021中规定内容和宁夏工程建立、理各项规定开展工作各专业工程监理严格按照相应的专业施工进展并按照委托人对工程建立理需要和规定开展监理工作。主要工作范围包括但不限于：合成气净化装置、硫回收装置、甲醇合成装置以及与之配套的仪表、电气安装道路、厂坪、给排水、总图等工程内所有建筑、安装工程含调试及与工程有关的所有接口工程监理以及施工过程中临时增加的零星工程的监理。 2.工作内容监理人应派具相应执业书及工作经历的人担任总监理工程师总监理工程师负责组建工程监理机构。承当本工程施工准备阶段、施工、试车、开工验收阶段的监理工作。同时应按工程合同质保要求配合委托人对工程质量缺陷进展检查、记录、调查分析并与委托人及承包商共同确定责任归属。监理人应该按照?工程建立监理?GB50319-2021和现行及行业以及委托人要求全面正确开展监理工作履行监理职责。本合同的监理工作包括但不限于以下内容：2.1技术及图纸熟悉设计资料、及施工合同。主持召开本工程各专业图纸会审会议,形成报委托人备案并监视各项工作的落实。 参加设计交底会议并形成报委托人备案。 参加由委托人主持的重大技术问题的讨。 对于工程施行过程生的变更及签证应从工程平安、质量、进度和等四方面进展评估提出并报委托人决策。 审查并批准施工承包商提交的施工组织设计施工技术方案施工方案临建工程设计等。 协助设计方代表解决施工间出现的设计、技术问题。 对施工承包商在施工过程中报送的施工测量放线成果进展复验和确认。 钢构造工厂制造图的审查。 承包商须由总监理工程师组织各专业监理工程师对施工承包商进展监理技术交底。承包商必须正确使用监理单不得人为回避使用。 承包商应对工程调试阶段施行监理包括对机组单体调试、分系统调试和整套启动调试的监理。 承包商应如实填写监理日志监理日志作为移交资料的一局部由委托人留存。2.2进度控制催促委托人按合同规定落实必须提供的施工条件组织向施工承包商移交施工场地；检查施工承包商的开工准备情况；按照合同规定及受权审批工程开工/复工。根据合同中确定的里程碑节点审查并批准施工承包商提交的施工总进度方案、资源配置检查其施行情况催促施工承包商实现合同工目的。假设发生由于施工承包商的原因使工延误时应催促施工承包商提出改良措施。如属于委托人的原因引起工延误应向委托人提出并提出改良建议供委托人决策。审查和批准施工承包商提出的施工方案和施工进度方案负责控制进度跟踪检查记录方案的施行情况。当发生实际进度与方案进度有本质性偏向时及时向施工承包商发出书面向委托人提出“进度分析。主持监理合同受权范围内的有关进度协调工作。审批施工承包商编制的年度/季度/月度/三周滚动方案/并进展控制。方案应包含进度方案、人力资源方案、机具设备方案、物资需求方案、图纸需求方案等。监理人在收到承包商上报的各类进度后的3天内提出审查并将审查及承包商并报委托人备案。2.3质量理见附件三 质量理要求2.4质量控制监理人审查并批准施工承包商提交的施工组织设计、施工方案、预防质量通病措施等质量并将审查报委托人备案。监理人负责编制监理质量检验方案报委托人审核后下发执行。监理人应当会同承包商参加开箱验收工作监理人应对开箱验收中的发现的质量缺陷催促承包商处理。监理人应当参加施工承包商理人员和技术人员进场面试。监理人负责审查施工承包商的质量保证体系审查施工承包商特殊工种、理人员和技术人员的资质核查施工承包商为保证进度方案所需施工机械设备的数量、质量、种类、才能及状况对不符合合同规定要求的人员和设备有权其更换或添置并在施行过程中监视到位情况进展不定到岗抽查确保上述人员的资格符合工程理和施工的要求并在岗。监理人负责审批承包商采用的技术及施工规程等质量。监理人应当审查承包商的施工方案、质量检验方案、工程划分、预防质量通病措施等质量的落实情况。根据施工合同规定对施工前的准备工作进展检查对施工工序、资源投入进展监视；监视施工承包商严格执行合同中的技术、施工要求和设计规定确保质量满足合同要求。监理人应当负责审查、批准由施工承包商提交的质量检验方案根据合同与制定各类施工质量检查的补充规定；及时检查、抽检工程质量特别是隐蔽工程；对工程质量进展见证和评定严格控制工程质量主要内容包括： 审批施工承包商在施工过程中各工序的质量自检按施工合同的要求进展质量控制和评定； 对试验室的资质、人员资格、各种试验仪器及试验程序、成果进展全面检查； 施工承包商未按设计图纸、技术、操作规程进展施工时根据合同应责其停工、返工并委托人； 对验收不合格的工程施工承包商限返工重新验收合格方可进入下一道工序或交付使用并及时委托人； 检查验收用于永久工程的各种工程材料、设备、构配件、半成品的实物质量和质量证明严禁使用不合格并批准合格的使用和监视不合格的退场； 在施工现场对工程质量、施工活动等进展检查关键工序实行旁站监理对于重要质量控制点需留有影像资料并做好现场监理日志； 检查并确保施工质量记录的性和完好性； 对已完成的施工工序提出明确的验收。重大质量问题的处理方案报委托人同意后执行； 根据有关验收规程和合同规定组织工程预验收 。审查施工承包商提交的阶段验收和开工验收有关资料参加阶段验收和开工验收。参与工程移交同时做好各种资料的搜集、整理、归档工作； 隐蔽工程必须留有影像资料且参与验收的监理人员必须出如今影像中承包商每月定整理影像资料报委托人审查并备案； 承包商应针对本工程制定详细的监理旁站方案、平行检验方案并报委托人审批；在关键部位或关键工序施工过程中监理人必须派监理人员进展现场旁站监理。监理人负责工程应见证检验的材料及施工过程中的试验工作进展取样见证。监理人负责对无损检测的抽检部位进展签字确定。对检测的资料和工作质量进展检查并按委托人的要求