2022年建设工程设计方案合同范本.docx

精品学习资源建设工程设计合同范本工程名称： 工程地点：合同编号：（由设计方编填） 设计证书等级：发包方：设计方：发包方托付设计方承担工程设计，经双方协商一样，签订本合同；第 1 条 本合同依据以下文件签订（ 1 ）中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场治理规定；（ 2）国家及地方有关建设工程勘察设计治理法规和规章、建设工程批准文件；第 2 条 本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表 4-2；序号分工程名建设规模设计阶段及内容估算总投资费率估算设计费表 4-2设计工程内容欢迎下载精品学习资源称建筑面（万（元）层积方初步施工元）%欢迎下载精品学习资源数（平方M）案 设计图）欢迎下载精品学习资源第 3 条 发包方应向设计方提交表 4-3 中的有关资料及文件；表 4-3发包方应供应的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第 4 条 设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表4-4 所示；表 4-4设计方应交付的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第 5 条 本合同设计收费估算为元人民币；设计费支付进度详见表 4-5 所示；表 4-5 设计费支付进度付费次占总设计费付费额付费时间（由设计文件的交欢迎下载精品学习资源序比例（元）付时间打算）第一次欢迎下载精品学习资源付费其次次付费 第三次付费说明：20%定金本合同签订后三日内欢迎下载精品学习资源1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费；2. 在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款；3. 实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补，实际设计费与估算设计费显现差额时，双方另行签订补充协议；4. 本合同履行后，定金抵作设计费；第 6 条 双方责任（ 1）发包方责任发包方按本合同第3 条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时效性负责，发包方 不得要求设计方违反国家有关标准进行设计；发包方提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，设计方按合同第 4 条规定将交付设计文件的时间顺延；超过规定期限15 天以欢迎下载精品学习资源上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间；发包方变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费；在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费；发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计方能够做到，发包方应依据设计方提前投入的工作 量，向设计方支付赶工费；发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作、生活及交通等便利条件；发包方应爱护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、运算软件和专利技术；未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的工程，如发生以上情形，发包方应负相关法律责任， 设计方有权向发包方提出索赔；（ 2）设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；设计合理使用年限为年；欢迎下载精品学习资源设计方按本合同第 2 条和第 4 条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件；设计方交付设计资料及文件后，要按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范畴的内容做必要的调整补充；设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开头施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收；一年内工程尚未开头施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取询问服务费，详细金额由双方商定；设计方应爱护发包方的学问产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料；如发生以上情形并给发包方造成经济缺失，发包方有权向设计方索赔；第 7 条 违约责任（ 1）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开头设计工作的，不退仍发包方已付的定金；已开头设计工作的， 发包方应依据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半 时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付全部的该阶段设计费；（ 2）发包方应按本合同第 5 条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方；发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批欢迎下载精品学习资源或本合同工程停缓建时，发包方均按第 7 条第（ 1）款的相关规定支付设计费；（ 3）设计方对设计资料及文件显现的遗漏或错误负责修改或补充；由于设计方错误造成工程质量事故缺失，设计方除负责实行补救措施外，应免收直接受缺失部分的设计费；缺失严峻的依据缺失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际缺失的；（ 4）由于设计方自身缘由，延误了按本合同第 4 条规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二；（ 5）合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返仍定金；第 8 条 其他相关事宜（ 1）发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同；（ 2） 设计方为本合同工程所采纳的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买；本合同第4 条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数，设计方另收工本费；（ 3） 对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商；发包方需要设计方协作加工定货时，所需费用欢迎下载精品学习资源由发包方承担；（ 4）发包方托付设计协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计方参与；出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付；（ 5） 发包方托付设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；（ 6）由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决；（ 7）本合同发生争议时，双方当事人应准时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁；双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉；（ 8）本合同一式份，发包方份，设计方份；（ 9）本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效；（ 10）本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，可到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；（ 11）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；欢迎下载精品学习资源（ 12）其他商定事项；发包方名称：设计方名称：（盖 章）（盖 章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字） 住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传 真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：（盖 章）（盖 章）备 案 号：经 办 人：备案日期：年 月 日鉴证日期：年 月 日欢迎下载