梁场承包合同(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上209省道常兴渭河大桥工程工程预应力箱梁工程劳务承包施工合同甲方：乙方：为圆209省道常兴渭河大桥改造工程施工，依照中华人民 共和国合同法、建筑法、建筑安装工程合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同（GF-91-020），结合本工程具体情况及甲方内部管理制度要求，经甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下共同协商，签订本劳务承包合同，双方共同遵守。第一条、形式与内容双方以项目施工为载体实行劳务输入，乙方在本合同约定的工程施工范围内作为甲方内部施工班组，甲方负责项目实施过程的现场协调管理、质量控制和技术指导，乙方负责完成本合同规定的全部工程施工任务，并组织现场施工、管理。第二条、工程概况1、工程名称：209省道常兴渭河大桥改造工程2、工程地点：常兴渭河大桥3、承包范围：209省道常兴渭河大桥改造工程箱梁预制，共计48片。单价一片箱梁）15000元（壹万伍元整）不分中梁、边梁。共计元（柒拾贰万元整），其单价包含预制箱梁过程中， 、小型机械：钢筋切割机、弯曲机、电焊机、调直机、预应力张拉机等；、箱梁模板安装、模板打磨、模板养护、钢筋加工及安装、浇筑砼、预应力张拉、压浆、箱梁养生、模板刷油、扎丝、焊条（502）、垫块。、场内移梁或倒梁；安装梁配合装车。、出现人为质量问题费用自付。、内外模板所需螺丝甲方一次配够，中途丢失己方自付。 、配备操作龙门架人员2名，（必须有操作证），机械维护。4、工期：本合同工程计划桥梁自2016年 月 日开工， 2016年 月 日完工。如因征地等客观原因造成工程不能按期开工，则以监理工程师的开工令所确定的开工时间为准，并依次顺延。验收日期以监理、业主要求的日期为准。5、质量等级：工程一次验收合格率100%。6、结算方法：本工程单价为预制一片箱梁15000元（不分中梁、边梁），上述合同金额为双方预期合同金额，最终结算按乙方完成质量合格的工程数量进行结算。7、签订本合同的同时乙方向甲方缴纳合同履约保证金计人民币 伍万元（￥ 50000.00 ）整。第三条、驻工地代表乙方驻工地代表姓名： ，身份证号： 。第四条、甲方责任1、负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府的联系和协调工作，提供工地现场高压至变压器的电力、场地平整和工程临时建筑。2、负责工程标准试验及过程监督、抽检控制性试验。3、负责永久工程所需钢材、成品混凝土、钢绞线、波纹管、锚具等材料的供应,乙方负责安装,安装费用包含在综合单价中，不另行计量。4、负责提供门架、模板，乙方负责维修保养。5、对乙方进行总体管理，施工过程中若发现乙方在质量、安全等方面存在严重隐患或事故发生，甲方有权直接做出处理，相关费用由乙方承担；若因乙方原因导致施工进度严重滞后，甲方有权采取加大投入等非常规措施，或者将滞后工程按150%的合同价直接划拨给其他施工班组承担，因此产生费用由乙方承担，并可根据实际情况部分或全部扣除乙方的履约保证金。6、负责统一办理乙方参与施工人员的人身意外伤害保险，费率执行保险公司标准，按乙方承包工程造价所占总合同比例分摊。7、负责监督乙方农民工工资的发放，若乙方无故拖欠，甲方将按照乙方提供的工资表进行工资的代发放（带发放工资金额在甲方给乙方拨付工程款时扣除），并加收10%的手续费。第五条、乙方责任1、按照甲方与业主所签订的施工合同规定的五化、质量、安全、环保、文明等要求，完成本合同包含的各项施工任务，负责满足工程实施的各项履约条件，并承担合同规定的不满足履约条件的相应责任。2、对工程履行合同明示或暗示的全部责任。3、负责按甲方要求组织人员进场施工，若进场人员无法满足施工要求，甲方有权清理乙方出场，一切损失由乙方承担。4、负责对施工现场范围内的临时电力线路（主线接口以下部分）、输水设施、临时生活设施、场内临时便道的维护，如以上设施出现损坏，乙方应及时修复。5、加强现场安全管理，杜绝一切安全事故发生；严格执行安全施工操作规程，加强职工安全意识教育，加强日常安全管理，注意安全预防与安全防护，消除一切安全隐患。若出现安全问题，不论以何种形式、何种情况，全部损失、赔付及后果均由乙方自行承担，且工期不得顺延。6、确保本工程的质量、工期、环保等各项指标的落实兑现。若出现质量、工期拖延等问题，造成返工、赶工期等，自行承担全部损失及赔付相关费用。7、服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量的完成施工任务，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、数量进行部分或全部调整。并进行相应的经济处罚。8、乙方管理人员、技术人员及特殊工种均要持有有效证件上岗。委派能充分代表乙方履行本合同的驻工地代表，进场的乙方工地代表、技术负责人等主要人员，未经甲方同意不得随意调换。否则，甲方有权停止向乙方拨付的一切款项；乙方驻工地代表每月在工地工作时间不低于28天，乙方驻工地代表因故需要离开工地时必须通过书面形式申请并获得甲方批准后方可离开，任何情况下乙方驻工地代表均须保证其联系电话24小时畅通；乙方驻工地代表一个月在工地工作时间低于28天或未经甲方批准擅自离开工地，每天扣工程款500元，因不能保证联系电话畅通而影响施工安排时，根据情节轻重处以50-1000元/次罚款。9、工程开工后，乙方必须保证不低于本合同要求的人员按时进场，保证工程施工顺利进行；施工过程中造成的工地供水、供电问题影响施工正常作业，其责任由乙方自负。但不排除施工中因外界干扰、气候问题、图纸设计不明确等客观原因造成的停工，此项属于乙方的承包风险。10、配合甲方进行计量支付、质量、安全、进度、标准化现场管理、各种检查及资料收集。11、每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方和监理工程师进行工序检测和验收。12、乙方要加强劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。13、严格现场管理，做好文明施工，注重环境保护，工程施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护，清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款；大中型宣传标语、标志、标牌由甲方提供给乙方，乙方免费安装、拆除并进行保护，如若损坏、丢失等乙方承担其全部费用。14、承担本协议工程内容自施工准备至工程竣工及缺陷责任期（质保期）质量维修的全部过程，不得以任何形式再次进行工程分包、转包，一经发现，甲方有权终止合同，乙方承担全部责任。15、按国家相关政策及本项目总体要求及时兑现农民工工资，接受甲方按本合同第九条第4款规定强制代发措施以保障农民工权益。16、波纹管、锚具的安装的费用已包含在钢绞线的综合单价中，不另行计量。17、钢筋制作的数控设备（智能弯曲设备）由甲方提供，日常保养及维修费用由乙方承担。如果用原始的弯曲、切割、调直等设备由乙方自行负责，不另行计量。18、钢绞线的智能张拉设备、智能压浆设备由乙方负责，钢绞线按照图纸设计量，用于张拉的工作长度作为附属工作，不另行计量；压浆料由甲方提供，乙方完成压浆，不另行计量。19、钢筋到场的卸车费用已包含在综合单价中，不另行计量。乙方负责钢筋存放及管理。20、自动喷淋养护费用（除喷淋暗埋管道及养生金属管道以外的所有管道）已包含在综合单价中，养生所用的外部金属管道由乙方进行加工安装，不另行计量。连接养生金属管道及暗埋管道的软管由乙方负责。冬季养生所需的锅炉、燃煤及安装由甲方负责，其他所需材料及人工由乙方自行承担。21、波纹管定位筋所需钢材由甲方提供，乙方负责安装，安装工作不另行计量。22、钢筋采取的防锈措施属于乙方应做的附属工作，不另行计量。23、施工现场的用电等费用已包含在综合单价中，不另单独计量。24、正式开工前的一切准备费用已包含在综合单价中，不另单独计量。25、工队退场时，必须办理离场手续并及时清欠对外一切欠款。26、负责箱梁的转堆、配合箱梁安装队伍的场内倒运及装车。27、场内的清扫工作已包含在综合单价中，不另行计量。28、负责合同条款中乙方应负的其他责任。 29、对于合同中未涉及到的内容按照招标文件技术规范中条款执行，适用于甲乙双方。第六条、安全管理详见本合同附件二安全生产责任书规定。第七条、工程质量1、本工程质量目标为工程一次验收合格率100%。2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划及有关施工技术规范施工，接受甲方相关部门的监控。3、乙方应严格按照本项目及甲方相关工作制度要求及时准确地报送有关资料，积极配合甲方完成与此相关的各项工作。4、在施工中发生质量事故时，乙方应及时书面报告甲方并承担相应的责任和费用。5、质量的奖惩执行甲方相关管理制度规定。6、甲方对工程质量实行一票否决制，工程质量不合格，一律不予计价，因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误、工程变更均由乙方负全责并承担相关责任及费用。7、保修期间，乙方应积极主动承担维修作业，并承担一切费用支出：（1）乙方在接到甲方通知后7天内，应立即派足人员进行维修；（2）甲方保留自行维修的权利，但在维修前首先通知乙方及时派人前来共同确认；如乙方未能在规定的时间内派人确认，甲方有权单方面确认维修工程量和费用，该费用从乙方剩余的5%质保金中扣除。（3）乙方无力维修时，参照本条第（2）款执行。第八条、机械设备、物资供应1、甲方负责工程所需主材包括钢材、混凝土、钢绞线、波纹管、模板等在本合同第十条计量与支付条款中规定相应损耗范围内的无偿供应(甲供材料)，超出部分按照原价在结算中扣减。2、甲方负责对供应的材料用量实行过程控制、限额领料制度。乙方每月根据施工计划上报材料用量计划，甲方审核后及时供应，现场签字验收。具体材料消耗系数及控制办法见第十条计量与支付相关条款。超过损耗标准的材料费用，按甲方有偿供应材料调拨价在乙方当月结算价款中扣除。3、乙方要严格妥善保管甲方供应到场的材料，乙方应有专职人员负责材料点收、保管、发放和使用监控，严禁出现丢失、倒卖、不合理浪费或因保管不善而造成材料失效等情况。一旦出现此类问题，甲方将根据情节轻重给予罚款处理，直接从当月结算款中扣除。第九条、劳务协作方式1、本工程采用工序单价承包的劳务协作方式，经双方协商，确定乙方施工的工程数量、工序单价及包含的工作内容见本合同附件一箱梁工程量清单。2、劳务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员、特殊工种应持有有效证件；进场人员的素质、数量必须满足工程施工需要，对进场的素质、能力不能满足工程施工、管理要求的人员，乙方须在接到甲方书面指令后三天内清退出场并更换合格的人员进场。乙方应负责劳务人员的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件的发生。3、乙方必须抓好民工的合同管理，在开工前与所有民工签订合同，并将用工合同与用工人员的身份证和复印件及所有人员的花名册报甲方综合部备份；乙方须提供用工人员的身份证和复印件；民工工资由乙方提供工资表，甲方审核后通过银行或直接代发至民工本人，工资款从乙方结算款中扣除。乙方应主动配合及时提供其使用民工相关个人、工作信息，严格禁止瞒报、空报民工名额现象出现，否则甲方将根据情节严重程度在代付民工工资的基础上对乙方处以1000-10000元的罚款。4、乙方应严格遵守相关施工技术规范及甲方相关管理制度要求，服从甲方现场管理人员的工作指令，乙方不得以任何理由拒绝、推诿或不彻底执行，否则，甲方将根据情节严重程度在纠正的基础上处以200-1000元/次罚款直至单方终止合同。5、乙方在本合同约定工程施工范围内作为甲方内部施工班组，甲方为乙方编制内部施工队编号仅限于对外与业主、监理建立工作关系及甲方对内管理编制，乙方不得签署任何为完成工程而需自行承担责任的相关经济合同或其他可能为甲方附加责任的文件。一经发现甲方将在纠正的基础上根据情节严重程度处以5000元以上直至扣除全部履约保证金的处罚，乙方承担由此引起的一切责任和费用。第十条、计量与支付1、中间计量工程数量的计算由甲方负责，计算的依据以设计图纸及甲方现场工程量确认单为准，并需由甲方现场技术、质检人员、计量人员、领导共同签证认可。2、乙方为保证工程质量而增加的其它费用包含在综合单价内，不再予以计量。3、预制箱梁的预留负弯矩张拉槽口混凝土费用将于结算时扣除。4、由于设计变更、征地拆迁及雨、雪等自然因素造成的乙方无法正常施工，不作为索赔依据，不予结算。甲方不承担任何责任。5、施工中业主需要对原设计工程变更时，由甲方书面发出变更通知，乙方根据变更通知作相应变更；若乙方擅自变更，全部责任由乙方承担。6、综合单价的确定依照双方商定的单价，具体见本合同附件一箱梁工程量清单，若发生新增项目，按甲乙双方协商单价为准。7、工程款的支付：（1）、本工程甲方不向乙方支付任何预付款；（2）、工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后10天内，审定乙方的支付报表。（3）中期支付报表为预结算支付依据，最终结算以竣工决算量为准进行调整。（4）、综合单价包含一切乙方须缴纳的税费，除营业税及人员人身意外伤害保险费用（按乙方承包工程造价所占总合同比例分摊）由甲方代扣缴纳，其他税费由乙方自行缴纳，且甲方有代扣缴纳权利。（5）、如业主对工程款延迟支付，则甲方对乙方的拨款顺延。（6）、乙方申请工程款时，应提交费用开支计划，但总额不能超过计量批复金额的85%（扣除甲方供应材料款及甲方代发乙方工人工资等费用后）；资金到位后，乙方应及时支付各类外欠款，否则，甲方有权督促乙方支付或代付，如不执行，暂停下期工程款的拨付。以上结算工程款甲方暂按照 3.41% 的税率在当期结算中扣除税金,具体税率根据当地实际税率进行调整。第十一条、违约责任1、乙方一次向甲方交纳人民币 伍万元 （￥： 50000.00 元）的履约保证金，待工程验收完成后一次性清算无息返还，乙方在履行合同中如有违约，甲方将从履约保证金、质量保证金及已完成的未支付工程款等全部按合同应支付乙方费用中扣除作为乙方应承担的违约金；2、甲、乙双方应认真履行合同，如一方违约，应承担经济和法律责任；3、由于业主的原因，造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，乙方不得以任何理由起诉甲方。4、乙方在执行合同中有以下情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。a、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，下令整改不执行的，或出现重大质量事故的。b、乙方上场人员满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时。c、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。d、乙方在施工中将工程转手他人，工程第一负责人或驻工地代表长期不在工地的。e、合同中规定的其他终止合同的条款。f、乙方施工的工程质量不满足业主及监理的“五化”要求。第十二条、变更与索赔1、工程变更时，其工程数量的确定，依据设计文件并参照计量与支付条款执行，如发生新增加的项目，按甲乙双方协商确定单价。2、乙方已充分考虑市场物价指数的影响，本合同在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变化，致使劳务、材料和机械台班费等费用的增加和减少，其合同单价均不调整，不予索赔结算。3、本合同为单价承包合同，无误工、怠工索赔，此项属于乙方风险。第十三条、工程验收及拖延工期处罚1、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有设计资料。2、工程验收合格以监理、业主单位结论为最终结果，乙方对所施工的工程按规定负责保修。3、除甲方确认的工期调整外，乙方未按工期要求完工，每逾期一天罚款￥2000元。第十四条、合同争端甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交宝鸡市眉县人民法院判决。第十五条、附则1、本合同自双方签订之日起生效，工程完工，账务结清后自行失效。2、合同未尽事宜，由双方协商议定补充条款，该补充条款与本合同有同等法律效力。3、甲方与建设单位所签合同，甲方的管理制度、工作计划、指令、会议安排及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同有同等效力。4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。5、 组成此协议的文件和顺序为：劳务合作协议书甲方相关管理规定施工计划通知书、技术交底工地例会纪要施工图纸招投标文件及合同其他的补充协仪上述文件为本合同的组成部分，具有同等效力，如有冲突时，以顺序在前者的解释为依据。6、 本合同附件：附件二：安全生产责任书附件三：乙方主要人员设备进场清单（本页无正文）甲方单位： 乙方单位：甲方代表： 乙方代表： （附身份证复印件） 年 月 日附件一：安全生产责任书甲方： 乙方：为在209省道常兴渭河大桥改造工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，防止和减少生产安全事故的发生，保障施工安全，人员生命安全和财产安全，根据中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产条例和陕西省安全生产条例、公路工程施工安全技术规程的有关规定，本着“安全第一，预防为主”的方针，特签订以下安全生产责任书：一、甲方职责1严格贯彻执行中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产条例和陕西省安全生产条例、公路工程施工安全技术规程，对乙方的安全生产相关工作实施监督管理。2负责制定本项目的安全生产管理规定，建立健全安全生产责任制。按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。3对参加施工的人员，进行安全技术教育，定期进行安全技术考核。4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神和项目业主、监理工程师和甲方有关安全生产的要求。组织对乙方施工现场安全生产进行检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。5对乙方安全生产工作进行监督检查，对违反安全规定的行为，及时予以纠正。乙方对违规行为拒不整改或造成严重后果者，视为乙方违约，甲方有权向乙方收取违约金或解除承包协议。二、乙方职责1严格贯彻执行中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产条例和陕西省安全生产条例、公路工程施工安全技术规程、交通部颁发的公路工程施工安全技术规程（JTJ 07695）和公路筑养路机械操作规程有关安全生产管理的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2加强对现场人员的安全、质量教育及管理，制定相关的管理制度，制订各种机具的操作规程，从源头上杜绝不安全事故的发生。乙方应按承包合同、本责任书及甲方的要求做好现场的文明施工、环保等工作，做到布局合理、整洁有序，标牌指示明晰齐全。3做好各种设备、输电线路、施工现场等环节的安全防护措施。提前安排对特殊工种进行培训，做到“无证不准上岗作业”。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方承担全部责任。4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中，乙方不得以其它理由无故阻止或停止施工，若发生此类事件，所造成的一切损失由乙方承担。5如发生重大事故应及时向甲方有关部门报告。6对于易燃易爆的材料应专门人员妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。三、违约责任1、乙方必须严格执行甲方的安全预防措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故等，若发生此类事故，由此造成的一切后果、经济损失均由乙方承担。同时，将申请相关部门依法追究责任。2、乙方在施工中应避免引起对环境的污染与破坏，如造成损失全部由乙方承担。3、乙方的施工必须符合业主及甲方有关文明施工的要求，若造成业主、监理工程师或上级部门对本项目的任何处罚，由乙方全部承担，若情节特别恶劣的则在要求立即整改的基础上加倍承担处罚。4、在甲方日常工作巡查中，甲方发现有安全隐患立即通知乙方，乙方不予改正者，甲方有权责其停工整顿，具体按照项目部日常管理办法执行。四、其他1、本责任书作为甲乙双方劳务承包合同的附件，是劳务合同不可分割的一部分，双方签字、盖章后生效，工程劳务承包合同终止的同时自行终止。2、本责任书一式四份，甲方三份，乙方一份。3、本责任书未尽事宜，双方协商解决。甲方单位： 乙方单位： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日附件二：乙方主要人员设备进场清单乙方名称：合同编号：LS- - 主要人员姓名年龄职务身份证号码队长驻地代表技术员工班长主要设备名称规格数量备注专心-专注-专业