劳务合同协议书(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上劳务合同协议书甲 方： 工程项目部乙 方： 因甲方中标承建 工程的施工任务，需招用具有一定施工经验的专业化劳务队伍（即乙方），为了按期、保质、保量完成施工任务，依据中华人民共和国合同法的有关规定，本着“公平合理、互惠互利、责权明确”的原则，就本项工程建设各自的权利、义务、责任及其他有关事项，经甲、乙双方协商达成如下协议并严格执行。一、工程范围及内容1、甲方把 工程的K + K + 段的路基土石方工程交于乙方施工。2、本合同为单价合同，以本协议单价（详见附表）×实际完成并经计量批复的工程量为总造价，结算时乙方按国家现行税收政策为甲方提供真实、有效、不小于最终结算额的税务发票（原票费用由乙方承担）。3、路基土石方工程的每一段为一个综合性完整工程，每段综合性完整工程单价包括以下工作内容以及为实施和完成本工程直至验收合格所投入的全部费用：各种材料的购买、装卸、运输、清理表土和杂物、挖除树根、开挖土石方、填前碾压、人工整平及排水、处理弹簧、现场的清扫和养生、路基成型至验收合格及各项外委试验费用；所投入的机械租赁费、人工费、房租费和管理费、安全及安全标志费用；放线及高程控制、设立临时便道及养护、机械的管理和看管、所挖边沟的外观要达到规范要求等；路面铺筑后的两边路肩及边坡的平整顺美符合甲方、监理工程师及业主要求；甲方所指定的生产路口及乡村路口的修复及平整；工程结算时乙方按国家现行税收政策为甲方提供真实、有效、不小于最终结算金额的税务发票（原票费用由乙方承担）。二、需要说明的问题1、工程项目单价乙方结算工程量为实际完成并经甲方、监理工程师及业主验收合格后予以计量且得以批复的工程量，由甲方按技术规范的计量方式，按本协议约定的单价（详见后附单价表）计算支付金额；除合同另有规定，后附项目单价包括了为实施和完成该合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税金、利润等一切费用，以及本合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险；除工程一切险及第三方责任险外，乙方所投其他保险的保险费均由乙方自行承担并支付；各工程细目的附属工作，其费用视为已包括在单价中，乙方必须按甲方指令完成，但不能得到结算与支付；乙方对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，均已包括在单价之中；乙方在完成合同约定的任务时，应根据工程进展情况酌情增减人员及机械设备，由此引起的误工、窝工等费用甲方不予考虑。本项目不调价。2、其它说明施工中如有变更，经监理工程师及业主认可并经甲方计量后，由甲方按技术规范的计量方法，认可的尺寸、断面计算工程量，按本协议单价计算支付金额。本合同所需要的机械设备，原则上以甲方单位及单位介绍的机械设备为主，若乙方自己确实有机械的也可使用，但绝对不允许私自外租机械。对私自外租机械的，一经发现，结算单价下浮5%；乙方在施工中存在安全、质量、进度、管理问题，受到监理工程师和业主处罚的，所罚款项从乙方平时借款或结算中扣除；对以下造成完工日期推迟或延误，经业主、监理工程师、甲方代表确认，工期可相应顺延；（1）工程量重大的变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）合同中约定或甲方、监理工程师及业主同意给予顺延的其他情况。乙方在以上情况发生后三天内，就顺延工期的理由和顺延时间，以书面形式上报甲方职能部门。甲方负责上报业主、监理工程师，审批并书面确认顺延的时间。除以上原因外若乙方不能在约定工期内完工，乙方应承担由此造成的全部责任。乙方所施工工程的工期以业主下达给甲方的工期计划为准。逾期不能完成施工任务，其罚款将由乙方自行承担。三、双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1、组建项目部，对工程进行宏观管理，配合乙方做好协调工作；2、提供有关技术资料、施工所需图纸和技术交底，下达施工进度计划，监督现场用料及配料，负责收集、整理乙方提交的试验、质检等其他相关的资料；3、负责指派工程技术人员和施工管理人员对乙方现场施工技术、工程质量、施工安全、环境保护等全过程进行指导、监督和检查；4、拨付工程费用，监督乙方按月造表发放劳务工资情况。若有发现乙方拖欠第三方劳务工资，甲方有权在乙方工程款中扣除并代理乙方应支付给第三方的劳务工资；5、甲方应及时对乙方上报的工程数量进行审核和确认，并尽快上报监理工程师及业主进行签认，以便进行计量支付工作。（二）乙方权利和义务1乙方不得私自转让本协议中的任何工程量。未经甲方书面同意，私自转让的，甲方有权单方面解除合同；2、乙方配合施工放线测量、收集整理中间检验资料、原始记录等资料；3、乙方应按时向甲方报送施工计划，及时、保质、保量完成甲方安排的年、季、月、旬施工进度计划。对已完工程，在甲方验收前清理施工现场，负责保证其完好状态。4、乙方应加强自身管理，管理人员和技术人员要安排充足，能独立施工、独立作业，保质、保量的完成甲方交给的施工任务；5、乙方在施工过程中，要加强安全管理，严格按照建设工程安全生产管理条例开展安全生产工作。设立安全标识，树立“安全第一、预防为主”的安全意识，若出现安全事故，一切责任均由乙方承担，甲方不给予任何经济补偿；6、乙方在施工过程中，必须服从监理工程师及业主的要求，必须服从甲方领导及现场施工、技术人员的管理。按设计文件、相关技术规范、验收标准和安全操作规程精心组织施工，确保安全、优质、高效、按期完成施工任务。遵守有关环境保护的法律法规，文明施工。对不服从管理的，甲方有权对乙方进行经济处罚，情节严重的，甲方有权单方面终止合同并将其清理出场；如给甲方造成损失的，从乙方所干工程款中扣除；7、乙方必须做到文明施工，遵守有关治安综合治理的管理规定，为甲方树立良好形象；若有违犯，乙方自行承担一切责任，并另接受甲方的罚款。乙方在施工过程中，必须遵守上级环保部门的有关环境治理规定要求，若因此给甲方造成的一切损失，均由乙方负责。8、根据业主及监理工程师的要求，配备足够的机械设备及施工人员。在特殊岗位作业的人员必须持有国家认可的特种工种或岗位资格证书。因乙方管理、技术、设备、施工队伍与施工任务不匹配，现场组织不力，造成工程滞后；出现重大的安全质量事故；严重违章作业，违法乱纪，给甲方造成重大损失；出现上述情况之一者，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切责任和损失均由乙方承担；9、乙方在工程施工过程中或工程结束后，同地方形成的债务及任何承诺，都必须在撤场前自行处理完毕，否则由此给甲方造成的一切损失，均从乙方工程款中扣除；10、乙方必须及时按月上报所使用农民工工资发放表，发放表必须逐人签字，作为向甲方请求拨款的依据。四、工程质量1、乙方所承担的施工项目质量，必须符合国家颁布的相关标准及业主和监理工程师的要求；2、乙方在施工过程中必须严格按照规范、技术及标准及监理工程师、业主的要求作业，服从甲方工程技术人员和现场施工管理人员的质量监督和管理；3、对质量不符合上述要求的施工项目，甲方有权要求乙方无条件返工，返工费用由乙方自行承担。返工工程质量需经业主、监理工程师及甲方确认合格后方可予以计量支付；4、乙方施工项目缺陷责任期为2年，保修期为5年，自整标段总体工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内所发生的任何施工质量问题，乙方须在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修，甲方有权另派施工队伍进行保修，由此发生的一切费用从乙方工程质量保证金内扣除。五、安全生产1、乙方应遵守施工安全操作规范及甲方规定的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全生产，由此发生的伤亡事故，由乙方自行承担所有责任和经济损失；2、乙方施工中发生伤亡事故须立即报告甲方，由甲方上报上级主管部门和当地劳动部门、监察机关，所有费用由乙方自行承担；3、乙方应在施工现场醒目处设置照明、警示标志牌和其它必要的防护措施、标识，对因此而发生的安全事故由乙方自行承担所有责任；4、在施工中，遇有动力设备、通讯光缆（军用光缆）、高压电线（杆）、文物保护、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况需要特殊防护的，乙方必须及时通报甲方并采取可靠的防护措施，确保施工安全；5、甲方有权对乙方在安全操作、工序质量、文明施工、环境保护和社会治安等方面进行监督、检查，乙方应积极配合，及时整改查处存在的问题，否则甲方有权勒令停工整改或给予经济处罚。六、付款办法1、乙方实际完成并经业主、监理工程师及甲方验收合格以后予以计量且得以批复的工程量，按本合同约定的单价（详见后附单价表）计算支付金额；2、乙方根据监理工程师签认的工程数量，备齐各项报验合格资料，于每月20日前提交甲方合约部，经甲方审核后由项目经理审批、签认；3、甲方预留乙方实际工程计量金额的5%作为劳务施工质量保证金，保质期满一个月内退还给乙方；4、乙方应具备一定的垫资能力。甲方在业主支付当期计量款后的七个工作日内，向乙方计量当期工程劳务价值，扣除质保金、应扣材料款、机械使用费、税金等款项后，根据业主拨付资金到位情况及甲方单位资金情况进行资金拨付，对于甲方向乙方拨付的资金，乙方应优先发放农民工工资；5、为保证工程的顺利实施和工程质量，本项目监理工程师、业主以及甲方发布的工作指令作为本协议的一部分。乙方承担乙方承包范围内涉及到工程的有关处罚，罚款在乙方劳务工程款内扣除。6、合同约定工程完工后，一个月内乙方应积极配合甲方完成工程结算工作，并提供相应税票，无正当理由而不结算者，甲方有权停止拨付工程款。七、违约责任协议一方有下列违约行为，违约方应视给对方造成的经济或形象损失的具体情况赔偿对方协议总价15%以内的违约金；1、乙方连续2个月未能完成施工进度计划或劳务施工进度明显落后于计划，无法保证工程进度要求时，甲方有权单方解除合同，乙方应无条件退场，不得阻止其他劳务队伍进场施工；2、乙方因违反技术规范及设计要求或违反安全操作规程，造成事故的，由乙方承担全部责任；3、未按规定设置或损坏安全标识、防护措施和安全设备造成他人伤害的，由乙方承担全部责任；4、当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥，危及工程质量、安全生产、文明施工、环境保护和社会治安等的，甲方有权对乙方实施经济处罚。八、争议的解决办法合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，乙方可向甲方所在地法院提出诉讼。乙方不得以此为由，阻碍甲方和隶属甲方的施工队伍正常施工，否则，视乙方违约。九、合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效，劳务工作内容全部完成后，除付款相关条款之外，其余事项全部终止，至本协议结算的劳务费付清后，本合同自动失效。十、合同份数本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。十一、合同附件附件：合同工程项目单价表甲方（盖章）： 乙方（盖章或签押）： 甲方代表签字： 乙方签字： 日期： 年 月 日专心-专注-专业