洗车台合同书(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上施工合同书发包人（甲方）：海南端华特新能源汽车有限公司承包人（乙方）：海南中鸿建设工程有限公司根据中华人民共和国合同法、 建筑安装工程承包合同条例及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 冼车台 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：第一条：工程概述1、 工程名称: 冼车台工程2、 工程地点： 海口市海甸岛4、承包方式：本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全等工作。5、承包范围：（1）、47m2洗车台。 6、工程期限：（1）、本工程工期为 15 天，乙方按时按质完成全部施工（2）、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，工期相应顺延。A、 因战争、自然灾害、政府原因等不可抗力因素造成的工期延误。B、 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因。C、 由于甲方拖延支付工程款导致的工期延误。D、 其他非乙方原因引起的施工中断。第二条、工程承包价：1、经甲、乙双方协商一致，每平方400.00元人民币，并且完成47m2。在施工过程中，如甲方要求增加每增工程量侧每加1平方相应增加400.00人民币。本合同含税价款为：人民币壹万捌仟捌佰元整（小写：￥18800.00元）。第三条：付款方式1、本合同签订之日起日起3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的100%:即人民币壹万捌仟捌佰元整（小写：￥18800.00元）。第四条：乙方施工要求1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，不强行、违章施工，负责现场安全施工，并全部承担施工过程中所造成的人身伤亡、财产损失等经济责任和法律责任；2、严格按照双方签订的说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。4、本工程质量必须达到国家合格以上标准。5、当施工工程质量达不到合格标准，乙方应无条件返工，直至工程质量合乎合格标准。由此所产生的全部费用由乙方承担，工期不予顺延。第五条：工程验收1、在工程完工后，乙方通知甲方前来验收；乙方通知甲方进行工序验收或者竣工验收后，甲方接到收通知后应在10个工作日内前来验收，甲方逾期不予验收的，视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，由此产生的问题由甲方自负责任。2、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，如果双方同意，可以另定日期进行验收。但完工期限按甲方耽误的天数顺延。第六条、保修及售后服务1、自本工程验收合格之日起，乙方对本工程免费保修一年。在保修期内，如遇有故障需抢修，乙方在接到通知后的2小时内到达现场服务。2、保修期内如甲方使用不当造成的损失由甲方负责，乙方应给予维修，且仅收成本费。3、在保修期内，乙方不在给定期限内派人维修，甲方可以委托其他人员维修，维修费用从质量保修金中扣除。4、保修期满后，乙方承诺将长期，并以最优惠的价格（即成本价）对本工程项目提供维修服务。第七条、违约责任1、合同生效后，在合同履行期间擅自解除合同方，应按合同总价款的8%作为违约金赔偿给对方。2、合同双方当事人中的任何一方因未履行本合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担全部责任，并赔偿给对方造成的全部经济损失。3、因一方原因造成合同无法继续履行时，应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、除由于不可抗力外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的0.5向甲方支付违约金。第八条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以向人民法院提起诉讼。第九条：合同生效1、 本合同和合同附件自双方盖章或签字后生效。2、 合同附件、补充协议与本合同具有同等的法律效力。3、 本合同（包括合同附件）一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。 甲 方：海南端华特新能源汽车有限公司 乙 方：海南中鸿建设工程有限公司 委托代理人： 委托代理人：电 话： 开户行：建行文昌支行。 帐 号：4600 1005 4360 5301 5597 户 名：海南中鸿建设工程有限公司 合同签订日期：2015年 11 月 3 日专心-专注-专业