关于运输合同模板集锦10篇.docx

关于运输合同模板集锦10篇 运输合同篇1 甲方： 乙方： 根据国家有关法规，甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就有关集装箱整箱货物运输事项达成如下协议，以便双方共同遵守。 一、甲方的权利和义务 1.甲方在货物出运三天前以书面形式向乙方通报货物托运计划。即甲方应按乙方提供的货物托运单填妥内容，签名盖章后传真给乙方，并做好货物出运准备工作。 2.甲方负责货物装箱、计数及施封，并如实填写集装箱货物装箱单,甲乙双方以铅封完好作为货方和承运方交接的唯一凭证.如铅封完好,箱内的货差和货种不符与乙方无关. 3.甲方进行集装箱装货时，不得夹运未经乙方确认许可的货物和危险品以及未经海关、铁路、交通部门许可的货物，否则一切由此而引发的责任由甲方承担。 4.甲方有责任控制装箱货物的重量不超过如下限重：（21.5吨/20,26吨/40）,否则，因超重或隐瞒超重所造成的一切后果和费用由甲方承担。 5.货物到达目的港后，如因甲方或收货人原因造成收货或提货不及时而产生堆存费、滞箱费的，乙方应及时通知甲方；甲方应书面通知乙方有关处理意见，并书面确认所产生的有关费用由甲方承担。目的港免费堆存期为天,超期收取超期费每天RMB/20,RMB/40. 6.在约定的装货期限内，甲方货物落空或筹备不足，造成装货拖车的空跑，甲方应支付回空运费和码头吊装卸箱费等。乙方给予甲方各小时免费装卸箱时间.超期酌情支付车队费用.发生时甲方应书面确认给乙方，然后与其他费用一起支付。 7.货物托运后，甲方需变更到货地点、收货人等事项的，有权向乙方提出更改，但必须是在货物运至目的地前2天书面通知乙方办理相关手续；同时，须向乙方确认、支付相关的变更费用（改变收货人的改单费为RMB100/票，改变送货地点视远近增减费用）。 二、乙方的权利和义务 1.乙方接受甲方的货物托运单后，应立即按照甲方的要求安排订舱等，并通知甲方已安排的派车计划，以便甲方准备货物装箱等事宜。 2.在起运港CFS(码头场内装箱)条款下，由甲方按约定的时间把货物送达乙方指定的地点交乙方委托的装箱人装箱。如甲方自行监装，因装箱不当所引起的风险责任由甲方自行承担. 3.乙方根据甲方的货物托运单及集装箱货物装箱单交承运人制作有关运输单证；货物装船后，乙方可为甲方*办运单及相关单证并把运单及有关单证邮寄或传真给甲方。 4.船舶开航后，乙方及时通知甲方预计货物可以到达的日期,也可以按照甲方要求,出具货物跟踪表。 5.货物到达目的港前24小时，乙方在目的港的代理应向甲方收货人发出电话通知或传真到货通知书，并在货物抵港后根据货物托运单明示地址及时送抵收货人仓库。 6.乙方按照甲方要求定期向甲方通报船舶班期，并征询运作过程中的意见，以不断改进服务，促进双方合作愉快。 三、费用结算 1.费用结算方式： （1）半月结：每月5号前付清上月16号上月最后一天的所有费用，每月20日前付清当月1号15号的所有费用。 （2）月结：每月五号前付清上月产生的所有费用。 2.费用总额以双方约定为准，相关费用如有变动（提价或降价）乙方应及时通知甲方，否则按事先约定价格结算。(运价见附表) 3.甲方逾期支付乙方上述费用的，应按费用总额每天千分之五的标准向乙方支付违约金。同时，对于半月结或月结的客户，如该客户违反约定逾期付款的，乙方有权单方面中止其半月结或月结的费用结算方式，并对其采取预付方式结算费用。 4.上述费用的支付时间，以到我司银行账号为准。 5.结算采取先收款后开发票的原则。 四、保险条款 ·货物运输合同·水路货物运输合同·货物运输委托合同 ·货运代理协议书·棉花运输合同·班轮运输合同 （一）货物的运输保险由甲方自行办理，如货物发生货损货差，由甲方向保险公司索赔，乙方只负责协助甲方提供有关资料但不负赔偿责任。 （二）货物的运输保险由乙方代甲方向保险公司办理，保险费由甲方承担(保险费为货物申报价值的)。如货物发生货损货差，由乙方协助甲方向保险公司索赔，但乙方不负赔偿责任。最高赔偿限额不超过货物申报价值,同时需扣除绝对免赔额,绝对免赔额为1000元或定损金额的5%,两者以高者为准.发生货损时,甲方(或甲方的收货人)必须立即要求停止装卸),并通知乙方及保险公司到现场查证并开始取证以便理赔.如货物装卸完毕,运输工具撤离后,再向乙方索赔,则所有责任由甲方自理.但下列原因引起的除外: （1）甲方的故意行为或过失； （2）属于发货人责任所引起的损失； （3）起运前货物已存在的品质不良或数量短差所造成的损失； （4）货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及市价跌落、运输延迟引起的损失； （5）因参与罢工、停工、工潮、*动或民众骚动人员直接引起的损失； （6）因罢工、停工、工潮、*动或民众骚动所间接引起的损失； （7）因任何恐怖的分子或任何人的政治动机直接引起的损失。(8)其他不可抗力等. （三）甲方不购买货物运输保险,则在运输过程中发生的一切货损货差由甲方自负. 五、其它事宜 1.本合同所提及的货物托运单为本合同的补充文件。 2.如双方需修改合同条款或终止本合同，必须提前一个月通知对方，经双方同意后执行。 3.本合同中未尽事宜，双方将依照国内水路货物运输规则友好协商解决。 4.本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，有效期至年月日。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 日期： 日期： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 运输合同篇2 托运方：（以下简称甲方） 承运方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守： 一、工程内容 l、工程名称：碎石运输。 2、工程地点：. 3、车型、车辆要求：暂定辆车，车型为前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。 4、工程期限：自至. 5、运输距离及价格：运距公里以内，按吨位计算，每吨元，按实际装载重量计算。车辆台数：视工地实际情况或甲方需要确定。 二、车辆要求 车辆数量要求台，甲方付给乙方调车费每台_元，此款第一次结帐一次性扣完。 三、甲方责任 1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。 2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。 3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。 4、甲方必须保证新老路价格不变。 5、甲方应保证给乙方及时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的损失由甲方承担。 6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。 四、乙方责任 1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。 2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。 3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。 4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。 5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确的路线组织运输，确保施工进度和数量。 6、甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失，后果由乙方自负。 7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。 8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。 五、违约责任 1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。 2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。 3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不符，以补充协议为准。 4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。 5、双方不得以任何方式虚假计量，如有发生，则以虚假部分的十倍违约金赔偿给对方。 六、结算方式 1、每月3号之前交票，到15号结帐。 2、甲方保证按时结算运输费用，未按时结算，因此产生停运的损失费由甲方负责，车辆必须办手续齐全的合法车辆。 托运方（甲方）：承运方（乙方）： 签约代表（签字）：签约代表（签字）： 身份证号：身份证号： 联系方式：联系方式： 年月日年月日 运输合同篇3 发货方：（以下简称甲方） 承运方：（以下简称乙方） 根据国家有关的法律及规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商就甲方委托乙方承运货物的事宜，依法签订本合同，以便共同遵守。 第一条：承运货物、起止地点及运输服务内容 1.1货物： 1.2货物起运地点： 1.3货物的卸货点： 1.4货物承运时间及承运数量： 14.1承运时间： 14.2承运数量： 第二条：甲方责任 2.1保证所托运货物不属于国家违禁品。甲方应确保所托运产品对乙方罐车罐体无腐蚀，如有腐蚀，甲方需全额赔偿乙方损失。 2.2向乙方提供准确的货物材料数据安全表（MSDS），以及数量、体积、重量以及送货地点、电话、联系人等资料。 2.3货物需按照国家主管部门或行业规定的标准进行包装，没有统一规定的包装标准的应根据保证货物运输安全的原则进行包装。 2.4负责对乙方有关人员进行适当的运作指导和培训。 2.5甲方应根据乙方要求安排装卸货物。 2.6因甲方原因（或收货方）造成乙方车辆滞留，甲方应付相关滞留费用（1200元/天）。 2.7甲方在装货前应对乙方的车辆进行安全性检查，以符合甲方标准，检查后（经乙方确认产品包装）在运输途中产品外包装未损坏，产品出现质量、重量问题，后果由甲方负责。 第三条：乙方责任 3.1乙方及其承运车辆、驾驶员、必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家主管部门核发的有效证件及牌照。提供虚假资料一经查证，甲方有权单方解除合同，并且由此所造成的损失由乙方承担。 3.2乙方按甲方合同要求准时提货、运送货物、并保证在途货物的安全，直到货物完整送达签收，并将签收的相关单据交回给甲方为止。 3.3乙方所派车辆必须证件齐全、车况良好、并配有防火、防雨、防盗等安全设施。 3.4乙方在服务过程中发生异常情况必须立刻报告甲方，并按照甲方人员的要求进行处理，如遇紧急情况，可同时向国家相关部门寻求解决，擅自处理异常情况造成不良后果的一切责任由乙方承担。 3.6乙方必须将承运的货物按时、完整、准确地送达甲方指定的目的地。如发生未经甲方通知在指定地点以外的地方卸货，甲方将拒付运费并有权解除本合同，由此而产生的一切后果及经济损失由乙方负责。 3.7乙方有义务协助甲方（收货方）装卸货，并确保在途货物的安全，槽罐车运输货物的合理损耗为3%。 3.8货物运输为门到门服务。 第四条：运价及结算方式： 4.1运价： 4.2运费支付方式： 4.3结算方式： 第五条：违约责任 5.1如甲方迟延付款的，则乙方有权要求甲方承担应付款日至实际付款日的同期银行贷款利息。 5.2因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达，损失由甲方负责。 5.3乙方自与甲方交接货物起，至将货物交付给甲方指定的收货人签收止。 第六条：不可抗力 6.1合同一方不为国家政策变化战争、禁运、进出口限额、罢工、地震、洪水、台风之类自然灾害等引起的不可抗力导致的违约行为承担任何责任。 第七条：文本及时效 7.1本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 7.2本合同全部内容属商业秘密，双方均有责任保守秘密。 第八条：变更与终止 8.1合同如有变更或者补充，经协商一致后以补充协议形式确定，补充协议与原合同具有同等效力。 8.2合同有效期内，非发生不可抗力事件和本合约约定解约事件，双方不得终止合同。 8.3如国家正式实施燃油税，双方应按约定的方式进行调价。 第九条：纠纷及其诉讼 9.1如合同在履行中产生纠纷，双方应及时协商解决。协商无效的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 运输合同篇4 合同编号：_ 日期：_ 订单号：_ 买方：_ 卖方：_ 买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易： (1)品名及规格：_ (2)数量：_ (3)单价：_ (4)金额：_ 合计：_ 允许溢短装：_% (5)包装：_ (6)装运口岸：_ (7)目的口岸：_ (8)装船标记：_ (9)装运期限：收到可以转船及分批装运之信用证_天内装出。 (10)付款条件：开给我方100%保兑的不可撤回即期付款之信用证，并须注明可在装运日期后15天内议付有效。 (11)保险：按发票110%保全险及战争险。_由客户自理。 (12)买方须于_年_月_日前开出本批交易信用证，否则，售方有权：不经通知取消本合同，或接受买方对本约未执行的全部或一部，或对因此遭受的损失提出索赔。 (13)单据：卖方应向议付银行供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。 (14)凡以CIF条件成交的业务，保额为发票价值的110%，投保险别以本售货合同中所开列的为限，买方如要求增加保额或保险范围，应于装船前经售方同意，因此而增加的保险费由买方负责。 (15)质量、数量索赔：如交货质量不符，买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、船公司和其它转运单位或邮政部门造成的损失卖方不承担责任。 (16)本合同内所述全部或部份商品，如因人力不可抗拒的.原因，以致不能履约或延迟交货，售方概不负责。 (17)仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。 (18)买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。 (19)其它条款：_ 卖方：_ 买方：_ 运输合同篇5 发包方：贵州省智强拆除有限公司(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下： 一、工程名称：“上马南路”一期工程 二、工程地点：上马南路 三、工程内容：一期工程土方开挖运输 四、计量方式 计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。 五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。 六、综合单价 挖运土单价：综合单价元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。 七、结算付款方式 工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。 八、双方责任 甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失由甲方负责。 乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。 九、其他约定 在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。 十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。 十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。 发包人(公章)：贵州省智强拆除有限公司承包人(公章)： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 现场负责人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同签订时间：年月日 运输合同篇6 甲方：XXXX市XXXXX材有限公司 乙方：（身份证号：） 乙方现有台商品砼搅拌运输车（车号：）。在甲方经营期间内，乙方向甲方提供砼运输服务，以满足甲方砼运输需要。甲乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守： 一、合作条款 1.合作期限：自月月以后根据甲方需要确定是否续签。 二、运价、结算方式： 1.签订合同当天，甲方收取乙方保证金元/车。保证金于次月底前由甲方退还乙方。 2.乙方承运甲方商砼，单边运距10公里以内（含10公里），甲方按元/m3向乙方支付运费（方量以施工方收料员签收的方量为准，如因甲方或施工方原因，出现整车返料或转料的，按实际返料或转料方量计算）。 3.单车拉砂浆、单车拉水按元/趟结算。 4.单边运距每增加1公里，每方增加运费1.00元。 5.甲方每月1-2日为乙方办理上月的结算。每月底前甲方为乙方支付上月运费。 三、甲乙双方权利和义务： 1.甲方权利和义务 1)如果甲方运量不足，在不影响甲方生产任务的情况下，经甲方同意，乙方可对其他单位承揽业务；甲方一旦有运输任务时必须先满足甲方运输。 2)甲方有权监督乙方对车辆的日常维护、安全作业，有权根据乙方在运输过程中出现的问题提出合理化建议并要求整改，如乙方不服从甲方管理，甲方有权单方终止合同。 3)乙方车辆发生故障或交通事故，可由甲方协助负责处理，费用由乙方承担。 4)交管、运政方面的协调等费用，由甲方承担。因运甲方的商砼发生的过路过桥费，由甲方承担。 2.乙方的权利和义务 1)乙方自行负责驾驶员的聘用（驾驶员必须持A2以上证件才能上车），所聘驾驶员的工资及福利等费用均由乙方承担。 2)合作期间，乙方驾驶员应自觉遵守甲方的规章制度，自觉排队候车，配 合和服从甲方管理人员的指挥，无条件接受甲方调度的安排对不服从安排管理的，甲方有权按照规章制度进行处罚。 3)乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成运输任务，如有余料， 听从调度安排。严禁盗卖所运商砼；严禁徇私舞弊。违者，除全额交回所卖砼款外，另罚款5000.00元/次,罚款在当月的运输费中扣除,情节严重的移送司法机关处理。 4)乙方驾驶员应遵守安全操作规定，运输往返途中及卸料过程中的一切安 全责任均由乙方负责承担，与甲方无关。经营盈亏风险亦由乙方自行承担。乙方驾驶员必须参加甲方组织的安全教育。 5)乙方驾驶员每天下班时必须将当天各工地签字后的“预拌商品混泥土送 货单”交回甲方，如乙方驾驶员丢失送货单导致甲方不能结算砼款的，该砼款由乙方全额赔偿。 6)因乙方驾驶员原因未达到甲方及甲方客户要求，由此造成的一切损失由 乙方承担。 四、违约责任 1.因乙方原因使甲方砼料报废或影响施工方施工质量造成甲方违约，乙方 除赔偿甲方损失及甲方被施工方索赔损失金额外，另按索赔金额的5%支付甲方违约金。 2.甲方未能按期付款，则按未付款额的5%支付违约金。 3.任何一方在无正当理由的情况下单方解除合作，应赔偿给对方合作期内 的全部经营损失。 五、其它 1.任何一方在本合作执行中提出解除合作，应提前三个月书面通知对方， 双方协商解决。 2.本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。均具有同等法律效力。 3.本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。 4.本协议自签定之日起生效。 甲方：XXXX市XXXX建材有限公司乙方： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 年月日 运输合同篇7 订立合同双方： （简称甲方）委托交通厅海运局（简称乙方）计划外托运（货物），乙方同意承运。根据经济合同法和海上运输管理规定的要求，经双方协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条运输方法 乙方调派吨位船舶一艘（船舶吊货设备），应甲方要求由港运至港，按现行包船运输规定办理。 第二条货物集中 甲方应按乙方指定时间，将货物于天内集中于港，货物集齐后，乙方应在5天内派船装运。 第三条装船时间 甲方联系到达港同意安排卸货后，经乙方落实并准备接收集货（开集日期由乙方指定）。装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起小时内装完货物。 第四条运到期限 船舶自装货完毕办好手续时起于小时内将货物运到目的港。否则按货规第3条规定承担滞延费用。 第五条启航联系 乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备，如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由方负担。 第五条卸船时间 甲方保证乙方船舶抵达港锚地，自下锚时起于小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时0.075元，在装卸货过程中，因天气影响装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。 第七条运输质量 乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员（免费一人）随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责。 第八条运输费用 按水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费元，空驶费按运费的50%计，全船运费为元，一次计收。 港口装船费用，按港口收费规则有关费率计收。卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。 第九条费用结算 本合同经双方签章后，甲方应先付给乙方预付运输费用元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。 第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本一式份，交等部门各存一份备案。本合同如有未尽事宜，由双方按照交通厅海上运输管理的有关规定充分协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同提交公证处公证（或工商行政管理机关鉴证）。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 代表人：（签章） 开户银行： 帐号： 年月日订立 运输合同篇8 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同： 第一条：工程内容 运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式 1、工程时间为一年，即年月日到年月日。 2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。 3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。 4、付款方式：日清月结。 第三条：燃油费用 甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。 第四条：甲方的权利与义务 1、甲方负责工程爆破。 2、甲方统一管理、调度和指挥。 3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。 4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。 第五条：乙方的权利与义务 1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。 2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。 第六条：其他责任 1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日） 2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。 5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。 6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。 7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。 8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。 9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。 10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。 第七条：其他约定 1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。 2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 运输合同篇9 甲方： 乙方：(车牌号：) 甲方因生产经营之需经常自沿海港口运输液体硫磺至淄博。为方便运作，甲方欲将该业务委托乙方承担运输事宜，为此，甲乙双方友好协商共同签订本协议： 一、运输产品：液体硫磺 二、运输区间：自甲方指定港口运至淄博或其他指定地点。 三、运输费用：自莱州港运至淄博每吨捌拾捌元。 四、结算方式：每月运输费用在次月20日前结算。 五、运输保证金：为保证所运货物的数量、质量和按期到达等事宜，乙方每台车向甲方交纳运输保证金壹拾万元整。 六、双方责任： 1.甲方责任： 按本合同之约定及时向乙方结算运输费用。 2.乙方责任： (1)按甲方指定的起运和卸货地点，在规定时间内完成运输任务。 (2)保证甲方货物在运输中的数量、质量和安全，因车祸等各种原因致使货物损失，应全额赔偿。 (3)自行承担各种法律法规规定的车辆运营、危险品运输等全部手续的办理。 (4)必须在每次运输中与车队同行，不得单独行动。 七、违约处罚： 1.乙方不在规定时间内完成运输任务，每车次罚款500元。 2.乙方在运输过程中弄虚作假，影响承运货物准确计量，除按甲方损失额照价赔偿外，每车次罚款500元。 3.在车队运输中单独行动，不按统一时间和路线保持一致，每车次罚款500元。 八、本合同各项违约处罚，均自乙方交纳的运输保证金中一次扣除。因损失较大，乙方交纳的运输保证金不足以补偿甲方损失的，甲方可从乙方的运费中扣除。 九、本合同未尽事宜，甲乙双方随时协商解决，协商不成，可向桓台县人民法院起诉。 十、本协议一式贰份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 运输合同篇10 原告：xx 被告：傅xx，男 诉讼请求 1、请求判令被告立即向原告支付拖欠的设备搬运费共计人民币12000元，并就上述费用按中国人民银行同期贷款利率支付自起诉之日起至法院判决确定还款之日止的利息； 2、本案的诉讼费用由被告承担。 事实与理由 20xx年5月份、20xx年9月份原告应被告（外号：“黑欢”）的要求，驾驶自有吊车到被告经营的沙场搬运沙机及其他生产设备，并就设备搬运费用进行了约定。现被告共结欠原告设备搬运费用12000元，有被告本人以“黑欢”的名义签字及被告经营的沙场的相关管理人陈兴化签字的确认单据为证。上述费用被告拒不支付给原告。 有鉴于此，原告特依据我国民事诉讼法第119条的规定具状诉至贵院，请求依法判如所请！ 此致 xxx人民法院 具状人： 20xx年xx月xx日 第 31 页 共 31 页