劳务施工承包合同范本（精品）.docx

劳务施工承包合同范本劳务施工承包合同范本在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我帮大家整理的劳务施工承包合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。劳务施工承包合同范本1发包方：(下面简称甲方)承包方：(下面简称乙方)为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一部分工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.构造类型：4.承包范围：5.承包方式：6.甲方驻施工现场代表：乙方驻施工现场代表：第二部分工期1.开工日期：完工日期：按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，施行甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。5.停工责任在甲方，由甲方承当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承当经济损失，工期不予顺延。6.在施工经过中，对下面原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。(1)由于人力不可抗拒的自然灾祸。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承当违约责任，并处以罚款，计人民币元(大写)第三部分质量1.本工程质量等级为：合格2.乙方应认真根据规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承当返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承当有关费用。4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检到达合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收到达合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。5.乙方应做好本身的成品保护工作，承当因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为毁坏或施工互相配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。6.完工工程质量经历收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并承当返工修改的费用，工期不予顺延。第五部分材料供应甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方承当由此造成的损失。第六部分劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第七部分对劳务队的管理1.乙方应保证进场人员的整体管理水安然平静劳务素质。2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。3.乙方应自行办理与本身相关的社会手续并根据公司规定承当相应费用。第八部分劳动力安排1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。2.如发生劳动力缺乏或暂离现象，乙方应承当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第九部分奖罚条款1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为根据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进行赔偿。2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进行奖励。第十部分工程结算与价款支付1.工程结算：、2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。第十一部分合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现下列情况，甲方可提出终止合同。(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度计划，并无详细改良措施。(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。(4)未按安全规章生产，整改后不能到达要求的。第十二部分，其他1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)地址：地址：负责人：负责人：联络联络签订日期：年月日劳务施工承包合同范本2甲方：乙方：身份证号码：工程名称：构造类型：框架详见施工图工程地址：甲方将承建的工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）以及其它有关法律法规，遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一致，签定本合同。一、主要工作内容及范围1、包括所有基础、主体构造、装饰构造、维护性构造、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留，以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束；避雷带，避雷网的施工。水电临设部分：包括临时水、临时电。涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。及时准确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定经过中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、屡次转运由乙方自行负责。4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方质检员、工长，检查工程质量。二、工程承包方式及承包单价1、承包方式：人工费承包含自供材料及自备机具。2、承包单价：本工程按建筑面积计量，单位以平方米计算。单价为：35.00元叁拾伍元每平方米。以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。因设计变更导致返工重做的按实计价。因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。乙方在履行合同签署前，对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估，故合同一经签署，乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程需要，或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。三、价款结算及节点支付方式1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方成，所产生的一切费用由乙方承当，费用从乙方当次支付款项中扣除。3、零星签证点工、计时工在乙方工程完工结算时一并核算，不列入节点支付范围。4、支付方式：本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式详细为：工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；工程施工至第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%；工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；工程全面完工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；保修期为壹年，自工程全面完工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。6、工程未到支付节点或未完工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。四、工程质量要求本工程质量标准为合格，所有工作必须根据国家现行验收评定标准以及（成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定）、根据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料浪费，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。五、工期要求1、工程施工时，乙方必须根据甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必须无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程安全、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期，如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。3、若甲方经调查研究，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx次处罚。六、安全文明施工要求为贯彻“安全第一，预防为主的方针，根据中华人民共和国（建设工程安全生产管理条例）和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方十分约定如下：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，加强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，催促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、催促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。5、施工期间，乙方指派身份证号码：负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方催促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及催促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。6、在生产操作经过中的个人必须正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元人.次罚款。7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工经过中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料，其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元次进行处罚并承当因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的，必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。11、特种作业必须执行（特种作业人员安全技术培训考核管理规定），经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违背本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联络，采取保护措施。15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报进而导致各种不良后果的由乙方负责。17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故，甲方不承当任何责任。18、凡发生工伤事故，根据“四不放过的原则进行调查处理，由责任方承当一切经济损失和相应的法律责任。19、安全责任的划分和处理方式在施工中，乙方必须严格根据安全操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教育，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故，乙方必须直接与伤者进行协调解。甲方乙方劳务施工承包合同范本3发包方(全称)：_(下面简称甲方)承包方(全称)：_(下面简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“_水电工程项目发包给乙方施工，并达成下面条款，以兹共同遵照执行。一、工程大概情况:1、工程名称：_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、工程地点：_3、设计单位：_4、监理单位：_二、工程承包范围：1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界线：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、合同工期：1、乙方在施工经过中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后_天之内乙方应提供怎样保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。2、安装经过中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。b、因不可抗力造成的工期延误。c、1周内连续停水停电累计超过_小时且确实影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工配合经过中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承当延误交房的责任。四、工程承包方式及计价方式：1、水电项目按下面计价条款进行计价：a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)安装定额套用（_）;c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用（_）;d)主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;i)按以上计价条款进行计价后下浮_%(定价部分主材及设备不介入下浮)作为最终结算造价;2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按下面要求进行计价：a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、土建定额套用（_）_;c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(（_）(_);d)、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用;e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、以上计价形式均为定额计价形式，不采用清单计价形式;工程款审批时乙方均应提供采用“_版软件套价的电子版预算及“_软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承当;5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用;6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除;五、付款方式：1、单体不低于_栋以上的主体构造封顶后开场对已封顶楼栋按下面要求支付进度款。2、乙方根据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在_个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。3、工程完工验收合格后，乙方按要求移交有关完工图、内业资料、有关设备产品使用讲明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付使用之日起_个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程完工验收合格之日起_年后完成全部保修工作_天内付清余款。4、工程款的_以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的_以公司户头转账至材料商的方式支付。六、工程质量标准及验收：1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承当。七、材料、设备管理要求：1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后_个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±_%，超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承当。3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提早_个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提早_个月进行审批。4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处具体登记，如未登记入工地后视为甲方所有，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查，发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。八、保修和售后服务1、本工程自验收合格之日起乙方提供_个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成维修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场，并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、维修项目。3、每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。4、违背以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经过乙方确认，因而所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，缺乏部分乙方还应补足。九、甲、乙双方责任1、甲方的责任(1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用，不允许住人。(2)介入工程质量、施工进度、施工安全的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。(3)按合同约定支付工程款。(4)协议签订后，甲方提供完好的水电施工图纸_套。2、乙方责任：(1)在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联络人：)，甲方发现施工现场管理员不在岗，每次罚款_元。(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工经过中造成的事故责任和因而发生的费用(含承当第三方损失及有关费用)均由乙方承当。甲方可根据安全事故详细情况给予罚款。(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承当损害修复的费用。(4)水电工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐蔽的，甲方将视情节严重程度给予每次_元罚款，并要求重新隐蔽验收直至符合要求。(5)已完工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员，尊重一线施工人员的劳动成果，不得任意扣发工人劳动报酬，否则乙方要承当相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的'职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并承当费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成，并提供完好的备案用完工图_套，提供结算用完工图_套和结算资料_份，有关格式要求按_档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打毁坏墙面。十、违约责任1、合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第一次付进度款时无违背合同条款的情况下无息退还。2、当发生下列情况时视作甲方违约，由甲方承当违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失：(1)甲方不按时支付工程进度款。(2)甲方无正当理由不支付工程完工结算价款。(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。3、当发生下列情况时视作乙方违约：(1)因乙方原因不能根据约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工。(2)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应根据逾期支付款项的逾期日内的日万分之_向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收合格的完工资料交付甲方的，乙方应根据_元/天的标准向甲方支付违约金5、对乙方在工程施工经过中存在安全、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权采取罚款、责令整改等措施。十一、争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方能够向工程所在地的人民法院起诉。十二、合同解除1、甲方、乙方协商一致，能够解除合同。2、有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件配合，并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金：乙方将其承包的全部工程转包给别人或者肢解以后以承包的名义分别转包给别人;发生重大质量事故;出现质量、安全问题，又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的;未经甲方同意，无故拖延工期的;十三、合同生效与终止1、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付完工工程后，完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信誉原则，履行通知、协助、保密等义务。十四、合同份数1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。十五、合同生效甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务施工承包合同范本4发包方甲方：_承包方乙方：_甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_工程施工的劳务承包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条、工程大概情况1、工程项目名称：_2、工程施工地点：_3、承包内容：_4、承包方式：_5、承包价格：每平方米工价为_元。第二条、工程期限1、开工日期：_年_月_日开工。2、完工日期：_年_月_日完工。3、总工期为：日历天_天。4、阶段性工期目的：以甲方阶段施工计划为准。第三条、工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达_。第四条、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。第五条、乙方责任1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落施行工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。1乙方应向甲方提供（企业法人营业执照）、（企业资质等级证书）等有效证件。2乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。第六条、施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。完工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程完工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。配合第三方工作的费用另外协商。第七条、环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；根据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法施行的监督检查。由于本身安全措施不力及违章操作造成事故，承当一切责任后果和经济费用。3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承当因违背有关规定造成的损失和罚款。5、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第八条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第九条、结算办法及付款方式1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量或按工程进度节点结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的根据。2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付或按工程进度节点，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余招待所承包承包工程完工验收到达合同要求后_%付清。3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。第十条、争议纠纷解决1、本协议的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并构成书面文件。2、若协商不成，双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。第十一条、其他约定1、协议如有未尽事宜，须经协议双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。2、本协议自签订之日起生效。协议执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除协议。3、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方签字：_乙方签字：_年_月_日_年_月_日签约地点：_签约地点：_劳务施工承包合同范本5工程发包人：_(甲方)施工劳务承包人：_(乙方)按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）、（国务院村庄和集镇规划建设管理条例）及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包人资质情况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_二、工程大概情况及劳务承包内容工程名称：_构造：_，规模_，层数：_工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限开场进场施工日期：_年_月_日，完工日期：_年_月_日，总日历施工数为_天。四、质量标准按国家现行的（建筑安装工程施工及验收规范）、（建筑安装工程质量评定标准）等相关规范标准，本工程必须到达质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承当相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并知足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。(四)负责与监理、设计及有关部门联络、协调现场工作关系。七、劳务承包人(乙方)的义务(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方受权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。(二)严格根据设计图、