建筑工地施工合同(合集15篇)_1.docx

建筑工地施工合同(合集15篇)建筑工地施工合同(合集15篇)在人们的法律意识不断加强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我精心整理的建筑工地施工合同，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。建筑工地施工合同1甲方：乙方：甲、乙双方经友好洽商和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程大概情况1.工程地址：2.施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约立方米。3.工程开工日期：_年_月_日4.工程完工日期：_年_月_日5.工程承包方式：包工包料。6.工程总天数：天,雨天顺延。第二条工程价款工程价款根据每平方米元计算大写元，以实际测量面积计算。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准：所有外墙面1.2米高做咖啡色，1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承当，甲方不承当任何责任。第四条材料供给乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条付款方式合同签订后，甲方在工程开工时付的工程款；工程完工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付%的工程款，剩余的%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期自验收之日起_年内没有质量问题，质量保证期满后_日内一次性付清。第六条工程工期乙方应按期完工，假如延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第七条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第八条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包经过中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包经过中发生的所有事故责任均由乙方自行承当，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承当任何责任和赔偿。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方盖章：乙方：委托代理人：签约日期：_年_月_日建筑工地施工合同2甲方：_地址：_乙方：_地址：_由于工程建设需要，甲方委托乙方承包给水管改造工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据（中华人民共和国民法典）及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程大概情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、结算原则：6、开工：7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款(工程款)及支付1、合同总价(人民币，下同)：xxx(大写)：xxx(小写)：x元。2、工程款支付：xxx工程总造价x元。先支付工程价款x元。工程进行一半付剩下的x元。工程验收合格后付清。第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。2)提供具备施工条件的施工场地。3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。4)协助有关部门配合乙方做好施工现场穿插施工等协调工作。2、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。2)严格根据甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定工期：_年_月_日至_年_月_日。第五条质量、验收及结算1、本工程以室内（给水排水管道工程施工及验收规范）(GB50268-20)为施工管理及质量评定验收标准。2、本工程质量要求：合格。3、工程完工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。第六条合同的签订和生效1、本合同经双方盖章后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_联络_乙方(盖章)：_联络_签约日期：_年_月_日建筑工地施工合同3发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程大概情况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额大写：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备箱变入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程完工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证实文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至完工。3.2假如甲方要求提早开工和交工，乙方有义务提早工期，不得耽搁甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证实文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量到达国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提早5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不毁坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表确实认。5.5完工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的完工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的完工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给别人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工地施工合同4甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢构造加工、制作工程达成一致意见，根据（中华人民共和国合同法）以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格根据甲方提供的钢构造图纸要求，进行停车位钢构造组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢构造1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整139XXXX3000.00元。以上价格为停车位钢构造材料费、制作和安装的总费用开具增值税发票。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整XXX.00元。3.2第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整XXX.00元。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程完工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必须到达（钢构造工程施工及验收规范）GB50205-20的规定。焊接质量到达（建筑钢构造焊接规程）G81-20要求。钢构造涂装前应对构件外表进行处理,本设计构件外表处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，详细油漆颜色项目主管定。施工按钢构造施工技术规范进行；4.2乙方承当合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。6.3乙方对承包项目工程提供为期_年的保修，保修期自工程完工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承当相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承当。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确以为准。任何变更，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的根据。八、工期8.1本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格根据合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期根据双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方本身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承当。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承当因而给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金缺乏以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。9.4假如甲方不能根据本合同的约定按期付款，甲方应根据本热门版合同.2条承当相应的责任。9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因而而遭受的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按（中华人民共和国合同法）的有关规定执行。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月建筑工地施工合同5甲方：乙方：根据（民法典）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信誉的原则，施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点：新东商城XX201三、工程期限：_年_月_日开工至_年_月_日完工。四、工程造价：万元五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质量要求：经历收合格，_年内出现质量问题，保修。八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程完工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，可以申请仲裁。十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日建筑工地施工合同6发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方按照（中华人民共和国民法典）及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程大概情况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程装修内容：三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据；工程总造价为：._元。以甲方认定的单价为准，工程量完工后以审计为准四、工程期限工程开工日期：_年_月_日工程完工日期：_年_月_日五、质量要求按国家建设部行业标准G7391（建筑装饰工程施工验收规范）规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程完工后如出现质量问题(完工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为_年，终身维修。六、付款方式1、本合同签定之日，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即_元2、_，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即_元3、_，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即_元七、双方义务1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地、工人住宿及其他必要条件；原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；负责办理开工手续、协调街道、联防、物业、城管等关系和支付有关费用；根据乙方提供的材料清单于规定时间内购齐并送进现场。2、乙方：根据甲乙双方认可的工程施工方案及约定的质量等级标准施工；按期完工，做好本职工作，不能有与本职工作无关的其他行为；负责工程成品、设备和室内陈设的保护工作；保证室内上下管道畅通和卫生清洁。八、双方责任经甲乙双方约定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程项目的工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入完工决算追加当中。如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。3、工程量发生变化时，按完工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申述。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：联络方式：联络方式：_年_月_日建筑工地施工合同7发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：1，甲方负责处理墙面平整，枯燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元施工完成后甲方应在_日内验收，甲方不得拖延验收时间，假如_日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，假如由于甲方的人为原因毁坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。甲方代表盖章：乙方代表盖章：_日期：_日期建筑工地施工合同8甲方：_市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司根据（民法典）及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成下面协议条款，互相监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：_年_月_日完工日期：_年_月_日三：质量要求：严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承当。四、安全施工：乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承当。五、工程结算方式：根据实际完成的工程量结算，即面积、体积、长度米完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板350元3、混凝土路沿石安砌xx35元4、下水道安装铺设挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实620元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9、三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：盖章乙方盖章委托代理人：签字委托代理人：签字_年_月_日_年_月_日建筑工地施工合同9建设单位：_下面简称甲方施工单位：_下面简称乙方日期：_年_月_日甲乙双方经平等协商，本着相互合作、严密配合、分工负责的原则，就_达成下面条款，以便共同遵守。第一条工程范围、造价数量、单价、总价1、工程范围：_建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、完工验收资料等。其中：_为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。2、工程单价：详见报价明细表3、工程数量及总价合计：详见工程报价总表4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。5、本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。第二条工程用料1、玻璃：幕墙的玻璃采用_公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。2、铝合金型材：均选用_铝业有限公司产的_铝合金型材，铝型材外表为银白氧化处理，氧化膜厚度知足aa15级要求，按乙方提供的.样品确认。3、硅酮构造胶及密封胶：选用_胶厂产的_密封胶，按乙方提供的样品确认。4、幕墙开启配件：国产优质七字执手。5、钢件：国产优质235b钢型材。第三条付款方式1、铝合金型材、钢件进场后_日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款。2、铝合金型材、钢件安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20%。3、玻璃安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。4、验收合格后_日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起_年保修期满后，_日内一次性付清。5、甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条甲乙双方责任1、甲方责任：1提供本工程完好的建筑施工图和构造施工图各一套及有关设计变更资料。2办理施工许可证。3在乙方进场前，去除施工现场内影响乙方施工的障碍。4组织有关单位与乙方的协调会。5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作。8在乙方递交工程完工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。2、乙方责任：1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书_套。2严格根据批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承当因工程质量问题引起的一切后果。3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过。4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承当追加合同价款。5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。6作好施工原始记录，在完工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为完工资料交给甲方。7提供完好的完工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承当。第五条工期1、开工日期：甲方提早七天以书面形式通知乙方。2、施工总工期：_天，合同签订之日开场计算，知足现场施工脚手架落架的要求。3、工期顺延：下面原因造成完工日期拖延，工期相应顺延。1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化。2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时。3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。4甲方不按合同规定支付工程款。5其它非乙方原因的停工。4、以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条工程质量1、工程质量等级：确保工程质量到达国家规定的“合格标准，争创优良工程。2、工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。3、工程完工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更1、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。2、由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第八条完工、结算与保修1、工程具备完工验收条件后，甲方在接到乙方完工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方完工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为完工验收报告已被批准，工程即告完工即可办理结算手续；如工程未验收，罢了开场使用，视为已验收。2、工程完工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则以为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。3、保修期从完工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条工程停建或缓建1、因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条其它1、所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。2、履行合同经过中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。3、本合同经双方法人代表或法人受权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。4、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。5、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：_乙方：_法人代表：_法人代表：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_地址：_地址：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日建筑工地施工合同10工程承包人下面简称甲方：劳务分包人下面简称乙方：鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路G-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以本身施工能力提供劳务配合，根据（民法典）及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、工程大概情况工程项目：赣龙铁路G-5标合同段；分包工程名称：施工分包范围：项目部临时工程主要施工内容包括：。2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价元大写：元整付款账号：银行。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定按附件一图纸要求施工的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。2.5当地环境、气候、材料供给、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承当。2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、安全要求3.1要求1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防备措施，安排专职安全防护员现场指挥。2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。3)乙方需加强本身队伍人员的安全意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。4)乙方承诺：不管任何原因引起的的各种安全事故，均由乙方自理，并承当一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承当任何责任和经济补偿。4、质量要求4.1要求1乙方在施工经过中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改良，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承当。为确保工程质量到达甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退