【精选】销售合同模板锦集六篇.docx

【精选】销售合同模板锦集六篇【优选】销售合同模板锦集六篇在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我帮大家整理的销售合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。销售合同篇1本合同于_年_月_日，由_(下面简称甲方)和_(下面简称乙方)，在_经过友好协商签订(合同号：_)，双方共同遵守执行。第一条乙方所提供的产品及费用清单产品名称型号规格数量单价(元)合计(元)总金额(大写)第二条包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。第三条交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_天。第四条交货地点和方式1、交货地点：_。2、交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同总价中。第五条付款方式1、本合同生效后，甲方在_个工作日内向乙方支付本合同总价的_%作为预付款;2、甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在_个工作日内支付本合同全部余款。第六条质量保证和售后服务1、乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为_天，自交付之日起计算。2、在产品质量保证期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承当乙方人员的差旅费和材料成本费用。第七条合同的修改任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。第八条违约责任在合同履行期间，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/未支付本合同价款日的_%承当违约责任第九条争端的解决甲方：乙方：产品销售合同篇3甲方：乙方：根据（中华人民共和国合同法）相关规定，甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方销售生产的有机鸡产品销售相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。详细合同条款如下：第一条销售产品价格及数量产品名称：冰冻冷鲜鸡肉。品种：规格：1500克左右/只。单价：200元/只。根据实际价格计算数量：万只。合计货款金额万元大写：第二条包装方式和包装品的处理：第三条交货方式：1、交货时间：20xx年月日开场发货。2、运输方式：冷冻3、运输费用的承当：乙方承当4、保险费：甲方承当第四条验收：乙方收到产品应立即核对规格、数量、外包装等情况，如与本合同约定不符，乙方应妥善保管货物并在收货后二天内告知甲方以便及时协商解决。第五条货款支付：根据第一批实际总数量的%预付资金，款到甲方账户后发货。剩余货款在日内付清。第六条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，诉讼解决。诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承当。第七条其它事项：1、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方公章：_法定代表人签字：_年_月_日乙方公章：_法定代表人签字：_年_月_日销售合同篇220xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违背合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工经过中使用不合格材料，导致房屋存在众多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否认完工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据（最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释）第十五条第一款规定：（合同法）第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。案情回首邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违背合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工经过中使用不合格材料，导致房屋存在众多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否认完工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防完工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法到达商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。法律分析关于乙方能否有逾期交房的违约行为。甲、乙双方签订的（商品房买卖合同）第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经历收合格。，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工经过中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程完工验收备案，乙方上述行为已严重违背了合同关于“商品房经历收合格的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达（关于解除商品房买卖合同告知书）的法律效力问题。根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达（关于解除商品房买卖合同告知书）时，已逾期交房超过90日，根据（商品房买卖合同）第九条“逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金之约定，甲方向乙方送达（关于解除商品房买卖合同告知书）的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退复原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又构成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，根据中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元法条链接（中华人民共和国消防法）第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责；第十三条规定“根据国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程完工，按照下列规定进行消防验收、备案：一本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；二其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。销售合同篇3甲方：_地址：_联络_乙方：_地址：_联络_甲乙双方根据（中华人民共和国合同法）及相关法律法规，本着互相合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同，以兹共同遵照履行。第一条项目内容甲方同意作为买方向乙方购买kaspersky-anti-virus系列防病毒产品，乙方同意作为卖方向甲方提供甲方所需的产品及服务清单合同的附件。甲方应提供具体、正确的用户配置，如因甲方提供的配置出现错误，因而而导致用户蒙受损失，全部损失由甲方承当。第二条项目所涉及产品及配置产品名称(电子版)规格数量单价(元)金额(元)_第三条货款及交货地点1.甲方购买本合同第二条所列防病毒软件，合同总额为￥_(大写人民币：_元整)。2.安装费用：付款期限：甲方应于本合同签字之日起_个工作日内支付乙方￥_(大写人民币：_元整)。付款方式：甲方应将履行本合同须支付的全部款项均以支票方式支付于乙方下面帐户。收款单位：_开户行：_帐号：_交货地点：_第四条安装、测试与验收乙方将根据下列安排对本合同第二条项下的软件进行安装：1.乙方受权技术工程师与甲方技术人员配合施行。2.测试期限：自甲方的防病毒系统的每一项安装完成时起，甲方应在乙方的指导下_小时之内进行测试，否则视为该项安装已经合格;3.测试内容及地点：系统防、杀病毒能力测试测试地点：_安装地点：_4.验收：甲方项目用户应于测试完毕后_天内验收，并即时就验收结果出具书面文件予乙方;甲方项目用户未按本合同的规定进行验收并出具书面验收结果予乙方的，视为甲方项目用户已验收并认定合格。第五条技术支持乙方为甲方项目用户提供专业电子邮件及传真病毒问题解答;乙方为甲方项目用户提供电话咨询服务;北京卡巴斯基有限公司负责为甲方提供的反病毒快讯与最新产品资讯;甲方发现新病毒，北京卡巴斯基有限公司技术人员将在甲方项目用户通知时起_小时内给予回复，并在_工作日内提供更新病毒码。第六条升级在乙方交货之日起一年内，为甲方项目用户免费提供软件升级服务，其中包括：一年内免费提供电话技术支持、一年内免费扫描引擎升级、一年内免费产品升级。第二年及以后甲方项目用户可根据本身情况选择乙方提供的下面升级方式：每年按时向乙方交纳本合同第三条提及的成交货款的_%，继续享受全年的产品升级服务。第七条服务本合同所列的所有服务及技术支持，能够由乙方单独提供，如甲方项目用户需要另行制订单独服务及培训，则需支付乙方天天培训费用_元(不包括机票及食宿费用)。第八条服务期乙方提供服务的服务期为一年，即乙方交付本合同项下的防病毒软件之日起的一年内。第九条变更与解除经本合同双方同意，能够变更或解除本合同;由于战争或其他军事行动、地震、水灾、火灾、台风、干旱等自然灾祸不能预见并对其发生或后果不能合理预防或改变的不可抗力致使本合同的全部或部分义务不能履行的，遭受不可抗力的一方有权通知他方解除合同并在_小时内将事件的情况用电报、传真或电话通知他方，并在_日内就不可抗力事件的具体情况以合法的书面形式通知他方。由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同，本合同任何一方有权通知对方解除合同。第十条违约责任1.双方不得因主体变更而违背合同约定。2.如合同一方未能履行其于本合同项下承当的义务，构成合同违约，致使本合同解除，给他方造成损失的，除应支付违约金外，还应赔偿守约方超过违约金的实际损失。违约金按未付货款、未供货款的_%支付违约金。第十一条本合同的解释及争议的解决，均适用中国法律、行政法规。第十二条双方在解释或履行本合同、章程时发生争议，应尽量通过友好协商解决。经协商无效，可向XX市仲裁委员会提请仲裁解决。第十三条在解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。第十四条本合同各附录、附件、附图均为本合同的组成部分，并具有与合同同等的法律效力。第十五条未经合同另一方事先书面同意，合同任何一方均不得发布或发表任何公告、新闻或公开声明，透露本合同的有关条款、条件或情况。第十六条本合同任何一方可书面通知对方确认其同意下列事项：延长合同的履行时间;放弃在本合同内遵守的任何保证;放弃或变更对方对其任何义务的履行。第十七条本合同和附件生效后，与中国公布的法律、行政法规有抵触的，本合同应予修改、变更。第十八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。双方签署甲方：_乙方：_签字盖章：_签字盖章：_日期：_日期：_销售合同篇4甲方：乙方：甲已双方经过友好协商，乙方对昌汗界汽车城展厅二层地砖及一二层卫生间地砖及墙砖分项工程进行承包，对施工任务的事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。项目地址：xxxx承包范围：展厅内二层除木地板及地板革以外的地板砖(包括走廊)需铺木地板和地板革的房间进行找平到达铺设要求。一二层卫生间所有地砖及墙砖。承包方式：包工，包料(材料只包括砂，水泥)，超出甲方规定的水泥砂浆厚度乙方自理。工期要求：乙方自签订合同之日起。一、技术要求1、试拼：按图纸要求对房间的地砖或石材按图案、颜色、纹理进行试拼，并按方向排序，编号后放整洁(俗称"排版")。2、弹线：先找水平，然后在地面或墙体上弹出控制十字线，以便检查和控制地面砖或石材的水平、垂直、位置等。3、试排：在房间两个互相垂直向铺干砂试排，检查地砖及石材等的缝隙，核对它们与墙体、柱等的相对位置。4、清基层：将现有混凝土基层清扫干净，高低不平处要先凿平、个工作日内完成施工任修补，地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力，扫一遍水泥。5、铺砂浆：将1：3的干硬性水泥砂浆自里向外(门口)摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度应适当高出水平线定的找平层厚度。6、铺砖：先将地砖或墙砖浸水湿润，阴干后擦净反面，在干性水泥砂浆上试铺，然后翻开地砖，在水泥砂浆上浇一层水灰比为1：2的素水泥浆，然后正式镶铺。地砖四角应同时安顿下落，使其与砂浆平等接角，并高出拉线23厘米，再用橡皮锤或木锤轻击木垫板，外表用水平尺找平。地砖外表高出方管一公分。7、灌浆、擦缝：地面铺完后一两天后灌浆擦缝，灌浆擦缝材料应选用同地面材料一样的1：1稀水泥浆。铺装后的养护特别重要，安装24小时后必须洒水养护，两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工，可在地面上铺设实木板供人行走。8、对完工清洁后的地面进行打蜡，使其光亮如镜。9、墙面石材、地砖铺装必须牢固;铺装外表应平整干净，色泽协调，无明显色差;接缝应平直，宽窄均匀;地砖应无缺棱掉角现象;非标准规格板材铺装，部位要正确、流水坡方向要正确;拉线检查误差应小于2毫米，用2米靠尺检查平整度误差要小于1毫米。10、如有发现乙方铺设的地砖或墙砖的技术要求达不到国家标准甲方有权要求乙方立即整改。11、水泥标号不小于425，砂用净砂。二、工程价格及付款方式a、二层地砖连工带料平连工带料元/平米，木地板及地板革地面找元/平米，一二层卫生间地砖连工带料元/平米。%，元/平米，一二层卫生间墙砖连工带料b、甲方按乙方完成合格验收实际面积后，按合格实际面积付款，工程全部卫生结束甲方验收合格付给乙方总价其余工程招待质保期满后付清，质保期为3个月。三、甲乙双方的责任1、乙方在甲方验收合格以前进行成品保护工作。如有损坏乙方负责更换。2、甲方有权对乙方人员的违规行为进行制止和批评，有权对乙方的工程进行不定期的质量检查验收。3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。如乙方不服从管理甲方有权解除合同并更换施工队，费用由乙方工程款扣除。4、乙方的所有机具及一切财产自行保管，如有丢失或损坏甲方不负任何责任。5、因乙方不能按时完成施工任务造成的全部损失由乙方承当。6、乙方进入施工场地以后必须根据国家规定为工人购买劳动保险并签订劳动合同，如不按甲方要求办理后果自负。四、安全责任乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡及其他安全生产事故的发生，施工中发生的一切伤亡事故均由乙方承当，与甲方无关。五、以上各条由甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方可向违约方索赔，本合同未尽事宜经双方协商后另行补充条款。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签字盖章)：年月日乙方(签字盖章)：年月日销售合同篇5合同编号：_委托人(甲方)：_经纪机构(乙方)：_根据（中华人民共和国合同法）、（二手车流通管理办法）等有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信誉的基础上，就二手车行纪销售的有关事宜，达成如下协议：第一条委托事务甲方委托乙方以乙方本人的名义，销售甲方拥有所有权处置权的二手车。第二条委托车辆的基本状况车主名称：_厂牌型号：_车牌号码：_已行驶里程：_初次登记日期：车架号：_车辆使用性质：客运货运出租租赁非营运其他：_。车况：_。车辆的修理、事故、抵押、税费交纳等其他需要讲明的情况：_。详细瑕疵描绘：(一)底盘：_。(二)车身外观：_。(三)发动机：_。(四)电器设备：_。(五)其他：_。第三条委托销售和佣金支付方式(一)甲方允许乙方按下列第_种方式销售委托车辆：1、约定固定佣金数额的委托销售方式，佣金数额为_元。2、由乙方先行向甲方全额支付委托销售价的保底销售方式，成交价与委托销售价之间的差额作为乙方佣金。3、约定最低委托销售价，成交价的_%作为乙方佣金。4、其他方式：_。(二)佣金支付时间：_，佣金支付方式：现金支票。第四条委托销售价及付款方式(一)(最低)委托销售价_元人民币(大写)：_。(二)付款时间：_，付款方式：现金支票。第五条委托期限与交接车(一)委托期限为_年_月_日至_年_月_日。(二)甲方应在委托期限开场前将委托车辆交乙方保管。乙方未在委托期限内完成委托事务的，应提早_日通知甲方。需延长委托期限的，双方应签订变更协议;不延长委托期限的，乙方应即时向甲方交还委托车辆及各种证件、文件和有关材料。交接委托车辆双方应签订书面交接手续。第六条受权事项(一)甲方(允许不允许)乙方委托第三方处理委托事务。(二)在委托期限内，甲方(允许不允许)乙方使用委托车辆;甲方(允许不允许)乙方维修委托车辆。(三)甲方(允许不允许)乙方代为全权办理车辆过户、转籍手续。(见附件二（受权委托书）)第七条甲方的权利和义务(一)有权监督乙方认真履行合同各项义务。(二)保证所提交的证件、文件和有关材料真实、合法、有效。(见附件一（甲方提交的证件、文件和材料清单）)(三)保证向乙方提供委托车辆的使用、修理、事故、检验以及能否办理抵押登记、交纳税费、报废期等真实情况和信息，并协助办理委托车辆的过户或转籍手续。(四)在委托期限内不得自行或另行委托别人销售委托车辆，否则仍应向乙方支付约定佣金或乙方因处理委托事务而实际发生的费用。第八条乙方的权利和义务(一)向甲方出示（营业执照）及其他有效证件。(二)按合同约定认真处理委托事务，并按要求及时向甲方报告委托事务的处理情况。(三)承当处理委托事务而实际发生的费用。(四)收取甲方款项时应按规定出具收款凭证。(五)在处理委托事务经过中不得采取胁迫、欺诈、贿赂、恶意串通以及伪造、涂改、买卖交易文件或凭证等手段。(六)妥善保管委托车辆及甲方提交的各种证件、文件和有关材料。第九条违约责任(一)任何一方违背合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。(二)因甲方原因造成委托车辆不能过户或转籍的，甲方除赔偿损失外，还应接受乙方退回的车辆，并全部返还已收取的车款。第十条合同的变更和解除(一)一方需变更合同时，应提早_日以书面形式通知对方，征得对方同意后另行签订变更协议。(二)一方需解除合同时，应提早_日以书面形式通知对方并征得对方同意，但发生（合同法）第94条规定情形的，一方有权单方解除合同。合同解除后，双方应按（合同法）第97条的规定办理后续事宜。第十一条合同争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_种方式解决：(一)向_人民法院起诉。(二)向_仲裁委员会申请仲裁。第十二条其他约定(一)合同附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。(二)本合同一式二份，双方各持一份。(三)本合同自双方签字或盖章后生效。(四)_。甲方(签章)：_乙方(签章)：_法定代表人或负责人：_法定代表人：_住所：_住所：_证照号码：_证照号码：_委托代理人：_经纪执业人员签名：_联络_经纪资格证书号：_联络_销售合同篇6购货单位：_下面简称甲方供货单位：_下面简称乙方第一条其产品名称、规格、质量技术指标、单价、总价等略第二条产品包装规格及费用_第三条验收方法_第四条货款及费用等付款及结算办法_第五条交货规定交货方式：_交货地点：_交货日期：_运输费：_第六条经济责任乙方应负的经济责任产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如需要，应照数补交。甲方如不需要，能够退货。由于退货所造成的损失，由乙方承当。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_的罚金。产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承当返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_的罚金付给甲方。产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_的罚金。乙方未根据约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承当相关的赔偿责任。甲方应负的经济责任甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款或包装价值总值的罚金。甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_的罚金。甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_计算付给乙方，作为延期罚金。乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承当因此造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_作为罚金付给甲方。第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_的补偿金。第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提早_天与甲方协商。第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在获得有关机构证实后，本合同能够不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承当违约责任。第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。两者选一第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十五条本合同一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。订立合同人：甲方：_盖章乙方：_盖章代理人：_盖章代理人：_盖章负责人：_盖章负责人：_盖章地址：_地址：_开户银行、帐号_开户银行、帐号_年_月_日【优选】销售合同模板锦集六篇】