建筑工程施工合同(集合15篇).docx

建筑工程施工合同(集合15篇)建筑工程施工合同(集合15篇)随着人们对法律的了解日益加深，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我采集整理的建筑工程施工合同，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同1甲方：_乙方：_甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程总长度1。4公里施工事宜达成一致，签订本合同。一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料，甲方自备材料，乙方只负责施工。二、承包费用：_元/三、支付方式：施工队进场预付_元，5天后再付_元，经历收合格后付_元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。四、工期：_乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格根据甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工经过中发现质量不合格行为，造成返工，因而造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承当；乙方在施工经过中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失；3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天根据200元/天予以处罚。4、水电由甲方负责。5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。甲方签字：_乙方签字：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同2发包方：_下面简称甲方承包方：_下面简称乙方根据（中华人民共和国合同法）和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施下面简称建筑工程。二、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有所有权和使用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用处、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成完工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。九、甲方按下面方式支付乙方投资回报和实际建设成本：一、该建筑工程完工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。二、该建筑工程完工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，所有款项在_月_日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承当该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体构造，因而造成的损失由改变方承当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设经过中碰到的各种问题。在建设经过中，非因乙方本身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因而给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。十三、工程完工验收合格后，如工程被闲置、被毁坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违背合同约定，违约方应根据实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程完工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承当。十六、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据（_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定），由_人民法院或_中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。甲方公章：_乙方公章：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同3发包人：_(下面简称甲方)承包人：_(下面简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包范围：_4、承包方式：_5、合同价款：合同总价每公里_万。单位造价每平方米_元(完工后以实际丈量面积为准进行结算)。二、技术要求1、路面为_厘米厚水泥混凝土路面，宽_米。2、天然级配砂砾石垫层，厚度_厘米天然级配砂砾石，宽度_米。3、_厘米厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：_职务;_职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、介入工程完工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：_项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格施行安全防护措施，承当由于本身安全措施不当造成事故的责任和因而而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付_%，工程完工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的_%，质保期_年，质保期自完工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工经过中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、完工验收承包人在工程具备完工验收条件钱_小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后_天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当本身原因造成的整改费用。八、本合同一式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。发包人：_(签章)承包人：_(签章)_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同4甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据双方签署的（建筑工程总承包合同）的约定，本着遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充讲明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的（建筑工程总承包合同）为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。甲方：乙方：法定代表：法定代表：委托代表：委托代表：联络方式：联络方式：签署时间：建筑工程施工合同5发包方：_简称甲方承包方：_简称乙方经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：一、工程项目内容地点：_1、工程名称：室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30，其后按工程进度付款：余下3验收合格无质量问题一次付清。二、工程价格：1、厨卫墙面采用：250215;330内墙瓷片铺贴。2、卫生间、厨房地砖采用：300215;300防滑地砖。3、铝合金无烟灶台180元。4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元5、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方约定价结算。三、甲方责任：、甲方负责现场施工质量监督。2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的.矛盾。3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。4、甲方负责施工中水XX供给,确保乙方施工所需水电供给。5、甲方负责联络乙方施工人员住宿及材料堆放场地6,若甲方更改项目,应承当一切费用。四、乙方责任：1、乙方保证按合同工期完工如遇特殊原因，工期顺推。2、乙方施工必须保证质量。3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。4、施工期间，乙方应保证安全施工.5:乙方必须服从甲方人员管理五、施工工期：自_年_月_日起正式施工至_年_月_日止全面完工，共计六,付款方式:1、乙方进场后首付工程款总金额的302、完工验收合格后,根据乙方决算表甲方据实结清七、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。八、工程验收:1、乙方每项工程完工后,向甲方申报完工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收.2、验收标准以国家相关验收评定标准为根据.3、因乙方原因造成不合格的,由乙方承当返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承当返工费用,工期顺延.九、合同期限：1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,2,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁.3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方代表签字：_乙方代表签字：_立合同日期：_年_月日建筑工程施工合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，就本项仿古建筑施工有关事项，双方协商达成如下协议：一、工程内容四柱五楼牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。二、工程造价：经协商，本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金，如需要发票税金由甲方承当)。若施工经过中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。三、甲方责任1、场地确保三通一平，即电通、路通、水通、场地平整。2、由于乙方异地施工，甲方负责提供住宿费、水电费等。3、甲方负责处理乙方在施工经过中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的关系。4、在施工经过中如出现阻工情况，甲方负责处理，保证乙方顺利施工。如因阻造成乙方损失，由甲方承当。四、乙方责任1、乙方负责组织施工队进入施工现场。2、乙方根据图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)。3、在施工中，出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图，构造图由于涉及专利技术不予提供。五、拨款方式乙方进行，拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整，主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整，其余款陆万伍仟元一次付清。六、双方不得违约，在施工中，甲方造成停工损失由甲方负责是，乙方造成停工损失由乙方负责。七、本协议一式两份，甲乙双方各一份。八、未尽事宜双方协商解决。甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日建筑工程施工合同7原告：_，男，汉族,_年_月_日出生，住广东省fo山市_，身份证号码：_。系个体户fo山市_区_金属制品厂的经营者，fo山市_区_金属制品厂经营场所：_fo山市_区_镇街道_工业区_号厂房，注册号：_。被告一：_，男，汉族,_年_月_日出生，住广东省fo山市_，身份证号码：_。被告二：_fo山市_区_工程有限公司，住所：_fo山市_，注册号：_。法定代表人：_。案由：_建设工程合同纠纷诉讼请求：_1、判令被告一立即向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_年_月_日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承当连带责任;3、判令本案全部诉讼费用由被告承当。事实与理由：_年_月_日，被告一将其从被告二处承包的fo山市_有限公司在_工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以fo山市_区_金属制品厂的名义与被告一签订（工程承揽责任书），约定原告承包fo山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢构造工程。（工程承揽责任书）签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经历收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具（工程款欠条）一张，确认其仍欠原告工程款_元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。原告以为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承当连带支付责任。为维护本身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。此致_区人民法院具状人：_年_月_日建筑工程施工合同8甲方：乙方：根据（中华人民共和国劳动法）（民法典）的相关规定，下面简称甲方将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给下面简称乙方，经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20平方米，包工包料600元平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自_年_月份开场，_年_月_日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和义务一甲方：1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、二乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方盖章：_乙方盖章：_代表签字：_代表签字：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同9发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照（中华人民共和国合同法）和（中华人民共和国建筑法）的规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。一、工程大概情况：工程名称：工程地点：工程承包范围：大雄宝殿_，_元天王殿_，_元钟鼓楼_，元住宿楼及食堂_，_元二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：_;(小写);三、工期：合同工期：开工日期：完工日期：四.工程质量标准1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工经过中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违背操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承当。2、施工经过必须作好记录及隐蔽工程验收签证。五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承当。六、工程款支付：进场付款_元;基础±0付款_元;完成主体一层付款_元;主体完工付款_元;工程完工付款_元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承当。七、质保期：_一年保修期限执行现行的国家标准（建设工程质量管理条例），缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承当。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承当。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：_年_月_日建筑工程施工合同10甲方承包人：_乙方务工人：_为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工，结合本工程的实际情况，经双方约定签订本合同书。一、双方的责任与义务：一甲方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教育。2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进行天天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。二乙方的责任和义务：1、根据甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责根据有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。4、负责承当因本身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承当，甲方不负任何责任。二、在施工经过中务工人员发生不可意料的安全事故，甲方不予承当任何责任，本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：_乙方：_发包方：_年_月_日建筑工程施工合同11甲方买方单位：_乙方出卖单位：_按照（民法典）和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信誉的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额二、合同价格的讲明1、合同单价为固定综合包干单位，包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费人工费、施工损耗、胶粉等辅材费、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用，售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。2、合同单价在合同执行经过中不作调整：因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同包干单价。3、因合同为暂定量，供货经过中乙方不得由于供货数量与合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整单价。三、墙纸质量要求墙纸镶贴完毕，甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91（建筑装饰工程施工及验收规范）标准进行验收。1、乙方所必须严格根据合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工，提供的墙纸应为指定的优等品。2、墙纸镶贴应对花对缝，完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应到达优良标准。3、所有墙纸和辅料应无异味，甲醛等有毒气体的含量或挥发量不超过国家相关标准和规范。四、交货及施工工期合同签订后天内将合同数量墙纸备货于施工现场，场地具备安装条件后天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工若因甲方基础完工时间推延而相应推延完工时间。五、交货地点及方式：宽城万达XX样板房六、供货方式1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数，乙方在备货时应多于该数量，保证现场施工面积变化时及时补充供给同批号、色号产品。2、乙方应根据场地大小进行选板铺装，确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。3、各个型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量，可选用全部型号，可以选用其中某几款型号。七、产品验收及提出异议期严格根据“货物技术要求及规范条款进行验收，对施工经过中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。八、产品结算1、墙纸镶贴工程完工，甲方验收合格后，双方按墙面面积进行收方，核定墙纸的实际铺贴面积。2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。九、付款方式1、合同生效后五天内支付合同总金额的30%作预付款。2、壁纸铺装钱付全款十、甲乙双方职责1、甲方职责1.1甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆)，保证乙方到货后能正常施工。1.2协调乙方与在场相关单位的关系。1.3进行施工质量监督工作，进行墙纸验收和收方工作。1.4支付货款、办理工程结算。2、乙方职责2.1保证所供墙纸的真实、可靠性，严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工，并确保施工镶贴质量。2.2墙纸基层其他施工队伍施工，乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格，乙方可拒绝施工，并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙，即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承当。2.3镶贴经过中的材料自行保管。2.4自行作好验收前的成品保护，乙方产品损坏由乙方自行无偿返工；有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。2.5自行接装施工用的水电管线，并做好安全防备措施。十一、工地现场管理：1、本工程施工管理经过中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法施行的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。2.安全施工：乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育，严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因而发生的费用，全部由乙方承当，甲方不承当任何责任。3.文明施工：3.1乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地到达文明现场标准乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便，违者将处以每人每次1000元的罚款，罚款直接在工程款中扣除；情节严重者直接驱逐出现场。3.2施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面，严禁从高空直接向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。3.3本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。十二、售后服务1、乙方对本合同产品按“两年维修，的原则为甲方提供服务。2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题，乙方修复或更换，若人为损坏乙方只收取材料费。十三、违约责任1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视为乙方违约。2、在工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约甲方盖章：_乙方盖章：_日期：_建筑工程施工合同12甲方：乙方：(下面简称甲方)现委托(下面简称乙方)承当工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程大概情况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程大概情况：二、甲乙双方的责任和义务1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承当下面义务：按时对工程、施工及工程进度施行监控和验收按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：场地的管道安顿及布线设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方开场对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联络单，3、在实际施工经过中，根据详细情况，甲乙双方应友好协商解决。四、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联络单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联络单，乙方有权利要求甲方根据原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联络单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联络单，甲方有权利要求乙方根据原设计方案施工。五、工程验收1.采用完工总验收的方式。2.工程验收标准。监控图象明晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款根据。4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具具体的完工图纸。六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后_年内，因设备本身质量问题发生故障，由乙方更换。如甲方在使用经过中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：元(人民币：万元整)。八、支付条款1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款。2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款。3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余%的款项。4.合同执行经过中工程量的增减，则根据工程联络单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。九、售后服务乙方提供_年维护，_年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行约定解决方法。十一、违约责任1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额%的违约金。3.如甲方未能根据合同条十二、解决合同争议的方式本合同执行经过中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十三、合同生效及其它1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。附设备清单3.本合同执行经过中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同13工程编号：合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部分协议书发包人:全称承包人:全称按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程大概情况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：构造形式：工程立项、规划批准文件号：资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_天。拟从年月日开场施工，至年月日完工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价大写：；小写：。项目单价：详见承包人的投标报价书招标工程；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书非招标工程。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分（通用条款）第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通用条款）第1条赋予它们的定义一样。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，根据本合同约定施行、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。发包人：公章承包人：公章地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:建筑工程施工合同14(GF19990201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规、遵