农业灌溉系统建设合同(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上农业灌溉系统建设合同合同编号：BENRUNKEJI-001发包方（甲方）：xxxx农业有限公司 承包方（乙方）：xxxx农业科技有限公司 根据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权力、义务和责任，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条 工程概况云南省xx市xx县xxx村农家老包xx亩火龙果种植基地 滴灌、施肥水肥一体化灌溉工程项目（以下简称“该工程”）材料技术发包给乙方，乙方包技术包材料。乙方负责现场测量建设面积，设计标准及要求等，并派驻乙方技术人员进行现场指导及管理。第二条 双方责任 一、甲方责任1. 向乙方提供经确认的施工环境说明，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等（乙方不承担费用），并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种手续。解决并处理当地农民纠纷事宜。2. 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记等手续。3.按照乙方数据参数在工程备料期修筑好蓄水池及泵房。4.按照乙方工程进度要求聘请相应数量的水电工及小工施工，费用由甲方负责。二、乙方责任1.按照合同规定的时间如期完工和交付，并接受甲方的监督检查。2.按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，组织双方参加技术交底和竣工验收等。3.严格按照设计（由于地形特殊，管道走势以现场地形为准，目的要达到灌溉和施肥要求）进行施工，保证工程质量，确保符合设计标准和要求。4.遵守施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场农作物和建筑物。5.在施工过程中，有隐蔽工程的，乙方必须要填写隐蔽工程验收记录，并经过双方签字确认。6.严格执行安全操作规程，施工过程中属于乙方施工部分的一切安全事故概由乙方自行承担。7.指派科毅，电话：1xx80160xxxx，为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，并衔接与甲方的沟通事宜。第三条 工期约定1.合同签订后，乙方勘测及材料准备期为10天，乙方须在第二次进度款项到账的前提下2日内进场开始施工，工期为10天（不含备材期）。2.因甲方未按约定支付工程款，影响工期，工期顺延且所有损失甲方自行承担。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因停水、停电，导致停工8小时（一周内累计计算）以内的工期不顺延，停工8小时（一周内累计计算）以上的工期相应顺延。5.因天气等恶劣自然环境的变化，及其它不可抗力因素影响，造成不能按时完成，工期按照相应天数顺延。6.因甲方招募水电工及小工不服从指派及不听从标准施工影响工期，工期按照相应天数顺延。第四条 竣工验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提供现场操作培训和试运行，培训内容包含该工程所有设备的操作、维护、保养、注意事项等。2.待培训和试运行结束后，乙方需要以书面形式向甲方提出验收申请，并约定验收时间，验收时甲乙双方必须现场进行验收，并在工程结算书上签字确认。乙方以书面形式向甲方提出验收申请后，甲方需在三日内组织相关人员对工程进行验收，并办理验收、移交等手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。 3.竣工验收时如发现有不符合要求，且属乙方设计或材料原因造成的，乙方必须整改。按双方验收时商定的时间，由乙方负责完成整改后再进行验收，期间发生的费用由乙方负担。4.验收标准为：所有设备，材料为全新材料，主要设备与附表中品牌质量一致。设备运行正常，无出水盲区，无不出水等现象。第五条 该工程总造价和付款 1.该工程总造价为 元人民币，大写： 。2.付款方式 （1）合同签订后，2个工作日内，甲方预付给乙方人民币 元，大写： 。（即总造价35%）（2）管材到场后，三个工作日内，甲方应再付给乙方人民币 元，大写： 。（即总造价30%）（3）正式开工后，施工进度达80%，甲方方应再支付给乙方人民币 元。大写： 。（即总造价25%）（4）工程验收合格移交后，7个工作日内，甲方应付给乙方人民币 元，大写： 整。（即总造价10%）第六条 违约责任1.因双方当事人中的任何一方未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款均由责任方承担责任。2.若甲方违反合同约定无条件支付乙方违约金￥20000.00元(大写：贰万元整。）并无条件退还所有材料。若乙方违反合同约定无条件支付甲方￥20000.00元(大写：贰万元整。）并无条件退还甲方预付款。3.甲方未按时支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金，日违约金按照合同总价的千分之叁（3）收取，如造成工程延期等后果均由甲方自负。4.由于乙方原因工程不能按照约定期限完工并通过验收的，视为工期延误。工期每延误一日，乙方根据工程延误时间按照合同总价的千分之叁（3）支付甲方违约金。第七条 其他事项1.本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，另订补充协议，作为合同附件。2.如有争议双方协商解决不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。3.合同经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后即生效，工程完工验收合格结算款项付清后合同自行终止。4.首部机电设备质保一年，人为损坏及操作不当引起的损坏不在质保范围内。5.此工程材料若在甲方未更改灌溉面积及变更出水方式等不合理要求的情况下出现不足情况由乙方自行出资购买甲方不承担任何费用。7.本合同一式叁份，均具有同等法律效用。甲方（盖章）： 0 乙方（盖章）： 0 代表人： 0 代表人： 0 地 址： 0 地 址： 0法人签章： 法人签章： 0 身份证： 0 身份证： 0 日 期： 0 日 期： 0 附一（材料清单表）专心-专注-专业