衣柜制作安装协议书、合同(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上湛江晨鸣生活区衣柜制作安装协议书发包人：湛江晨鸣浆纸有限公司承包人：湛江市赤坎区豪骏家具销售部 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致，订立本协议书。 一、工程状况生活区1#、2#宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量551间，衣柜类型分为A、B型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。施工地点：湛江晨鸣浆纸有限公司生活区宿舍楼二、标的物价款1、衣柜综合单价：综合单价包括制作、安装、保修期内的维修等所有费用，其中材料费包括木质板材及铝合金拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣杆、铜质金属锁、不锈钢螺丝、木线等全部的附属配件，其中安装费包括现场测量衣柜洞口尺寸、衣柜板材加工、五金和锁等配件的安装、运输费、现场整体拼接费及二次搬运费、上楼费、物品保管保洁费等其它不可预见费用；综合单价为含税开票价，税票为普通营业税票或工程税票。A型衣柜综合单价组成品名规格单位数量单价金额（元）备注18mm三胺木纹面板8403605mm三胺木纹面板2.1255213cm铝合金拉手个4832不锈钢铰链个81296不锈钢挂衣杆条11010铜质金属锁不锈钢螺丝支1200.336木线米28128其它附属配件合计人工费120运输费20保修期内维修费10税金36综合单价800元B型衣柜综合单价组成品名规格单位数量单价金额（元）备注18mm三胺木纹面板8.2453695mm三胺木纹面板3.8259513cm铝合金拉手个6848不锈钢铰链个1212144不锈钢挂衣杆条11515铜质金属锁166不锈钢螺丝支1300.339木线米38138其它附属配件合计人工费160运输费25保修期内维修费10税金47综合单价￥996元2、衣柜的类型、数量及合计价款如下表序号单体工程衣柜类型综合单价（元）数量价款（元）备注11#宿舍楼1-40轴1-6层、41-49轴5、6层A型衣柜800284个衣柜具体数量由乙方现场核对，结算按核对后的数量×综合单价B型衣柜987106个衣柜具体数量由乙方现场核对，结算按核对后的数量×综合单价22#宿舍楼A型衣柜800131个衣柜具体数量由乙方现场核对，结算按核对后的数量×综合单价B型衣柜98730个29610衣柜具体数量由乙方现场核对，结算按核对后的数量×综合单价合计￥.00元三、技术要求、柜身、柜门均采用18mm厚的三胺木纹颗粒板，背板用5mm厚的三胺木纹夹心板，施工方式采用现场实际测量洞口尺寸，按照实际测量尺寸工厂定制加工，现场拼接。 2衣柜边角采用18mm收口线收口，13cm拉手为铝合金材质，挂衣杆、合页材质均为不锈钢，必须保证柜门的开启角度约等于180度，柜门开启后，不得阻碍过厅行人，A型衣柜不安装锁具，B型衣柜柜锁选用铜质金属锁，磁吸采用嵌式安装。 3根据投标文件中清楚的产品说明及施工组织计划作为工程验收标准的一部分。4衣柜整体要求美观、坚固、耐用。5衣柜尺寸洞口以现场实际测量洞口尺寸为准，施工方现场测量衣柜洞口尺寸后，向发包方提供一份洞口尺寸测量报告，做为过程检查资料，施工方对尺寸测量报告负全责。四、施工工期2#宿舍楼现已具备安装条件，制作及安装工期为20天（以合同签订日为工期起始日），1#宿舍楼根据发包人要求，及时进场施工，不得耽误入住。五、付款方式 无预付款，每批货到现场付到货衣柜价款的60%（到货数量需150套），安装完成后付价款的90%，验收合格后，签订验收报告，乙方向甲方提交决算申请书，由甲方按照合同及招标文件进行决算，付至结算款的95%，留5%的决算款作为保修金。六、保修期限自验收合格之日起，保修期限为一年。承包人应在接到维修通知之日后7天内派人免费维修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质保金中扣除。七、安全文明施工条款 施工单位应对本工程制定相应的安全条款，要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故，均由施工单位负责。遵循发包方公司的管理制度，严禁出现偷盗、毁损等行为，发现一次全厂通报并按公司管理制度处罚款200元，造成刑事责任的，由公安部门处理。施工单位需及时处理安装过程中产生的垃圾，发包方有权对现场垃圾处理不及时进行处罚。八、其他条款1. 在安装过程中，发包方不提供食宿，施工方现场使用水电免费，但要配合发包方正确做好记录，在接电之前需得到发包方的同意。2、递交投标文件时，递交的板材及全部五金配件的样品，作为工程验收的标准。3、合同履约金为2万元，衣柜全部安装完成后，发包方一次性退还给承包方；若合同履约过程中，承包人发生违约，发包方有权将合同履约金不退还给承包方。4、争议解决：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，（1）请建设行政主管部门调解。（2）采取第 1 种方式解决，并约定向市仲裁委员会提请仲裁。（3）双方未达成仲裁协议的，可向市人民法院起诉。发包方：湛江晨鸣浆纸有限公司 承包方; 湛江市赤坎区豪骏家具销售部 经办人： 经办人： 日期： 日期： 附件三、生活区宿舍楼衣柜的类型及数量序号单体工程衣柜类型尺寸规格数量备注11#宿舍楼1-40轴1-6层、41-49轴5、6层A型衣柜570*850*2460mm284个尺寸及数量以现场实际测量为准B型衣柜350*1600*2460mm106个尺寸及数量以现场实际测量为准22#宿舍楼A型衣柜570*850*2460mm131个尺寸及数量以现场实际测量为准B型衣柜350*1600*2460mm30个尺寸及数量以现场实际测量为准专心-专注-专业