工程合同段施工合同书(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工程合同段施工合同书甲方： 乙方： 按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，双方就该工程有关事宜签订如下合同条款，共同严格遵守。第一条 工程概况1、 工程名称：施家梁镇公厕建设工程 2、 工程地点： 北碚区施家梁镇3、工程内容：施家梁镇公厕建设工程施工设计图纸、图说及交底文书的全部内容（具体范围以施工图、图说、交底文书、工程量清单以及业主要求为准） 4、工 期：60天 5、开工时间： 2018年 月 日 6、完工时间： 2019年 月 日7、质量评定等级：符合国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。8、本工程合同签约价为：人民币（大写） (¥ 元)，其中安全文明施工费：人民币（大写） (¥ 元)；最终金额以工程审计认定的结算金额为准。第二条 图纸1、图纸提供日期：开工前一周内提供全部图纸2、 图纸提供套数：壹套第三条 现场代表1、甲方： 联系人： 电话： 2、 监理单位： 监理工程师： 电话： 3、乙方项目经理： 电话： 安全员： 电话： 第四条 甲方职责1、甲方对施工现场应提供具备的开工条件，保证乙方按设计图进场施工。2、配合乙方一道共同协调解决水、电、施工场地等工作，费用由乙方承担。3、开工前甲方应办理施工所需相关文件。4、提供技术交底和相关技术资料。5、乙方应在施工中提出对施工红线周围的建筑和地下管线有效的保护方案，交甲方审批后实施。第五条 乙方职责1、认真组织好本项工程的施工和组织设计，并熟读本合同的条款及技术规范。2、调配好与本项工程相适应的工程技术员工和足够的施工机具设备及相关的施工许可证件，采取可靠的质量保证措施，加强工程质量管理，完善质量保证体系，使本项工程达到设计标准。3、每7天必须向甲方提供工程实际完成报表、工程质量及安全报告。4、作好施工现场安全防范工作和临时建筑物的保护工作，避免造成工程和人身损害。在施工期间中因乙方原因造成乙方人员伤亡或第三方人员伤亡等一切安全责任事故，由乙方自行承担经济赔偿责任和其他法律责任。5、本合同签订后，在进场施工前，应编制好详细的施工组织设计方案报甲方审查、批准。6、已竣工部分工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第六条 材料供应与检验1、本工程所需材料由乙方自行采购，乙方必须保证材料的质量合格，并出具材料质保单，甲方有权随时抽查。2、经检查不合格的材料，除令其停止使用外，对有关材料的试验费和由此产生的其他一切费用由乙方承担。3、本项工程使用的所有材料，必须具备国家批准的有资质的单位出具的材质证明或试验报告。第七条 检查和返工乙方应认真按照标准、规范、设计的要求以及甲方代表依据合同提出的要求施工，随时接受甲方代表及其监理人员的监督，承担由自身原因导致返工、整改的费用，如果乙方发现甲方指挥不正确，乙方向甲方提出优化意见，经甲方、乙方、监理协商取得一致意见后方可实施。如果乙方施工质量达不到验收规范及设计要求，一经发现，乙方必须无条件返工，直到施工质量达到合格为止，为此造成的一切损失由乙方负责。第八条 隐蔽工程中间验收工程中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录、验收表格。甲方代表、乙方代表、工程监理必须共同在验收记录上签字认可后方对隐蔽工程继续施工（三方同时汇签，缺一不可），同时将该签字认可的验收记录作为工程竣工决算报表依据。第九条 合同工期的延长由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网格计划的关键环节，乙方有权要求延长合同工程的工期。（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。（2）不可抗力原因造成的工期延误。（3）由于甲方的延误或群众的无理阻碍。（4）不是由于乙方的失误或违约而发生的其它特殊情况（包括停水、停电等）。以上情况，乙方须与甲方协商，并经甲方批准后确定延长工期的天数。第十条 工程款交付1、 本工程不支付备料款。2、为了确保工程质量，乙方在签订该合同后3日内，以银行转帐形式向甲方交付工程履约保证金，履约保证金额为中标合同金额的10%，待工程完工验收合格后一次性返还给乙方。3、主体工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方承包工程合同总价款的70%；工程全部竣工且经相关部门验收合格，并经决算审计完成后，按审计确认的工程款总价，甲方支付至总价款的95%，留工程审计确认的总价款的5%作为质量保证金，一年期（交工验收合格之日起）满后工程无不合格情况将无息支付给乙方。第十一条 设计变更乙方对原设计要求变更的，须经设计单位、甲方、监理方同意，方可进行变更。施工中甲方对原设计提出变更应提前七天通知乙方并由甲方出具变更通知单，同时做好变更工程的造价清单，增加工程款在工程完工后按本合同第十条执行。第十二条 交工验收1、交工验收条件：竣工资料不齐不予验收。2、交工验收时间：甲方收到乙方提供的完整竣工资料后15日内组织交工验收，在工程具备验收条件后5日内向乙方提交验收报告。3、乙方向甲方提供完整资料四份。第十三条 工程结算1、计算方式：由甲方代表核定增减工程量按清单计价结算。2、乙方提交结算报告的时间：交工验收后30日内。3、甲方批准结算工程报告：在审计定案后。第十四条 安全施工乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关费用。第十五条 违约责任1、延误工期责任：由于乙方因施工配置、人员配备、原材料供应不及时以及因质量问题等原因，甲方代表对同一问题发出二次停工整改指示（令）的，业主有权责令施工单位退场。按合同规定的工程交付期限延迟25天以上、乙方按其合同总价款的2%支付给甲方违约金，但由于不可抗力（如地灾、特大洪涝自然灾害）所造成的工期延误，合同工期可顺延。2、工程质量责任：由于乙方违反操作程序，不按有关规范施工，所造成的质量责任（如材料次劣、施工粗造、计量虚假、保养期不够、隐蔽缺陷等）,由乙方无条件自行负责返修，并承担相关经济损失。3、甲、乙双方不能履行本合同约定的各自的责任和义务，造成的经济损失由甲、乙双方按责任比例各自承担责任。由此给对方造成损失的，应由责任方首先承担给对方造成的损失，再按工程总价款的2%承担违约金。第十六条 合同争议及解决1、双方在执行合同条款中发生未尽事宜，分歧或异议，双方本着平等互利、实事求是的原则协商解决，经协商一致后签订补充协议，与本合同具有同等效力，一并执行。2、甲、乙双方不能经过协商一致，任何一方均可直接向主管部门提出协商解决或直接向北碚区人民法院起诉。第十七条 保险本工程一切险和第三方责任险包含在项目包干总价之中。若乙方未按规定投保，由此引起的一切经济、法律责任，概由乙方负责。第十八条 合同生效与终止合同生效日期：本合同双方签字盖章后生效，保留至所有款项结清后自行失效。第十九条 合同份数1、本合同一式陆份，均具有同等法律效力。2、合同份数责任：各自分送有关部门。3、合同未尽事宜经双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。附件：1、施家梁镇公厕建设工程施工设计图；2、施家梁镇公厕建设工程预算编制报告；3、廉政合同;4、安全生产合同；5、不拖欠民工工资承诺书。甲 方： （签章）法人代表： 乙 方： （签章） 法人代表： 2018年 月 日附件三：廉政合同根据有关工程建设和大宗物资采购、廉政建设的规定，为做好工程建设和大宗物资采购中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、大宗物资质优价廉，保证资金的安全有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人或采购方 (以下称甲方)与施工单位或供货方(以下称乙方)，特订立如下合同。一. 甲乙双方的权利和义务(1) 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。(2) 严格执行的合同文件，自觉按合同办事。(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及大宗物资采购规章制度。(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。二. 甲方的义务(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程及采购有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和从事关联交易活动。三. 乙方义务(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。四. 违约责任(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议相关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管行业市场的处罚。5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同履行完毕日止。7. 本合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8. 本合同正本贰份，合同双方各执壹份，副本捌份，发包人执叁份，承包人执叁份。每份均具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人: 其授权的代理人：地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期： 附件四： 安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 （以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。3、传达中央及地方有关安全生产的精神。4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以中华人民共和国安全生产法和国务院进一步加强安全生产的决定为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，健立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。11、承包人严格执行建设工程安全生产管理条例。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本贰份，合同双方各执壹份，副本拾份，发包人执捌份，承包人执贰份。每份均具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 其授权代理人：经办人： 经办人:地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期： 附件五：不拖欠民工工资承诺书致： 为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人 以 单位法定代表人的身份，郑重承诺：我单位承建的 项目工程，将保证做到：1、 按照劳动法规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。2、 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 公章： 法定代表人：联系方式： 公司电话：日期： 年 月 日专心-专注-专业