塑钢玻璃门窗制作安装工程施工项目合同.doc

塑钢玻璃门窗制作安装工程施工项目合同合同书甲方：四川省国祥建设工程有限公司 乙方：_吉雅建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则经双方协商一致就塑钢玻璃门窗制作安装工程施工项目订立本协议合同： 一、    工程概况 1、工程名称：_区怡安花园安置房门窗安装工程 2、工程地点：_区顺江十组3、分包方式：包工包料包安装（型材、玻璃及配件等由乙方提供所有使用的材料由业主、监理、设计、甲方、现场确认并封样 ）。 4、甲方代表或法人授权委托人：                5、乙方代表或法人授权委托人：           二、合同组成文件： 1、本合同； 2、施工窗形图； 3、设计变更单； 三、承包工程内容及单价： 工程内容按甲方提供的图样及面积。1、平开窗单价为290元/；2、推拉门单价为290元/；3、推拉窗单价为290元/；4、平开门单价为 290元/（所有玻璃必须满足建筑玻璃应用技术规程的规定和验收规范要求。）（彩色塑钢：白色或灰色） 四、合同价款与支付： 1、本合同价款采用单价包干合同预计总价款3181341.3元大写叁佰壹拾捌万壹仟叁佰肆拾壹元叁角整。 2、工程量按实际洞口尺寸结算。 3、因图纸设计变更或甲方特殊要求而增加的项目则甲、乙双方协商重新认定价格。 4、付款方式： 1）按业主与甲方付款方式支付。 2）若产生相应检测费用、资料费用由乙方支付。 5、甲方均以银行转账的方式支付乙方工程款乙方出具相应数额相应单位发票。 五、工期要求： 1、工期：暂定_ 天；（合同签订之日计算工期） 对以下造成工期推迟的延误工期相应顺延： 1 ）设计变更引起的工程量增加或返工。 2）不可抗力的因素及自然灾害。 3）甲方代表同意工期顺延的其它情况。 六、质量要求及奖罚： 1、乙方所承担的施工项目必须达到各项相关技术的标准和提供样品标准乙方在施工过程中必须严格按施工规范及设计施工图纸要求执行对违反操作规程或偷工减料使用不合格材料造成规程质量达不到约定标准的乙方必须负责返工或采取补救措施并承担由此而发生的费用。 2、乙方材料进场时应向甲方提供相应的材质证明及出厂合格证书；因材料部合格而造成的一切费用由乙方自行负责。 3、乙方进场的材料必须保证是正材且必须与报价书的材质、规格、品牌及提供样品相一致甲方将对乙方的材料进行随机抽样抽样结果不合格时。甲方有权责令乙方停工整改。 4、乙方所负责的施工项目达不到设计验收规范的质量标准由乙方返工或承担相应的损失。 七、甲乙双方的权利和义务 1、甲方的权利与义务： 1）按合同约定支付工程款； 2）负责对乙方进行施工技术交底并且提供相应的施工图纸一份及相关材料。 3）提供基本的施工条件无偿提供施工用电、用水、及脚手架、升降机等。 4）甲方有权对乙方所施工的项目进行质量、安全方面的监督、检查如发现乙方存在质量或安全方面的隐患甲方有权责令乙方停工整改。 2、乙方的权利和义务 1）服从甲方现场管理人员指导监督按批准的计划方案精心施工确保安全、质量和工期。并保证安装完后的门窗达到设计和验收规范要求。 2）乙方在施工中必须做到工完料尽场地清进场场施工至交工前乙方必须做好自身产品的保护由于保护不利造成的损坏由乙方自行负责。并确保其他已完成项目不受损坏。乙方承担自身产品完工后的清洁工作以达到竣工验收标准或甲方替乙方清洁费用由乙方负责。 3）乙方向甲方提供发票。 八、安全 1、乙方必须严格按照施工技术安全规则进子女各操作遵守有关的安全生产各项规章制度杜绝违章作业确保安全生产。 2、乙方必须坚持班前安全技术交底对施工安全、自有人员的安全负责。 3、因乙方原因乙方所有工作人员在施工场地内、外（包括生活区内）所发生的一切安全事故均由乙方自行负责一切与甲方无关。 九、纠纷处理与合同生效： 1、如发生纠纷双方应协商解决协商不成可提交甲方住所地人民法院解决。 2、本合同共计四页一式贰份甲、乙双方各执壹份经双方签字、盖章后生效具有同等法律效应。 3、本合同未尽事宜双方协商解决。 甲方：                         乙方：法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人： 地址：                          地址：                                  开户行：账号： 日期：20_年4月29日           日期：20_年4月29日第 5 页 共 5 页