建筑工程合同管理试题(共29页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上建筑工程合同管理试题篇一：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理 考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至XX年4月1日交货，而政府定价于XX年5月1日调整为每千克120元，买方直至XX年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。A.C. 120D. 1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。A.合法行为 B.违法行为C.自然事件 D.社会事件3.合同法律关系(A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体 B.客体C.内容 D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位 D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。A.法律关系主体 B.法律事实C.法律关系客体 D.法律关系内容6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。A. 14 B. 28C. 78.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。A.发包人承担损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的50%10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。A.抵押 B.留置C.保证 D.定金12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。A.总监理工程师 B.监理工程师C.发包人代表 D.质量监督机构负责人13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A.正常工作 B.附加工作C.额外工作 D.意外工作15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定，用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师 D.发包人代表18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。A.确定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D )撤销。A.建设行政主管部门 B.质量监督机构C.监理单位 D.仲裁委员会21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力 B.承包方的设备损坏C.设计变更 D.工程量变化22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。A.债务清偿 B.合同解除C.免除债务 D.债务抵消23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。A.发包人 B.承包人C.监理人 D.设计人24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。A.监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C )的措施。A.将财产返还给对方 B.赔偿损失C.继续履行 D.追缴财产26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费C.发包人应支付合同价50% 的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C )。A.合同专用条款B.投标书C.协议书D.合同通用条款 二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。) 1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。A.设计方案 B.规划许可文件C.工程勘察资料 D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准4.在施工合同中，( ABE )属于发包人应当完成的工作。A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可6.索赔按目的划分包括(CE)。A.综合索赔 B.单项索赔C.工期索赔 D.合同内索赔篇二：工程合同管理试题一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。 A.将财产返还给对方 B.赔偿损失 D.追缴财产 C.继续履行 2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。 A.人民法院 B.监理单位 D.建设单位 C.建设行政主管部门 3.合同法律关系内容包括( B )。 A.行为 B.权利 D.智力成果 C.当事人 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 D.具体施工人员 C.建设单位 5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应(C)。 A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A. 10 B. D. C. 11 8.合同生效应当具备的条件不包括( D )。 A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.意思表示真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D.必须采用一定的合同形式 9.在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人 D.发包人代表 C.总监理工程师 10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。 A.建设行政主管部门 B.质量监督机构 D.仲裁委员会 C.监理单位11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照通常标准 12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。 A.提交设计文件 B.设计文件通过审批 C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收 13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。 A.发包人 B.承包人 D.发包人与承包人共同 C.工程师 14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( C )。 A.先履行抗辩权 B.先诉抗辩权 D.不安抗辩权 C.同时履行抗辩权 15.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C )。 A.定金 B.留置 D.质押 C.抵押 16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位(A)。 A.不承担责任 B.监理单位承担全部责任 C.监理单位承担监督不力的责任 D.监理单位承担连带责任 17.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。 A.承诺是由非受要约人做出 B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效 C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺 18.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( B )组织试车。 A.发包人 B.承包人 D.设备供应人 C.监理人 19.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。 A. 19 B. D. C. 21 20.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。 A.当事人有损失 B.当事人有过错 D.过错与损失之间的因果关系C.合同尚未成立 21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。 A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收 B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失 22.下列哪些财产可以抵押( A )。 A.土地所有权 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C.抵押人所有的房屋 D.有争议的财产 23.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用(D)合同。 A.可调价的总价 B.不可调价的总价 D.成本加酬金 C.单价 24.承包人负责采购的材料和设备,应( C )。 A.发包人负责检验试验,费用发包人承担 B.发包人负责检验试验,费用承包人承担 C.承包人负责检验试验,费用承包人承担 D.承包人负责检验试验,费用发包人承担 25.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( A )。 A.标的B.数量 C.质量D.价款 26. FIDIC施工合同条件规定,用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。 A.开工日起至颁发接收证书 篇三：工程合同管理复习题含答案工程合同管理复习题含答案 一、单项选择题 (只有一个正确答案) 【1】 定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（ ）。A: 30%B: 25%C: 20%D: 10%答案: C【2】 债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（ ）。A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代*某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C【3】 根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（ ）中列明。A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B【4】 某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙*为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（ ）承担违约责任。A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙答案: C【5】 FIDIC合同条件内规定， 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ ）。A: 应经业主批准后才能运出工地B: 经监理工程师批准后才能运出工地C: 可自行运出工地D: 不能运出工地答案: B【6】 某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（ ）。A: 甲方赔偿乙方1万元损失B: 甲方赔偿乙方万元损失C: 甲方赔偿乙方3万元损失D: 甲方赔偿乙方4万元损失答案: C【7】 在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）。A: 承诺是法律行为B: 承诺不能撤回C: 要约是法律行为D: 要约可以撤回答案: C【8】 电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（ ）内予以追认。A: 10日B: 15日C: 一个月D: 三个月答案: C【9】 对于协议书工期的填写不正确的是（ ）。A: 合同工期：三个月B: 开工日期：*订合同后第45日C: 竣工日期：*订合同后第365日D: 开工日期：XX年4月24日答案: A【10】 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（ ）。A: 承包人B: 雇主C: 国家D: 挖掘人答案: B【11】 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（ ）。A: 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定B: 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标C: 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标D: 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标答案: B【12】 施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（ ）。A: 动乱B: 建设项目依据国家计划被取消C: 战争D: 协议条款内约定等级以上的地震答案: B【13】 根据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（ ）。A: 承诺可以撤销B: 承诺须由受要约人向要约人作出C: 承诺人必须在承诺期限内作出承诺D: 承诺的内容应当与要约的内容完全一致答案: A【14】 下列说法正确的有（ ）。A: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册C: 监理工程师岗位证书终身有效D: 监理工程师-书终身有效答案: B【15】 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。A: 15B: 20C: 30D: 10答案: A【16】 下列选项中构成承诺的是（ ）。A: 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复B: 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容C: 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款D: 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容答案: C【17】 承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示，（ ）。A: 某甲不得接受B: 某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙C: 某甲必须接受D: 如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易答案: B【18】 甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原*，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（ ）。A: 应当由甲公司承担清偿责任B: 应当由乙公司承担清偿责任C: 应当由丙公司承担清偿责任D: 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任答案: D【19】 某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙*订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙*此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（ ）。A: 原合同无效，乙与丙应各自承担损失B: 乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理C: 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D: 总公司应直接赔偿丙的损失答案: B【20】 下列选项中，（ ）不属于不可抗力的范畴。A: 政府法律修改B: 火山爆发C: 罢工D: 盗窃答案: D二、多项选择题【21】 张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（ ）。A: 张三向李四承担违约责任B: 张三向王五承担违约责任C: 张三和李四共同向王五承担违约责任D: 李四向王五承担违约责任答案: B C D【22】 综合索赔的主要做法有（ ）。A: 带有综合性质的索赔可以单独列出条目B: 索赔报告应编号C: 每一项索赔应附单独的说明资料D: 应有一份给现场工程师的致函答案: A B C D【23】 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。A: 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期B: 发包人负责检查试验C: 费用由发包人负责D: 承包人负责检查试验答案: A C D【24】 下列情况下，（ ）违反了担保法关于保证人资格的规定。A: 某中学为校长的私人借款作保证人B: 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人C: 某中学校长为该校的借款作保证人D: 某医院为院长的私人借款作保证人答案: A B D【25】 下列合同中，（ ）属于可变更或可撤销的合同。A: 小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B: 承包商某甲购买走私钢材的合同C: 15岁的小明购买笔记本电脑的合同D: 订立合同时显失公平的合同答案: A D【26】 下面属于自行招标应具备的条件有（ ）。A: 具有项目法人资格B: 熟悉和掌握招标投标法及有关规定C: 有从事同类工程建设项目招标的经验D: 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员答案: A B C【27】 下面关于仲裁的说法正确的有（ ）。A: 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B: 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C: 仲裁是一种法律制度D: 仲裁与诉讼只可选其一答案: A B C D【28】 下列选项中，（ ）属于我国担保法规定的担保形式。A: 订金B: 保证C: 抵押D: 质押答案: B C D【29】 对于下列对于责任的认定正确的有（ ）A: 工程师有权免除承包人的责任B: 经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C: 雇主有权免除承包人的责任D: 工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任答案: C D【30】 正大建筑公司与东方建材公司*订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ）作为合同纠纷的管辖法院。A: 建筑材料买卖合同*订地人民法院B: 东方建材公司住所地人民法院C: 正大建筑公司住所地人民法院D: 建筑材料买卖合同履行地人民法院答案: A B C D【31】 某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（ ）。A: 建筑公司可以自己的名义行使代位权B: 建筑公司必须向法院请求行使代位权C: 建筑公司不能以自己的名义行使代位权D: 建筑公司只能以自己的名义行使代位权答案: B D【32】 合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ ）。A: 履行期限B: 违约责任C: 价款或者报酬D: 标的答案: A B C D【33】 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ ）的特点。 专心-专注-专业