一建法规历年真题汇总.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流一建法规历年真题汇总.精品文档.姓名 工作单位 考号 考生诚信考试承诺“我已阅读考生（考场）有关规定，愿意在本场考试中自觉遵守。如有违反将接受处理，我保证本场考试中、本人所提供的个人信息是真实准确的，并愿意承担相应的法律责任。密封线内不要答题 2011年一建法规真题及参考答案题号一二总分分数得分评卷人 一、单项选择题（共70题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意）1不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。A国务院主管部门B最高人民法院C国务院D全国人大常委会2某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（ ）。A合法行为B无权代理C不正当竞争D滥用代理权3被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（ ）。A由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B由被代理人独自向第三人承担责任C由第三人自己承担损失D由代理人独自向第三人承担责任4施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（ ）万元。A10B20C30D505建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（ ）。 A相邻权B地役权C土地出租权D建设用地使用权6施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（ ）。A抵押权B质押权C留置权D所有权7在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。A侵权B合同 C无因管理 D不当得利8施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A建设单位或工程监理单位B施工项目技术负责人C施工企业质量管理人员D质量监督部门9因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（ ）。A原企业的资质等级确定B降低一级原企业的资质等级确定 C最低资质等级核定D实际达到的资质条件核定102011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。A赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 B张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作 C王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ）A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（ ）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（ ）元。A、560B、1360C、800D、112014.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（ ）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（ ）A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（ ）A、管制B、赔偿损失C、返还财产D、罚款18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（ ）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（ ）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行密封线内不要答题20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A、应追究王某的刑事责任 B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任 D、应追究王某的劳动责任21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是( )。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（ ）。A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受安全生产教育和培训C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D、拒绝违章指挥和强令冒险作业23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（ ）万元。A、100B、200C、1000D、60025、关于建设工程分包的说法，正确的是（ ）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包C、建设工程主体结构的施工可以分包D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理27、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（ ）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件28、安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是（ ）A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（ ）。A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为( )万元.A、10 B、30 C、50 D、2032.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（ ）A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为3年C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（ ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、3B、1C、2D、5 35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起、第一次付款期限届满、最后一次付款期限届满、每次付款期限届满、提交工程款支付申请36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（ ）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（ ）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（ ）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（ ）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（ ）A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位密封线内不要答题41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（ ）.A施工企业应同意建设单位自行采购B设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求42某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（ ）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B、挂靠的个人承担全部责任C、建筑施工企业承担全部责任D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（ ）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿44、根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（ ）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（ ）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（ ）。A返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息47、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A20B30C、60D4548、根据建设工程安全生产管理条例，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（ ）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求50、根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A5B、15C、10D、3051.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（ ）标准。A.推荐性B.国家 C.强制性 D. 行业52.根据劳动合同法，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（ ）A派遣单位与用工单位B用工单位与劳动者C用工单位与当地人民政府D派遣单位与劳动者53.根据建设工程安全生产管理条例，建设单位不得压缩（ ）工期A定额B标准C法定 D合同54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ ）年修订一次。A1 B2 C4 D355.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年 B二年 C一年 D三年56.根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收 B签订施工合同 C进场开工 D领取施工许可证57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（ ）A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C裁定驳回乙的上诉，维持原判决D裁定撤销一审判决，发回原法院重审密封线内不要答题58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（ ）A建设单位和设计单位共同所有 B设计单位和甲设计师共同所有C建设单位和甲设计师共同所有 D建设单位独自所有59.根据建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（ ）A延期每次不超过3个月B应当由施工企业提出申请C延期没有次数限制D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效60在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（ ）批准。A县级人民政府 B省级人民政府 C国务院 D省级文物行政部门61.根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是（ ）A工程总承包 B专业分包 C专业承包 D劳务承包62. 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（ ）A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区，不能直接承认和执行C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理63. 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定 。关于该案鉴定的说法，正确的是（ ）A、鉴定申请应当在庭审结束前提出 B、鉴定报告由造价主管部门出具C、法院对鉴定请求不予支持 D、鉴定期间计入审限64. 甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（ ）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行65. 根据合同法，下列合同转让合法生效的是（ ）A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位66. 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（ ）A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B. 联合体属于非法人组织C. 联合体各方独立承担相应的责任 D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标67. 仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出68. 根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间（ ）A、6个月 B、1年C、2年 D、3年69. 关于投标有效期的说法，正确的是（ ）A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还70. 安全生产许可证的有效期为（ ）年A、1 B、2 C、3 D、5二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71. 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（ ）A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E、仲裁所依据的证据是伪造的72. 根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（ ）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的73. 关于工程质量检测的说法，正确的有 （ ）A、检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B、工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C、检测机构不得与建设单位有隶属关系D、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责74. 工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；A、建设单位B、造价咨询单位C、施工企业D、建筑材料、构配件供应单位E、设备供应单位75. 严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（ ）A、A区法院对该案有管辖权 B、严某有权向B区法院起诉C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的76. 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（ ）A、直接涉及国家主权的条文 B、直接涉及人民生命财产安全的条文C、直接涉及人体健康的条文 D、直接涉及环境保护的条文E、直接涉及公共利益的条文77. 下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ）A、安全技术措施审查 B、安全设备合格审查C、专项施工方案审查 D、施工招标审查E、安全生产事故隐患报告78. 根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有（ ）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E、分包单位将承包的建设工程再分包的79. 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（ ）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意密封线内不要答题80. 下列关于投标保证金说法，正确的有（ ）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D、投标保证金应当在投标截止时间前送达E、投标保证金的金额一般由双方约定81. 施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（ ）。A. 甲有权要求乙承担民事责任 B. 甲有权要求丙承担民事责任C甲无权要求丁承担民事责任D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿82. 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A. 意外伤害保险为非强制保险 B. 被保险人为从事危险作业人员C. 受益人可以不是被保险人 D. 保险费由分包单位支付E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定83. 关于租赁合同的说法，正确的有（ ）A. 租赁必须转让所有权 B. 租赁期限超过20年的部分无效C租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D. 交付租赁物是租赁合同的成立要件E. 当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁84. 根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（ ）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D未按招标文件要求提交投标保证金的E联合体投标未附联合体各方共同投标协议的85. 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行检查。A生产（制造）许可证B. 施工资质证书C产品销售许可证 D. 施工许可证E. 产品合格证86. 根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（ ）起计算。A合同订立之日B. 实际竣工之日C开工之日D. 保修期届满之日E合同约定竣工之日87. 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A土地所有权B. 农村集体宅基地土地使用权C. 学校游泳馆产权D. 荒地承包经营权E. 被扣押的房屋88. 施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。A. 工程设计要求B. 企业标准C. 施工技术标准D. 通行惯例E. 合同约定89. 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（ ）。A. 立项B. 竣工C. 设计D. 施工E. 投入使用90. 根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（ ）。A2人死亡事故B. 10人死亡事故C3人死亡事故D. 20人重伤事故E1000万元经济损失事故91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（ ）。A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B. 发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C. 发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D. 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E. 发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷92. 法人应当具备的条件有( )A. 依法成立B. 有自己的场所密封线内不要答题C. 有必要的财产或者经费D. 有自己的名称、组织机构E. 能够独立承担无限民事责任93. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为( )。A. 合同自成立时生效B. 合同自办理物权登记时生效C. 未办理物权登记合同无效D. 未办理物权登记不影响合同效力E. 合同生效当然发生物权效力94. 下列行为中，构成无因管理的有( )A. 甲接受委托帮助他人保养施工机具B. 乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C. 材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D. 戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E. 总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位95. 根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（ ）。A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.96. 根据建设工程质量管理条例，具有法定最低保修期限的有（ ）。A. 基础设施工程B. 设备安装、装修工程C. 门禁监控系统D. 电气管线、给排水管道工程E. 供热与供冷系统97. 根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（ ）。A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B. 已办理该建筑工程用地批准手续C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D. 已经确定建筑施工企业E. 建设资金已经落实98. 根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（ ）之前。A. 作业人员进入新的岗位B. 作业人员进入新的施工现场C. 企业采用新技术D. 企业采用新工艺E. 企业申请办理资质延续手续99、下列选项按照工程建设项目招标范围和规模标准规定必须进行招标的是（ ）A施工单位合同估算价在200万人民币以上的B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D、施工单位合同估算价在3000万元人名币以上的E、单项合同估算低于法律规定，并且总投资额在3000万元人名币以上的100、部分合同虽称为“合同/协议”却不受合同法的调整，下列选项中不受合同法调整的合同是（ ）A、政府特许经营合同B、一般政府采购行为C、公共委托公司D、政府购买办公文具E、收养合同密封线内不要答题2012年一建法规真题及参考答案题号一二总分分数得分评卷人 一、单项选择题（共70题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意）1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（ ）A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理2、下列物权中，不属于用益物权的是（ ）A、土地所有权B、土地承包经营权C、建设用地使用权D、地役权3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（ ）A、建设用地使用权B、地役权C、相邻权D宅基地使用权4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（ ）A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）A、债B、所有权C、知识产权D、担保物权6、关于知识产权的说法，正确的是（ ）A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C、我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果7、根据商标法，注册商标有效期限为10年，自（ ）之日起计算A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书C、公告发布 D、核准注册8、保证合同是（ ）订立的合同。A、债权人与债务人 B、债务人和保证人C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人9、关于刑事责任的说法，错误的是（ ）A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D、死刑缓期二年执行是死刑的一种10、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家论证、审查。A、施工企业B、安全监督管理机构C、建设单位D、监理单位11.根据工程建设项目施工招投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（ ）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目12. 下列情形中