一级建造师《建设工程法规及相关知识》精准试题.doc
【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流一级建造师建设工程法规及相关知识精准试题.精品文档.学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123窗体顶端一级建造师建设工程法规及相关知识精准试题一、单项选择题（每题1分）第 1 题 项目经理张某在执业工作中因重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，刑期自2005年3月1日起算。服刑期间，张某认真接受改造并利用空闲时间学习工程管理知识。出狱后，张某参加了国家一级建造师执业资格考试并顺利通过，取得资格证书。根据有关规定，张某只能在（ ）之后申请注册才有可能被批准。A.2008年3月1日 B.2010年3月1日 C.2011年3月1日 D.2013年3月1日 正确答案：D,第 2 题 根据法的形式，建设工程安全生产管理条例属于（ ）。 A.法律 B.地方性法规 C.部门规章 D.行政法规 正确答案：D,第 3 题 在项目施工中，甲施工单位的项目经理李某为收取高额回扣，从乙供应商处购进一批质次价高的建筑材料，后被建设单位检查发现，于是要求甲施工单位返工，导致甲施工单位遭受重大损失。则该损失应由（ ）承担。A.李某与建设单位 B.李某与乙供应商 C.李某与甲施工单位 D.甲施工单位与乙供应商 正确答案：C,第 4 题 在下列与建设工程有关的法律关系中，属于合同之债的是（ ）。 A.施工现场的塔吊倾倒砸伤行人 B.供应商向施工单位交付的建筑材料出现短少C.建设单位因工作疏忽误将付给甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号D.施工单位主动派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资 正确答案：B,第 5 题 甲建设单位与乙施工单位于2008年4月1日签订施工合同，于2008年4月5日进行备案，工程开工时间为2008年6月1日 ，竣工时间为2009年6月1日。合同约定工程竣工时，甲方向乙方支付工程款的时间为2009年9月1日。但甲建设单位并未按时支付工程款，乙施工单位于2010年1月1日向甲建设单位催要工程款，甲建设单位应允最迟于2010年6月1日付清全部工程欠款。则乙施工单位主张该部工程欠款的诉讼时效届至于（ ）。A.2011年7月1日 B.2011年9月1日 C.2012年1月1日 D.2012年6月1日 正确答案：D,第 6 题 在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任 正确答案：A,第 7 题 当事人的下列工程承发包行为中，违反建筑法规定的是（ ）。 A.两个不同资质等级的施工单位共同承包某建筑工程B.建设单位将某工程的设计与施工分别发包给两个承包单位C.分包单位将所承包工程的劳务部分分包给某劳务公司D.经建设单位同意，总承包单位同意将主体工程的施工分包给其他施工单位 正确答案：D,第 8 题 某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，但在施工中需要采用专有技术，该项目施工（ ）方式发包。A.应当采用公开招标 B.应当采用邀请招标 C.应当采用议标 D.可以采用直接委托 正确答案：D,第 9 题 甲建筑公司承包的某工程在施工期间由李某担任项目经理。在施工过程中，由于李某管理的工人王某行为不当，致使乙公司车辆被砸坏。则乙公司可向（ ）要求赔偿。A.王某 B.甲公司 C.李某 D.甲公司法定代表人 正确答案：B,第 10 题 在某建设项目的招标过程中，甲、乙、丙三家施工单位签订联合投标协议，决定组成联合体以一个投标人的身份进行投标。评标结束后，该联合体接到了中标通知书，但经三个单位重新认真测算，发现该项目投标价过低，于是决定放弃该项目，导致招标人不得不重新组织招标、工程竣工日期延后。下列关于联合体承担法律责任的说法中，正确的是（ ）。 A.由于尚未签订正式书面合同，招标人应当退还招标保证金B.投标保证金超过实际损失的，超过部分应予退还C.损失超过投标保证金的部分，不再承担赔偿责任D.损失超过投标保证金的部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任 正确答案：D,第 11 题 根据我国现行规定，下列关于招投标程序的说法中，正确的是（ ）。 A.开标时间应于投标截止日之后 B.评标应当在公开的情况下进行C.中标通知书仅送达中标人即可 D.评标委员会成员的名单在评标结果确定前应当保密 正确答案：C,第 12 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在某工程项目的评标过程中，甲施工单位的投标报价为5000万元，但考虑其工期提前可获得200万元奖励，评标价定为4800万元。甲施工单位中标后，招标人要求其降低报价，甲施工单位出于长期合作的考虑同意了招标人的要求，双方最终按照4900万元的价格签订了施工合同。后双方因工程款的结算产生纠纷，为此甲施工单位将招标人诉至法院。根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为（ ）。 A.4700万元 B.4800万元 C.4900万元 D.5000万元 正确答案：D,第 13 题 在某政府投资项目的招标过程中，招标人于2012年4月1日向中标人发出中标通知书。根据现行法律规定，招标人应在（ ）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。 A.2012年4月15日 B.2012年5月1日C.2012年5月15日 D.2012年6月1日 正确答案：A,第 14 题 某工程项目进行招标，甲建筑公司中标并签订了合同，向招标人交纳了20万元的履约保证金。在合同履行过程中，由于甲建筑公司工作不当，给建设单位造成了23万元损失。则建设单位在扣除履约保证金后，还可要求甲建筑公司赔偿（ ）万元的经济损失。 A.3 B.20 C.23 D.43 正确答案：A,第 15 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据安全生产法的相关规定，下列不属于对生产经营单位安全生产保障方面要求的是（ ）。 A.依法参加职工工伤保险 B.安排职工定期进行健康检查C.安排用于安全生产培训的经费D.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 正确答案：B,第 16 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲建筑公司委托乙物流公司将部分建筑材料由某仓库运至施工工地，却无法按照约定时间支付运费，则乙物流公司可以依法主张（ ）以实现债权。A.质权 B.留置权 C.抵押权 D.撤销权 正确答案：B,第 17 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据安全生产法的规定，属于生产经营单位安全生产管理人员的职责的是（ ）。A.组织制定安全生产操作规程 B.健全本单位安全生产责任制C.对安全生产状况进行经常性检查 D.组织实施生产安全事故应急救援预案 正确答案：C,第 18 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某工程的地下隐蔽部分施工已出现重大安全隐患，安全生产监督管理部门已下达停产整改的通知。在该安全隐患尚未排除前，项目经理王某却要求作业人员继续施工。在此情形下，作业人员可以依法行使（ ）。 A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.要求赔偿权 正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据国务院建设工程安全生产管理条例的规定，下列关于施工单位安全生产责任的表述中，不正确的是（ ）。 A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全保护服装 正确答案：C,第 20 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设项目施工合同于2012年6月5日签订，该工程的开工报告于2012年6月15日批准，工程于2012年7月10日正式开始施工。则根据现行规定，建设单位最迟应于（ ）前将安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A.2012年6月15日 B.2012年6月30日C.2012年7月10日 D.2012年7月15日 正确答案：B,第 21 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设工程的总承包单位甲建筑公司在安全生产例行检查中发现，由乙公司进行分包的部分工程施工存在安全隐患，于是要求乙公司停工整改，但是遭到乙公司拒绝，最终酿成重大事故，给建设单位造成50万元经济损失。则关于该安全生产责任的承担，下列说法错误的是（ ）。 A.建设单位有权要求甲建筑公司承担全部50万元损失B.建设单位有权要求乙公司承担全部50万元损失C.建设单位有权要求甲建筑公司承担30万元损失，乙公司承担20万元损失D.建设单位只能要求乙公司承担主要责任，赔偿40万元损失，其余部分由甲建筑公司承担 正确答案：D,第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据安全生产许可证条例的规定，安全生产许可证的有效期和期满后可以延长的期限是（ ）。 A.分别为3年和1年 B.分别为3年和2年 C.均为3年 D.均为2年 正确答案：C,第 23 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（ ）。A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任 正确答案：A,第 24 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据国务院建设工程质量管理条例的规定，下列关于施工单位质量责任的表述中错误的是（ ）。 A.履行工程质量保修义务 B.按图施工，不得偷工减料C.办理施工许可证时同时办理工程质量监督手续D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 正确答案：C,第 25 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲建筑公司承包施工的某工程项目，在工程竣工交付使用后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致建设单位乙公司直接经济损失15万元，维修恢复费用20万元。则根据建设工程质量管理条例的规定，对于乙公司的损失，甲建筑公司应当（ ）。 A.不承担任何费用 B.仅承担直接损失费用15万元C.仅承担维修恢复费用20万元 D.既承担直接损失费用15万元又承担维修恢复费用20万元 正确答案：D,第 26 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据建设工程安全生产管理条例的规定，在施工过程中，由于监理工程师指令有误导致现场停工，则关于施工现场应采取的安全措施的说法中，正确的是（ ）。A.应由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.应由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.应由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.应由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 正确答案：D,第 27 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据实施工程建设强制标准监督规定的规定，如果在工程建设中拟采用新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证并报批准标准的建设行政主管部门审定。 A.施工单位 B.建设单位 C.工程质量监督部门 D.设计单位 正确答案：B,第 28 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据实施工程建设强制性标准监督规定，强制性标准监督检查的内容不包括（ ）。 A.工程项目是否达到优良标准 B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 正确答案：A,第 29 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据我国现行有关节约能源的规定，施工单位在施工场地的照明用电设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（ ）。 A.倍B.1倍C.50%D.20% 正确答案：D,第 30 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据环境保护相关法规，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 A.个月B.个月C.个月D.个月 正确答案：C,第 31 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，建筑意外伤害保险的保险费应当由（）支付。 A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.建设行政主管部门 正确答案：B,第 32 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设项目的施工合同于2012年6月5日生效，6月15日开工建设，施工单位为现场施工人员办理了意外伤害保险。该保险合同于2012年6月10日生效，施工人员赵某于2012年7月20日进场施工，则该意外伤害保险期限自（）起至该工程竣工验收合格日止。 A.2012年6月5日B. 2012年6月10日C.2012年6月15日 D. 2012年7月20日 正确答案：C,第 33 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列情形中，属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前日以书面形式通知劳动者的是（）。 A.劳动者因工负伤，尚在规定的医疗期内的B.劳动者因工负伤并被确认丧失劳动能力C.劳动者因患职业病被确认丧失劳动能力D.非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作 正确答案：D,第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 职工崔某与甲建筑公司签订一份为期年的书面劳动合同，合同生效日期为2010年1月10日。2011年9月10日，崔某因调动工作与甲建筑公司发生争议。则根据劳动法的规定，崔某应于（）前向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 A.2011年10月10日B.2011年11月10日C.2011年12月10日D.2012年9月10日 正确答案：D,第 35 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据文物保护法的规定，在文物保护单位的保护范围内可以进行的作业是（ ）。 A.爆破B.修缮 C.钻探D.挖掘 正确答案：B,第 36 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在城市市区范围内，建筑施工工程可能产生噪声污染的，施工单位必须在开工（）前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。 A.15日B.30日C.60日D.90日 正确答案：A,第 37 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据消防法的规定，按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经（）进行消防验收。A.建设行政主管部门B.公安消防机构C.工程质量监督机构D.建设行政主管部门和公安消防机构共同 正确答案：B,第 38 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据建设工程安全生产管理条例的规定，某施工单位对于施工现场临时设施的设置正确的是（）。 A.为方便施工管理，将施工现场的办公区直接设置在作业区B.为加快施工进度，将员工生活区紧邻作业区设置C.为解决临时困难，将员工宿舍安排在未竣工的建筑物内D.为保证安全生产，在员工生活区与作业区之间保持安全距离 正确答案：D,第 39 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2009年4月21日，某项目施工现场的施工人员周某将赵某头部打伤，当即被送往附近医院进行包扎。次日，经医院检查确诊为轻微脑震荡。经治疗后，赵某于4月28日出院。4月30日，赵某要求周某赔偿医疗及误工费共计3000余元，但被周某拒绝。则赵某请求赔偿的诉讼时效截止于（ ）。 A.2010年4月21日 B.2011年4月22日C.2010年4月30日 D.2011年4月28日 正确答案：C,第 40 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定的规定，下列工程试块、试件和材料不属于必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于拌制砌筑砂浆的水泥D.屋面使用的防水材料 正确答案：B,第 41 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某工程项目招标后，中标的施工单位拒不履行与招标人签订的合同，导致招标人不得不重新招标。下列关于施工单位法律责任的说法中错误的有（ ）。 A.由于不可抗力造成合同无法履行的，施工单位无需承担法律责任B.招标人实际损失超过履约保证金的部分，施工单位无需承担赔偿责任C.如施工单位未提交履约保证金，仍应承担赔偿责任D.招标人实际损失未超过履约保证金的，施工单位应以履约保证金承担赔偿责任 正确答案：B,第 42 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据我国安全生产法的规定，下列关于建设项目安全设施的表述中，错误的是（ ）。 A.安全设施投资应当纳入建设项目概算B.所有建设项目必须进行安全条件论证和安全评价C.建设项目的施工单位对安全设施的工程质量负责D.安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 正确答案：B,第 43 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据合同法的规定，撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。 A.双方订立书面合同之前 B.要约人实际履行合同之前C.受要约人发出承诺通知之前 D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前 正确答案：C,第 44 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2012年8月1日，为筹措资金清偿工程款，建设单位甲公司在当地报纸刊登广告，称“我公司欲以低价出售桑塔纳轿车10部，每台售价50000元，有意购买者三日内到我公司付款即可提车”，乙公司看到该广告后，于2012年8月3日携带现金支票到甲公司购车，但被告知“车已售完”。则下列说法正确的是（ ）。A.甲公司所发广告属于要约邀请，甲公司不向乙公司承担任何赔偿责任B.甲公司所发广告属于要约，甲公司应向乙公司承担违约责任C.甲公司所发广告属于要约，甲公司应向乙公司承担缔约过失责任D.甲公司所发广告属于要约，但甲公司并无过错，不应向乙公司承担违约责任 正确答案：B,第 45 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业向乙水泥厂发出通知“我方欲以400元/吨的价格购买425#水泥100吨，有意者请于7日内回复”，乙水泥厂在第三天即向甲施工企业回复电传“完全同意你方报价，但由于货源紧张，只能发货60吨”。则根据合同法的规定，乙水泥厂的回复属于（ ）。 A.承诺 B.新要约 C.要约邀请 D.交叉要约 正确答案：B,第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲公司向乙施工企业发出要约“我公司现有25#螺纹钢50吨，单价3200元，运杂费10000元，买方应于6月10日前付清全部款项，我公司将于货款收齐后10日内发货。5月31日前回复有效”。乙施工企业无意购买，遂将此信息转告了丙施工企业。丙施工企业于5月25日电告甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙施工企业之间（ ）。 A.合同成立 B.合同不成立 C.乙施工企业同意后合同才成立 D.登记备案后合同生效 正确答案：B,第 47 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2012年5月1日，甲、乙公司签订一份施工合同。在合同履行过程中，甲乙双方于8月1日发生争议，甲公司于8月20日单方要求解除合同。乙公司不同意，遂根据合同中的仲裁条款向仲裁机构申请仲裁，仲裁机构于9月1日裁决该合同为无效合同。则该施工合同自（ ）无效。 A.2012年5月1日 B.2012年8月1日C.2012年8月20日 D.2012年9月1日 正确答案：A,第 48 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 为偿还甲水泥厂的货款，乙钢厂将一批钢材抵给甲，甲水泥厂将这批钢材卖给丙施工企业。根据相关规定，甲水泥厂与丙施工企业间的钢材买卖合同（ ）。 A.因甲水泥厂超越经营范围而无效 B.因甲水泥厂超越经营范围而可撤销C.虽然甲水泥厂超越经营范围但有效 D.因甲水泥厂超越经营范围而效力待定 正确答案：C,第 49 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲建设单位与乙施工企业订立的施工合同中，约定有由乙施工企业垫资施工的条款，则该合同的效力是（ ）。 A.因乘人之危而无效 B.因以合法形式掩盖非法目的而无效C.垫资条款无效，其他合同条款有效 D.垫资条款有效，合同其他条款有效 正确答案：D,第 50 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商对双方已经协商一致的材料价格再减让10%，否则，下半年及以后的订单不再给乙供应商，乙供应商无奈表示同意。根据合同法的规定，甲乙之间买卖合同的效力是（ ）。 A.依法有效 B.因显失公平而无效C.因胁迫而无效 D.因胁迫而可撤销 正确答案：D,第 51 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业与乙供货商签订的钢材供货合同未约定供货地点及运费的负担，在履行过程中双方也未对此达成补充协议，又无法按照交易习惯和合同其他条款确定。则根据合同法，应当（ ）。 A.由乙供货商送货并负担运费B.由甲施工企业自行提货并负担运费C.由乙供货商送货，甲施工企业承担运费D.由甲施工企业自行提货，乙供货商负担运费 正确答案：B,第 52 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年2月15日甲建设单位与乙施工单位签订某项目施工合同，合同约定的工期为1年。在施工合同的履行过程中，甲建设单位于2011年6月23日提出变更合同的要求。后经与施工单位协商，2011年7月2日双方就合同增项工程的计价达成一致。则该部分工程的合同价款应自（ ）发生变更。 A.2011年2月15日 B.2011年6月23日 C.2011年7月2日 D.2012年2月15日 正确答案：C,第 53 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲建设单位与乙施工单位于2011年3月10日签订一份施工合同，乙施工单位于2011年5月20日发现，由于甲建设单位隐瞒了施工现场周边的真实地质条件，如果按照合同施工本单位将增加近30%的施工费用，于是与甲建设单位协商调整合同价款，但遭到拒绝。根据合同法的规定，乙施工单位若要行使撤销权，必须在（ ）之前向法院或者仲裁机构申请。A.2011年3月10日 B.2011年5月20日C.2012年3月10日 D.2012年5月20日 正确答案：D,第 54 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲公司将其塔吊出租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。根据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。A无效 B.可撤销 C.效力待定 D.可变更 正确答案：C,第 55 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业于2012年3月5日向发包人乙公司提交了竣工验收报告，比施工合同约定的工期提前了一周，但发包人乙公司却以存在质量缺陷为由拒绝组织验收。双方经认真协商，于3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工时间应为（ ）。 A.2012年3月5日 B.2012年3月12日C.2012年3月20日 D.2012年4月10日 正确答案：A,第 56 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于1月8日提交了竣工验收报告，1月12日工程经验收合格并于三天后交付甲建设单位使用，但甲方直到2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天将甲建设单位诉至工程所在地法院，要求其支付全部工程欠款并赔偿利息损失，则该工程欠款的利息损失应当从（ ）计付。 A.1月8日 B.1月12日 C.1月31日 D.2月10日 正确答案：C,第 57 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲公司与乙银行签订一份借款合同，乙银行要求甲公司提供抵押担保，根据我国担保法的规定，下列财产可以抵押的是（ ）。 A.土地所有权 B.城市房屋所有权 C.集体土地使用权 D.公立医院的医疗设施 正确答案：B,第 58 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在某施工合同的履行过程中，合同双方因工程质量问题发生争议。若在施工合同中包含有仲裁条款，则下列说法中错误的是（ ）。 A.双方当事人可自行协商解决合同争议B.任何一方当事人可以向仲裁机构申请仲裁C.任何一方当事人可向人民法院提起诉讼D.双方当事人可提请建设行政主管部门进行调解 正确答案：C,第 59 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲公司与乙公司根据合同约定向仲裁机构申请仲裁。根据仲裁法的规定，甲乙双方各自选定了一名仲裁员，并共同选定了首席仲裁员。但仲裁庭在合议时，产生了三种不同意见，则仲裁庭应按（ ）作出裁决。 A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任 正确答案：B,第 60 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某市甲区的建设单位将位于本市乙区的建设工程发包给在本市丙区注册登记的施工企业承建，双方在本市丁区签订了施工合同，但合同中未约定发生争议时的管辖法院。在合同履行过程中，双方因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（ ）区的人民法院提请诉讼。 A.甲或乙 B.乙或丙 C.丙或丁 D.甲或丁 正确答案：B,第 61 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业与乙钢材公司签订一份货值700万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2012年8月31日前付清，丙公司在购销合同的保证人一栏加盖了印章。后甲施工企业逾期未付清欠款，乙钢材厂遂于9月20日向法院提起诉讼。根据担保法的规定，下列有关丙公司保证责任和保证期间的说法中，正确的是（ ）。 A.丙公司承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙公司承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙公司承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙公司承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月 正确答案：C,第 62 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 施工企业甲公司对于当地建设行政主管部门决定给予其行政处罚不服并进行了申辩，则下列说法中符合法律规定的是（ ）。 A.甲公司系无理狡辩，应当加重处罚B.当地建设行政主管部门可以拒绝听取甲公司的辩解C.如经核实甲公司主张的事实成立，则行政主管部门应予采纳D.甲公司只能向当地建设行政主管部门的上一级行政主管部门申请复议 正确答案：C,第 63 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 北京市企业甲公司与乙公司签订了一份施工合同，合同中约定“本合同履行过程中发生争议时由北京市仲裁委员会裁决”，则该仲裁协议的效力为（ ）。 A.无效 B.
