2022绿化施工合同(15篇)例文.docx

2022绿化施工合同(15篇)绿化施工合同1北京市园林绿化工程施工合同工程名称：发 包 方：承 包 方：合同编号：北京市工商行政管理局北京市园林局 制定二o o四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（gf- 99- 0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第2条 工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款（3） 中标通知书（4） 投标书及其附件（5） 标准、规范及有关技术文件（6） 图纸（7） 工程量清单（8） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（db11/t212- 20xx）、城市园林绿化用植物材料木本苗（db11/t211- 20xx）、城市园林绿化养护管理标准（db11/t213- 20xx）、 。4.3 双方另有约定列入补充条款。4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第5条 图纸5.1 发包人提供图纸日期及套数：5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：三、双方的权利义务第6条 监理6.1 监理单位名称：6.2 监理工程师姓名：职务：职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条 双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权：7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条 发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1） 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：（2） 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3） 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：（4） 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6） 水准点和坐标控制点交验要求：（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：（9） 双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：第9条 承包人工作9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1） 应提供计划、报表的名称及完成时间：（2） 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：（3） 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求： ，发包人承担由此发生的费用。（4） 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： ，发包人承担由此发生的费用。（5） 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：（6） 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：（7） 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：（8） 双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工组织设计和工期第10条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 日第11条 进度计划11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间： ，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11.3 群体工程中有关进度计划的要求：11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条 延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条 暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第14条 工期延误14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1） 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3） 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4） 因工程量变化或重大设计变更影响工期；（5） 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（6） 不可抗力及自然灾害；（7） 发包人同意工期相应顺延的其他情况；（8） 其他可调整工期的因素：14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条 工期提前15.1 工期如需提前，双方协议如下：（1） 发包人要求提前竣工的时间：（2） 承包人应采取的赶工措施：（3） 发包人应提供的条件：（4） 因赶工而增加的经济支出和费用承担：五、质量与检验第16条 工程质量16.1 工程质量标准：16.2 双方对工程质量有争议时，由 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条 隐蔽工程的中间验收17.1 双方约定的中间验收的部位：17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。六、安全施工第18条 安全施工18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第19条 事故处理19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第20条 合同价款20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。20.2金额（大写）： 元（人民币） （小写）： 元第21条 合同价款的调整21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用 方式确定。21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：第22条 工程量的确认22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：22.2 发包人核实已完工程量报告的时间： ，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条 工程款支付23.1 合同生效后 日内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。23.2 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 拨付工程进度款时间 占合同承包总造价 金额 （工程进度、部位） 百分比 人民币（元） 23.3 发包人应在确认工程量结果后 日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后 日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的 %作为工程保修金。 23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料设备供应第24条 发包人供应苗木材料设备24.1 发包人供应苗木材料设备一览表（附后）24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：第25条 承包人采购苗木材料设备25.1 承包人采购苗木材料设备的约定：25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。25.3 双方约定的检疫证明及方式：九、工程变更第26条 设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。第27条 其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第28条 确定变更价款28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。十、竣工验收与结算第29条 竣工验收29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。29.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。第30条 竣工结算30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第31条 质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。31.1工程质量保修范围和内容：31.2质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1） 土建工程： （2） 绿化种植工程： （3） 喷泉、喷灌工程： （4） 其他附属工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条 质量保修责任32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条 保修费用33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：第34条 其他 双方约定的其他保修事项：十二、违约与争议第35条 违约责任35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：35.5 其他：第36条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（只能选择一种）（1） 依法向 人民法院起诉； （2） 提交 仲裁委员会仲裁。十三、其他第37条 工程分包37.1 分包单位和分包工程内容：37.2 分包工程价款及结算方法：第38条 不可抗力38.1双方关于不可抗力范围的约定：38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3） 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4） 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5） 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6） 延误的工期相应顺延。38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第39条 担保39.1 本工程双方约定的担保事项如下：（1） 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：（2） 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：（3） 双方约定的其他担保事项：（4） 担保合同作为本合同附件。第40条 合同解除40.1 双方协商一致，可以解除合同。40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。40.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同： （1） 因不可抗力致使合同无法履行；（2） 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第41条 合同生效及终止41.1 本合同自 之日起生效。41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第42条 合同份数42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数 份，由双方分别收持。第43条 补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：年 月 日 年 月 日合同订立地点：附件：发包人供应苗木材料设备一览表 序号 苗木材料名称 规格 单位 数量 单价 供应 送达 备注 型号 时间 地点 合计总价： 绿化施工合同2建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行院内园林绿化工程施工，本着互相协作，紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括苗木、土方工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化类工程标准收取，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价为人民币元（大写元整）。注：附价格表一份。三、付款方式：工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额，剩余款额保活期满一次性付清。（保活期一年）四、双方责任：1、施工中甲方应对乙方提供地下埋伏线路及管路有关图纸，或由甲方指定人员进行指导，如指导人员误导损坏，由甲方负责，乙方不承担责任。2、花苗成活率不可控制，乙方应及时更换。（一）甲方责任：1、甲方无偿给乙方提供水源、电源。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。五、本合同一式四份，双方签字生效，各执二份，具同等效力。甲方（盖章）：代表（签字）：乙方（盖章）：代表（签字）：年月日绿化施工合同3发包方（甲方）：承包方（已方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元（大写）。3、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；（2）栽植后及时封堰浇透水；（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要及时防治病虫害；（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9、甲乙双方因合同发生争议 ，向_的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_人民法院起诉。10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。11、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。12、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_年_月_日签订地点：乙方（盖章）：_年_月_日签订地点：绿化施工合同4建设单位：（以下简称甲方）_施工单位：（以下简称乙方）_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，以及建设工程施工合同示范文本的有关条款，经双方协商一致，签订本合同。工程概况第一条工程基本情况工程内容：报价清单所列第二条工期自甲方通知施工之日起20日内。工程养护期：一年（_年_月_日起至_年_月_日止）。第三条工程质量等级按照国家城市绿化工程施工及验收规范、建筑安装工程施工及验收规范该工程验收达到合格标准，绿化成活率达到95%以上，养护期满，交工验收时成活率达到100%。第四条承包方式及合同价款承包方式：包工包料，一次性包死。合同总价为_元整。清单附后。第五条付款方式：进场支付该单项工程总额_%的工程款。标段工程全部结束后，壹周内扣除_%质保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。养护一年期满后，十五天内，甲方须进行工程交工验收，验收结果达到合同规定的质理标准后，十五日内甲方向乙方付清工程质保金。第六条合同的生效与终止合同签订后生效。甲方全部付款完毕，乙方养护期满合同终止。合同签定时间_年_月_日甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日绿化施工合同5发包人：（以下称甲方）承包人：（以下称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就锦绣江南小区的绿化工程的施工经协商订立本承包合同：一、工程概况：1、工程名称：；2、工程地址：；3、工程内容：。二、承包范围：锦绣江南小区一、二、三期工程绿化、景观（包括：水景、园路、凉亭、人行道及绿化用水、电安装，土方等）工程施工；三、承包方式和结算方法：1、承包方式：工程以包工包料形式。2、承包工程造价结算方法：小区绿化、景观工程套用浙江省94古建园林定额，工程量按实结算。景观、绿化工程承包造价=绿化工程直接费+12%×绿化工程直接费+主要材料价差×3·24%计算，苗木单价采用河南潢川苗木基地网上的对应施工期间的报价作为信息价，景观工程建筑材料价格以施工期间每月中旬市场价（含税）作为买入价，在买入价的基础上，水泥加10元/吨、钢材加50元/吨、其余材料按买入价加买入价×5%作为工程材料信息价。园林定额中没有的子项目优先套用浙江94土建定额再套用古建定额。2、苗木养护二年要求成活率100%，苗木养护费按照苗木定额直接费的10%每年计取。3、付款方法：一期工程款的支付办法：承包方施工完成一期景观、绿化工程经验收合格后10日内发包方付给承包方已完成工程造价的30%；二期绿化、景观工程开工10天后发包方再支付一期工程造价的30%；三期工程开工后10天内再支付一期工程造价的35%，留5%待三期工程验收合格后支付。二期工程款的支付办法：承包方施工完成二期景观、绿化工程经验收合格后支付二期工程造价的70%，三期工程开工10天后再支付二期工程造价的15%，三期工程验收合格后支付二期工程造价的10%，留5%三期工程验收合格一年后支付。三期工程款的支付办法：承包方施工完成三期景观、绿化工程经验收合格后支付三期工程造价的70%，结算审核完后再支付三期工程造价的25%，留5%在三期工程验收合格两年后支付。工程竣工验收合格后，承包人提交竣工图纸及结算报告，发包人应在三个月内审核完毕。四、工期：一期工程工期60天，以开工报告为准，二、三期工程双方协商另定。五、质量：工程质量必须按照设计图纸、现行国家规范、标准要求进行施工，同时必须达到郑州绿城小区景观、绿化工程的施工工艺水准。达不到此水准的，应扣工程造价5%的违约金。六、安全：本工程的施工现场执行建筑施工安全检查标准（JGJ5999）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。七、其它事项1、工程审核结束后壹年内，若发包人未能按合同约定付款，就以房屋抵付。2、承包方如不按合同约定施工或验收不合格，发包方拒付已完工程款的20%。3、本合同在履行过程中发生的争议，双方可通过协商方式解决；协商未果任何一方均可向另一方住所地有管辖权的人民法院起诉。本合同一式四份，双方各执二份。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法人代表：法人代表：委托人：委托人：签订时间：签订时间：绿化施工合同6发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：4、承包方式：二、工程造价本工程承包总价为人民币(大写)： 万元整，(小写)： 元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。 工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。 甲方提出的书面变更通知单。 因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行 调整(单价随总价同比例下浮后计取)。 若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格 表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。 若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。三、合同工期本工程合同总工期 90 日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。(广场部分必须在60日历天内完成)四、付款方式1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金： 叁拾万 元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。(此保证金不计息)2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。4、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安发票。五、工程质量及工程进度1、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。2、苗木种植当季成活率应达到95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到100%，并达到城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)的要求。观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上(因城市空气污染造成开花不结果除外)，树冠形状符合设计要求。3、乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格控制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求，甲方有权中止与乙方的合同，乙方在接到甲方书面终止合同的通知后二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。(因甲方原因造成的进度滞后除外)六、双方责任(一)、甲方责任 甲方指派 为本工程甲方代表，协助乙方与甲方联系办理有关签证、验收手续，甲方代表要求变更的，应及时以书面形式通知乙方。 负责监督检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问题有权要求整改或停工。 组织有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、协调组织验收，办理竣工结算。 负责施工现场各施工单位之间的协调、配合工作。 按合同约定支付工程款项。(二)、乙方责任 乙方指派 为本工程项目经理，负责本工程进度、质量，解决工程所遇困难，乙方项目经理必须听从甲方、监理和总包单位的协调指挥。乙方项目经理要求变更的，应及时以书面形式通知甲方。 按甲方确认后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留要求乙方承担相关责任的权利。 进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。 所有材料必须有质保书和合格证，经认证许