工程施工合同书.doc

- 1 - / 6工程施工合同书工程施工合同书发包人（全称）大同市南郊区云冈联合学校云佛幼儿园（以下简称甲方）承包人（全称）林州八建集团工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称： 云佛幼儿园重建铁艺围栏工程 2、工程地点： 南郊区云冈镇云佛小区 A 区云佛幼儿园 二、工程范围1、工程内容：按图纸要求，重建铁艺防爬围栏。2、承包方式：包工包料。三、合同价款工程总价款为人民币 211840（贰拾壹万壹仟捌佰肆拾元整）四、合同期开工日期 2015 年 11 月 1 日，竣工日期 2015 年 11 月 30 日。合同工期总天数 30 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。五、工程质量标准1、工程质量标准按国家现行施工规范验收。- 2 - / 62、工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算。3、属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。六、付款方式：按政府相关规定执行。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。- 3 - / 6九、甲方责任1、甲方必须遵守合同付款方式。2、甲方负责解决施工及生活用水、用电。3、及时组织工程竣工验收工作。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反合同的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。4、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。5、乙方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内垃圾。6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。7、本工程的质保期叁年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知七 日内进场维修，叁日内维修完毕。十一、违约责任1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。十二、附则- 4 - / 61、双方在本合同中未约定的，按国家法律规定执行。2、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本合同一共四页一式叁份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方法定代表人签字：张长东 乙方法定代表人签字：杜宇 甲方盖章：大同市南郊区云冈联合学校 乙方盖章：林州八建集团工程有限公司签订日期：2015 年 10 月 23 日 签订日期：2015 年 10 月 23日2015 年 10 月 23 日- 5 - / 6补充合同书补充合同书发包人（全称）大同市南郊区云冈联合学校云佛幼儿园（以下简称甲方）承包人（全称）林州八建集团工程有限公司（以下简称乙方）一、工程概况1、工程名称： 云佛幼儿园重建铁艺围栏工程 2、工程地点： 南郊区云冈镇云佛小区 A 区云佛幼儿园 二、工程范围1、工程内容：增加 3 米*4 米门房一个。2、承包方式：包工包料。 三、合同价款工程总价款预计为人民币 16000 （壹万陆仟元整）四、合同其他事宜，以云佛幼儿园重建铁艺围栏工程合同书为主。五、本合同一共四页一式叁份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方法定代表人签字：张长东 乙方法定代表人签字：杜宇甲方盖章：大同市南郊区云冈联合学校 乙方盖章：林州八建集团工程有限公司签订日期：2015-11-3 签订日期：2015-11-3- 6 - / 62015 年 11 月 3 日