建筑施工合同仅供参考.doc

建筑施工合同仅供参考欢迎阅读建筑施工合同是指承包人按照发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。建筑施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的建筑施工合同范文，欢迎参考阅读。 建筑施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照中华人民共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理办法等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218，四合院办公室建筑平方面积为389.6)。 二、承包方式 1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备; 2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整); 3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修; 4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 三、工程工期 1、甲方规定动工时间为年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 四、工程质量 1、整个工程必须按国家施工规范要求施工; 2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。 五、施工费结算方式 1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款; 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。 第六条：安全生产 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 七、劳动争议处理及其他 双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。 八、其他 1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力; 2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行; 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效; 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工合同范文2 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑管理条例和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。 2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。 3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。 4、工程规模：大小住户约40户左右。 二、工程造价和付款方式： 1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。 2、付款方式： 不予付金额; 中途按工程进度的工程量可借支; 月底按完成工程量付总造价的80%; 工程竣工，经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。 三、工程质量：合格。 四、工程保修金：甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所承担工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。 五、甲方责任 1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。 2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方提供斗车五架。 3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。 六、乙方责任 1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸，变更通知单进行施工。 2、合同签订后，乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。 3。乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格按照安全生产纪律、操作规程进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。 4、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。 5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩罚。 6、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，密切同甲方和业主配合，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，服从领导管理，使施工能够顺利进行。 七、单方违约：按总造价的5%进行罚款。 八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自动失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工合同范文3 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商达成如下协议： 一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责 二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。 四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。 五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。 六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。 九、工程完工时自动结束。 十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 感谢阅读第 7 页 共 7 页